Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé
Sorbonne université
Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé : Opération 1 : Travaux d'aménagement d'un laboratoire de myologie et mise en conformité du bâtiment 105, site Pitié salpêtrière de la faculté de santé Opération 2 : Travaux de rénovation énergétique du bâtiment 105, site Pitié salpêtrière de la faculté de santé
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2025-03-10. L'appel d'offres a été publié le 2025-02-05.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • EVTB
- • Services de conduite des travaux › Services de conduite de chantier
- • Services de gestion de la construction › Services de gestion de projets de construction
- • Ile-de-France › Paris
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2025-02-05 | Avis de marché |
| 2025-07-11 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2025-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé
Numéro de référence: SU_2025_OPC_CPER_TR
Brève description:
“Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé...”
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Description
Description du marché:
“Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé...”
Afficher plus
Produits/services supplémentaires: Services relatifs à la construction 📦
Produits/services supplémentaires: Services de conduite de chantier 📦
Produits/services supplémentaires: Services de gestion de projets de construction 📦
Durée de l'accord: 24 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre notée sur 60% sur la base du mémoire technique, analysée au regard des éléments suivants : 1) Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre détaillée par phase, décomposée comme suit : i) Phase 1 sur 10 points ii) Phase 2 sur 10 points iii) Phase 3 sur 10 points Le candidat devra justifier ses réponses pour chaque phase en développant sa méthodologie : - Avec l'identification des besoins lors des différentes phases de préparation de chantier et de travaux, ainsi que la méthode mise en place pour garantir la coordination entre les marchés et l'exécution des travaux sur des opérations similaires. - Avec le nombre de passage ainsi que le nombre d'heure de présence par phase - Avec les outils adaptés en vue d'informer de l'avancement le maître de l'ouvrage et les autres intervenants
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-03-10 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sorbonne universite
Numéro d'enregistrement national: 13002338500011
Adresse postale: 21, rue de l'Ecole de Médecine
Code postal: 75006
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: thomas.rombaut@sorbonne-universite.fr 📧
Téléphone: +33 144273329 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2699813&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Paris - Préfecture de la région Île-de-France - Préfecture de Paris - Direction des affaires juridiques
Numéro d'enregistrement national: 17750000600024
Adresse postale: 5, rue Leblanc
Code postal: 75911
Commune postale: Paris cedex 15
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Téléphone: 01 82 52 42 72 📞
Fax: 01 82 52 42 95 📠
Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750005500013
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750005500013
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 027-086822 (2025-02-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé
Numéro de référence: SU_2025_OPC_CPER_TR
Brève description:
“Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé...”
Type de contrat: Services
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Description
Description du marché:
“Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination (OPC) des opérations concomitantes de travaux sur l'ensemble du bâtiment 105 de la faculté de santé...”
Produits/services supplémentaires: Services relatifs à la construction 📦
Produits/services supplémentaires: Services de conduite de chantier 📦
Produits/services supplémentaires: Services de gestion de projets de construction 📦
Durée de l'accord: 24 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre notée sur 60% sur la base du mémoire technique, analysée au regard des éléments suivants : 1) Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre détaillée par phase, décomposée comme suit : i) Phase 1 sur 10 points ii) Phase 2 sur 10 points iii) Phase 3 sur 10 points Le candidat devra justifier ses réponses pour chaque phase en développant sa méthodologie : - Avec l'identification des besoins lors des différentes phases de préparation de chantier et de travaux, ainsi que la méthode mise en place pour garantir la coordination entre les marchés et l'exécution des travaux sur des opérations similaires. - Avec le nombre de passage ainsi que le nombre d'heure de présence par phase - Avec les outils adaptés en vue d'informer de l'avancement le maître de l'ouvrage et les autres intervenants
Prix ✅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-03-10 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sorbonne universite
Numéro d'enregistrement national: 13002338500011
Adresse postale: 21, rue de l'Ecole de Médecine
Code postal: 75006
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: thomas.rombaut@sorbonne-universite.fr 📧
Téléphone: +33 144273329 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2699813&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Informations complémentaires
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Paris - Préfecture de la région Île-de-France - Préfecture de Paris - Direction des affaires juridiques
Numéro d'enregistrement national: 17750000600024
Adresse postale: 5, rue Leblanc
Code postal: 75911
Commune postale: Paris cedex 15
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Téléphone: 01 82 52 42 72 📞
Fax: 01 82 52 42 95 📠
Organe de révision
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750005500013
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Paris
Numéro d'enregistrement national: 17750005500013
Adresse postale: 7 rue de Jouy
Code postal: 75004
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-paris@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 144594400 📞
Fax: +33 144594646 📠
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 027-086822 (2025-02-05)
Avis d'attribution de marché (2025-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE
Brève description:
“MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE”
Valeur totale du marché (hors TVA): 85438.5 EUR 💰
Description
Description du marché:
“MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE”
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1 : Valeur technique de l'offre notée sur 60% sur la base du mémoire technique, analysée au regard des éléments suivants : - (30 points) Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre détaillée par phase (Confer annexe 1 DPGF), décomposée comme suit : i. Phase 1 sur 10 points ii. Phase 2 sur 10 points iii. Phase 3 sur 10 points Le candidat devra justifier ses réponses pour chaque phase en développant sa méthodologie : - Avec l'identification des besoins lors des différentes phases de préparation de chantier et de travaux, ainsi que la méthode mise en place pour garantir la coordination entre les marchés et l'exécution des travaux sur des opérations similaires - Avec le nombre de passage ainsi que le nombre d'heures de présence par phase - Avec les outils adaptés en vue d'informer de l'avancement le maître de l'ouvrage et les autres intervenants - (25 points) Moyen humains et matériels spécifiquement dédiés aux prestations détaillés par phase (Confer annexe 1 DPGF), décomposée comme suit : i. Moyens humains 10% ii. Disponibilité au regard du nombre de passage proposé 10% iii. Moyen matériels 5% Le candidat devra justifier ses réponses en se basant sur les CV des personnes désignées pour l'exécution de la mission et les références des individus assignés à l'opération. Ainsi que leur aptitude à anticiper les problèmes et contraintes techniques susceptibles d'affecter le calendrier, et à suggérer des solutions correctrices pour prévenir tout retard dans le planning - (5 points) Exemple de livrables attendus dans le cadre de la prestation d'OPC (planning, Compte rendu, etc.) Le candidat devra fournir des exemples de livrables sur des opérations similaires
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2025UFMOTX0080
Date de conclusion du contrat: 2025-06-25 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 85438.5 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Evtb
Numéro d'enregistrement national: 303 688 345 00030
Adresse postale: 124 rue de PICPUS
Code postal: 75012
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: evtb@wanadoo.fr 📧
Téléphone: 01 43 07 51 81 📞
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sorbonne Université
Adresse postale: 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE
Téléphone: 0144273329 📞
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Téléphone: 01 44 59 44 00 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Téléphone: 01 44 59 44 00 📞
Source: OJS 2025/S 133-462368 (2025-07-11)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE
Brève description:
“MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE”
Valeur totale du marché (hors TVA): 85438.5 EUR 💰
Description
Description du marché:
“MISSION D'ORDONNANCEMENT, DE PILOTAGE ET DE COORDINATION (OPC) DES OPERATIONS CONCOMITANTES DE TRAVAUX SUR L'ENSEMBLE DU BATIMENT 105 DE LA FACULTE DE SANTE”
Lieu d'exécution: Paris 🏙️
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Critère 1 : Valeur technique de l'offre notée sur 60% sur la base du mémoire technique, analysée au regard des éléments suivants : - (30 points) Pertinence de la méthodologie mise en oeuvre détaillée par phase (Confer annexe 1 DPGF), décomposée comme suit : i. Phase 1 sur 10 points ii. Phase 2 sur 10 points iii. Phase 3 sur 10 points Le candidat devra justifier ses réponses pour chaque phase en développant sa méthodologie : - Avec l'identification des besoins lors des différentes phases de préparation de chantier et de travaux, ainsi que la méthode mise en place pour garantir la coordination entre les marchés et l'exécution des travaux sur des opérations similaires - Avec le nombre de passage ainsi que le nombre d'heures de présence par phase - Avec les outils adaptés en vue d'informer de l'avancement le maître de l'ouvrage et les autres intervenants - (25 points) Moyen humains et matériels spécifiquement dédiés aux prestations détaillés par phase (Confer annexe 1 DPGF), décomposée comme suit : i. Moyens humains 10% ii. Disponibilité au regard du nombre de passage proposé 10% iii. Moyen matériels 5% Le candidat devra justifier ses réponses en se basant sur les CV des personnes désignées pour l'exécution de la mission et les références des individus assignés à l'opération. Ainsi que leur aptitude à anticiper les problèmes et contraintes techniques susceptibles d'affecter le calendrier, et à suggérer des solutions correctrices pour prévenir tout retard dans le planning - (5 points) Exemple de livrables attendus dans le cadre de la prestation d'OPC (planning, Compte rendu, etc.) Le candidat devra fournir des exemples de livrables sur des opérations similaires
Attribution du marché
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2025UFMOTX0080
Date de conclusion du contrat: 2025-06-25 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 17
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 85438.5 EUR 💰
Nom et adresse du contractant
Nom: Evtb
Numéro d'enregistrement national: 303 688 345 00030
Adresse postale: 124 rue de PICPUS
Code postal: 75012
Commune postale: Paris
Région: Paris 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: evtb@wanadoo.fr 📧
Téléphone: 01 43 07 51 81 📞
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Sorbonne Université
Adresse postale: 21 RUE DE L ECOLE DE MEDECINE
Téléphone: 0144273329 📞
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Paris
Téléphone: 01 44 59 44 00 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Paris
Téléphone: 01 44 59 44 00 📞
Source: OJS 2025/S 133-462368 (2025-07-11)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)
- Services d'architecture (>20)
- Services d'ingénierie (>20)
- Services d'urbanisme et d'architecture paysagère (17)
- Services relatifs à la construction (>20)
- Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil (>20)
- Services de surveillance et de contrôle (9)
- Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets (1)
- Services de laboratoire (9)