Maîtrise d’oeuvre relative à l’opération de réfection de la halle des sports du complexe sportif de la Floride à BAYONNE

UPPA

Le présent marché a pour objet la réfection de la halle des sports du complexe sportif de la Floride à BAYONNE. Le périmètre du marché comprend pour partie des prestations/études dont le résultat devra prendre en compte les éléments issus du litige associé au bâtiment concerné.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2025-11-14. L'appel d'offres a été publié le 2025-10-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2025-10-07 Avis de marché
Avis de marché (2025-10-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Maîtrise d’oeuvre relative à l’opération de réfection de la halle des sports du complexe sportif de la Floride à BAYONNE
Numéro de référence: 2025-1375
Brève description:
Le présent marché a pour objet la réfection de la halle des sports du complexe sportif de la Floride à BAYONNE. Le périmètre du marché comprend pour partie des prestations/études dont le résultat devra prendre en compte les éléments issus du litige associé au bâtiment concerné.
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Description
Identifiant interne: 2025-1375
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME) ✅
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Code postal: 64100
Ville: Bayonne
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Les informations sont détaillées dans le règlement de consultation 2025-1375
Critère de qualité (pondération): 60
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Exécution sur le site de Bayonne

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: OUVERTE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2025-11-14 12:00:00.000 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Facturation électronique: Requise
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2025-11-08 00:00:00.000 📅
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Procédure
Droit transnational applicable: CrossBorderLaw

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Uppa
Numéro d'enregistrement national: 1964025150027
Département: Pyrenees atlantiques
Adresse postale: Avenue de luniversite
Code postal: 64000
Commune postale: Pau
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Béatrice HERRAN-Direction des achats et du pilotage de la dépense DAPID
Courrier électronique: beatrice.herran@univ-pau.fr 📧
Téléphone: 0559407539 📞
URL: https://www.univ-pau.fr/fr/index.html 🌏
Adresse URL pour l'échange d'informations: https://www.marches-publics.gouv.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Enseignement
Communication
URL des documents: https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2770073&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de participation: https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2770073&orgAcronyme=f2h 🌏
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marchespublics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2770073&orgAcronyme=f2h 🌏
Nom: Place
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires
Le périmètre du marché comprend pour partie des prestations/études dont le résultat devra prendre en compte les éléments issus du litige associé au bâtiment concerné. La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux par le maître de l’ouvrage est estimée à : - Tranche ferme : 785 000 € H.T. le financement de cette tranche est issu de la transaction établie dans le cadre du litige dont les éléments sont communiqués dans le cadre de la présente consultation) - Tranche optionnelle TO1 : 210 000 € H.T. - Tranche optionnelle TO2 : 1 240 000 € HT. La durée contractuelle du présent marché court à compter de la notification du marché jusqu’à la fin du délai de la dernière garantie de parfait achèvement éventuellement renouvelée .La date de démarrage des prestations prévues dans le cadre du présent marché sera communiquée au maître d’œuvre via un ordre de service que lui notifiera le maître d’ouvrage. Cet ordre de service constatera également l’affermissement et le début de délai d’exécution relatif à la tranche ferme. Ainsi, la durée globale d’exécution du présent marché s’étend de la date qui sera indiquée dans l’ordre de service de démarrage des premiers éléments de mission que devra exécuter le maître d’œuvre (cf. article 7.2 du CCAP 2025-1375), à la date d’expiration du dernier délai de garantie de parfait achèvement de l’opération de travaux dans le cadre de laquelle le présent marché est passé. A compter de la date indiquée dans l’ordre de service susvisé, la durée globale d’exécution prévisionnelle du présent marché comprendra les délais suivants :  Délais de phase de conception : o Tranche ferme - 12 mois, o Tranche Optionnelle 1 - 8 mois, o Tranche Optionnelle 2 - 8 mois,  Délais d’exécution des travaux : o Tranche ferme - 1 mois de préparation, 7 mois de travaux et 2 semaines de levée de réserves o Tranche optionnelle 1 - 1 mois de préparation, 3 mois de travaux et 2 semaines de levée de réserves o Tranche optionnelle 2 - 1 mois de préparation, 10 mois de travaux et 2 semaines de levée de réserves  Délais de GPA (12 mois, éventuellement renouvelés). Soit un délai d’exécution des prestations de la tranche ferme de 21 mois.Date prévisionnelle de démarrage des prestations : courant décembre 2025.La visite de site n'est pas obligatoire mais fortement conseillée. Concernant le contenu et l'analyse des plis, les éléments sont communiqués dans le règlement de la consultation.
Afficher plus
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics de Bordeaux (CCIRA)
Numéro d'enregistrement national: 130029275000018
Département: Gironde
Adresse postale: DREETS Nouvelle-Aquitaine
pôle C, Immeuble Le Pôle, 11 avenue Pierre Mendès-France
Code postal: 33700
Commune postale: Mérignac
Région: Gironde 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différend
Courrier électronique: dreets-na.polec@dreets.gouv.fr 📧
Téléphone: 0555122047 📞
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Pau
Numéro d'enregistrement national: 17640002600017
Département: Pyrenees atlantiques
Adresse postale: 50 cours Lyautey
Code postal: 64000
Commune postale: Pau
Région: Pyrénées-Atlantiques 🏙️
Point de contact: GREFFE tribunal pau
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Téléphone: 05 59 84 94 40 📞
Fax: 05 59 02 49 93 📠
URL: https://www.greffe-tc-pau.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2025/S 194-661543 (2025-10-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Nouvelle-Aquitaine Aquitaine Gironde Pyrénées-Atlantiques