Suivi archéologiques des travaux portant sur la rénovation des réseaux, mise en sécurité et sûreté et traitement climatique du Corps Central Nord du château de Versailles. Marché composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2024-04-09.
L'appel d'offres a été publié le 2024-03-06.
Avis de marché (2024-03-06) Objet Champ d'application du marché
Titre: Marché de services_Rénovation des réseaux, mise en sécurité et sûreté et traitement climatique du Corps Central Nord_Château de Versailles
Brève description:
“Suivi archéologiques des travaux portant sur la rénovation des réseaux, mise en sécurité et sûreté et traitement climatique du Corps Central Nord du château...”
Brève description
Suivi archéologiques des travaux portant sur la rénovation des réseaux, mise en sécurité et sûreté et traitement climatique du Corps Central Nord du château de Versailles.
Marché composé d'une tranche ferme et de deux tranches optionnelles.
Afficher plus
Type de contrat: Services
Produits/services: Services archéologiques📦 Description
Description du marché:
“Suivi archéologique du chantier CCN, toutes phases comprises”
Informations complémentaires:
“Durée et délais :
Tranche ferme :
Le délai d'exécution prévisionnel de la tranche ferme est fixé à vingt (20) mois. Il commence à courir à compter de la...”
Informations complémentaires
Durée et délais :
Tranche ferme :
Le délai d'exécution prévisionnel de la tranche ferme est fixé à vingt (20) mois. Il commence à courir à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des études et des travaux du présent lot.
Tranche optionnelle 1 :
Le délai d'exécution prévisionnel de la tranche optionnelle 1 est fixé à neuf (9) mois. Il commence à courir à compter de sa décision d'affermissement.
Tranche optionnelle 2 :
Le délai d'exécution prévisionnel de la tranche optionnelle 2 est fixé à huit (8) mois. Il commence à courir à compter de sa décision d'affermissement.
Le délai d'exécution propre au lot n°107 s'insère dans le délai d'ensemble, conformément au calendrier d'exécution figurant en annexe 2 du CCAP.
Afficher plus Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 100
Critère de qualité (nom): La valeur technique est appréciée selon le mémoire technique du candidat. Elle est appréciée selon les souscritères suivants :
Moyens humains destinés à cette opération et dispositions prises pour assurer le respect des délais :
o Organigramme du personnel destiné au chantier,
o Qualification et expérience du personnel affecté au chantier,
o Qualification et expérience de l'encadrement affecté au chantier,
o Organisation des équipes,
o Durée prévisionnelle des fouilles et d'exploitation scientifique (en jours ouvrés),
o Nombre de journées/hommes attribués à chacune des étapes : période de préparation, phase de terrain et phase d'étude (ou dite de post-fouille),
o Proposition d'un planning détaillé
Méthodologies d'intervention et mesures de sécurité :
o Méthodologie adoptée pour la fouille et l'enregistrement des données,
o Modalités de décapage proposées et détails de mise en en œuvre sur site,
o Mesures techniques proposées afin d'assurer la protection de la fouille (mise en sécurité du site, protection des vestiges, etc.),
o Moyens appropriés à la sécurité des personnes,
o Estimation des éléments à fouiller (volumes stratigraphiques, etc.) afin de répondre aux objectifs du cahiers des charges scientifiques,
o Modalités de gestion de la documentation, du mobilier archéologique et des données paléoenvironnementales,
o Modalités d'intervention dans un site en exploitation,
o Actions de communication envisagées et concertées.
Critère de qualité (pondération): 65
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte ✅ Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-04-09 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus...”
Liste et brève description des critères de sélection
Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché. Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. Le candidat devra être titulaire de l'habilitation ou de l'agrément prévus par les articles R.52214 et R.5228 du code du patrimoine. Cette habilitation ou cet agrément devra couvrir la période suivante (période moderne) et le domaine suivant (archéologie des jardins).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles , Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années , Formulaire DC1, Lettre de candidature Habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclarationducandidat), Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclarationducandidat)
Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Oppic
Numéro d'enregistrement national: 18009208200023
Adresse postale: Departement des marchés 30 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS
Code postal: 75647
Commune postale: Paris 13
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: departement.marches@oppic.fr📧
Téléphone: +33144977809📞 Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Loisirs, culture et culte
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr/🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr/🌏
“Des visites des lieux sont organisées dans les conditions présentées à l'article 6.2 du règlement de consultation. la visite des lieux est obligatoire sous...”
Des visites des lieux sont organisées dans les conditions présentées à l'article 6.2 du règlement de consultation. la visite des lieux est obligatoire sous peine de rejet de l'offre pour irrégularité.
Aucune variante n'est autorisée.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Versailles
Numéro d'enregistrement national: 177800059
Adresse postale: 58 avenue de St Cloud
Code postal: 78000
Commune postale: Versailles
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.taversailles@juradm.fr📧
Téléphone: 0139205400📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de St Cloud 78000 Versailles, tél. : 0139205400, courriel :...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Versailles 56 avenue de St Cloud 78000 Versailles, tél. : 0139205400, courriel : greffe.taversailles@juradm.frPrécisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Référé précontractuel : avant la conclusion du marché (articles L5511 à 12 et R5511 à 6 du code de justice administrative). Référé contractuel : à défaut de publication d'un avis d'intention de conclure et du respect du délai de suspension de signature de 11 jours, action à exercer dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du marché (articles L55113 à 23 et R5517 à 10 du code de justice administrative). Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (articles R4211 et R4213 du Code de justice administrative). Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché.
Afficher plus Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Les commandes électroniques seront utilisées
Le paiement électronique sera utilisé
Source: OJS 2024/S 049-143237 (2024-03-06)
Avis de marché (2024-04-05) Procédure Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2024-04-16 12:00:00 📅
Changements Nouvelle valeur
Texte:
“Date de réception des offres : 16 avril 2024 à 12h00 au lieu du : 09 avril 2024 à 12h00”
Source: OJS 2024/S 069-204715 (2024-04-05)