mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un marché global de performance de voirie

Ville du Touquet-Paris-Plage

la consultation a pour objet la désignation d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en place d'un marché global de performance pour la rénovation, la modernisation, la mise aux normes d'accessibilité, l'entretien, la maintenance de la voirie, de l'éclairage public, de l'enfouissement des réseaux aériens, du mobilier urbain et de la signalisation horizontale et verticale de la Ville de Le Touquet-Paris-Plage. Cette réfection globale pourra être accompagnée de prestations de maintenance et d'entretien pérennes pour assurer la qualité des équipements, prestations dont le paiement sera subordonné aux performances de disponibilité, de qualité et d'économie dans leur utilisation. La réfection globale aura donc pour objet, notamment, une mise à niveau accélérée et structurelle de la voirie, l'embellissement et l'harmonisation du mobilier urbain, la sécurisation de la distribution de l'électricité et des communications de toute nature

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-02-27. L'appel d'offres a été publié le 2023-01-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Ville du Touquet-Paris-Plage

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'études de marchés › Services d'études

Où ?

• France

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-01-23	Avis de marché
2023-03-30	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-01-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'études
Numéro de référence: 23s0002
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'études 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'études 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: ville du Touquet-Paris-Plage
Adresse postale: hôtel de Ville - boulevard Daloz
Code postal: 62520
Commune postale: Le Touquet Paris Plage
Contact
Adresse Internet: https://lestouquettois.fr 🌏
Courrier électronique: achatspublics@ville-letouquet.fr 📧
Téléphone: +33 321067272 📞
URL des documents: https://ville-letouquet.safetender.com 🌏
URL pour la participation: https://ville-letouquet.safetender.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-01-23 📅
Date limite de soumission: 2023-02-27 📅
Date de publication: 2023-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 020-056844
Numéro JO-S: 20
Informations complémentaires

la consultation fait l'objet d'une procédure dématérialisée et la remise des offres devra impérativement s'effectuer par voie dématérialisée. Cette procédure permet aux candidats de télécharger gratuitement le dossier de consultation par voie électronique via la plate-forme : https://ville-letouquet.safetender.com et les candidats ont l'obligation de déposer leur candidature et leur offre en ligne par voie électronique à cette même adresse. Tout envoi en format papier sera considéré comme irrégulier et sera rejeté. En cas de survenance d'un problème technique ou lié à l'utilisation de la plate-forme, le candidat pourra obtenir une assistance d'urgence au moyen d'une hotline : 08.25.00.13.26. Plusieurs documents et informations sont disponibles à la rubrique Aide de la plate-forme que les candidats sont invités à consulter. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard six jours avant la date de remise des offres, une demande écrite via le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur à l'adresse suivante : https://ville-letouquet.safetender.com. Une réponse sera alors adressée au plus tard quatre jours avant la date limite de réception des offres à tous les candidats ayant reçu le dossier de consultation

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

le marché comporte une tranche ferme décomposée en 4 phases et 2 tranches optionnelles. Tranche ferme (phase 1 : état des lieux technique et juridique ; phase 2 : études préalables et élaboration du programme fonctionnel ; phase 3 : préparation et passation du Marché Global de Performance ; phase 4 : assistance à l'exécution du marché global de Performance lors de sa conception et de sa réalisation. Tranches optionnelles (tranche optionnelle 1 : passation de la procédure en cas d'infructuosité ; tranche optionnelle 2 : assistance de la Ville en cas de contentieux). Le marché global de performance devra être notifié dans des délais permettant un commencement des travaux au cours du 2ème trimestre 2024 au plus tard. Ceci constitue une obligation impérative de résultat à respecter par le titulaire. Le délai d'exécution d'une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement qui devra être prise dans un délai de 24 mois maximum à compter de la notification du marché. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas déclencher la ou les tranches optionnelles. Aucune indemnité de dédit ou d'attente ne sera versée au titulaire du marché en cas de retard ou de non affermissement des tranches optionnelles

Valeur estimée hors TVA: 290 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 81 mois

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-02-28 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 80
Prix (pondération): 20

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: collectivité territoriale
Contact
Point de contact: M. le maire
Adresse du profil d'acheteur: https://ville-letouquet.safetender.com 🌏
URL des documents: https://ville-letouquet.safetender.com 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif
Adresse postale: 5 rue Geoffroy saint hilaire
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Source: OJS 2023/S 020-056844 (2023-01-23)

Avis d'attribution de marché (2023-03-30)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 250 650 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-03-30 📅
Date de publication: 2023-04-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 067-200947
Se réfère à l'avis: 2023/S 020-056844
Numéro JO-S: 67

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

le marché comporte une tranche ferme décomposée en 4 phases et 2 tranches optionnelles. Tranche ferme (phase 1 : état des lieux technique et juridique ; phase 2 : études préalables et élaboration du programme fonctionnel ; phase 3 : préparation et passation du Marché Global de Performance ; phase 4 : assistance à l'exécution du marché global de Performance lors de sa conception et de sa réalisation. Tranches optionnelles (tranche optionnelle 1 : passation de la procédure en cas d'infructuosité ; tranche optionnelle 2 : assistance de la Ville en cas de contentieux). Le marché global de performance devra être notifié dans des délais permettant un commencement des travaux au cours du 2e trimestre 2024 au plus tard. Ceci constitue une obligation impérative de résultat à respecter par le titulaire. Le délai d'exécution d'une tranche optionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement qui devra être prise dans un délai de 24 mois maximum à compter de la notification du marché. Le maître d'ouvrage se réserve le droit de ne pas déclencher la ou les tranches optionnelles. Aucune indemnité de dédit ou d'attente ne sera versée au titulaire du marché en cas de retard ou de non affermissement des tranches optionnelles

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: le Touquet-Paris-Plage

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-03-27 📅
Nom: groupement constitué de la sas eeci (mandataire), de la SAS V2r Ingénierie et Environnement et de la Selarl Parme Avocats
Adresse postale: 5 rue Benoit Malon
Commune postale: Suresnes
Code postal: 92150
Pays: France 🇫🇷
Nom: sas V2r Ingénierie et Environnement
Adresse postale: 48 bis route de Desvres
Commune postale: Saint-Martin Boulogne
Nom: selarl parme Avocats
Adresse postale: 197 boulevard Malesherbe
Commune postale: Paris
Valeur totale du marché: 250 650 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Source: OJS 2023/S 067-200947 (2023-03-30)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité (>20 nouveaux marchés)

Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques (>20)

Services d'études de marchés (>20)

Services d'études (>20)