travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - phase no1 : Poste de refoulement
1ère phase d'une opération d'ensemble avec la construction d'un poste de refoulement. La 2ème phase concernera le renouvellement du collecteur d'assainissement et le renforcement du réseau d'eau potable et fera l'objet d'un marché de travaux distinct (marché de canalisations).Caractéristiques du Pr à créer:- fondations par pieux sécants de profondeur 21m environ- cuve de pompage en béton armé Xa3 de diamètre intérieur 4.50m, hauteur totale utile 7.3m, revêtement intérieur époxy armé- chambre de vanne en béton armé Xa3 de dimensions utiles 5.70m X 6.50m X 2.55m Ht- equipement cuve de pompage : vanne murale motorisée, 4 pompes immergées, canalisations inox 316l- débit de pompage : 4 X 550m3/h- equipements de la chambre de vanne : clapets, vannes, débitmètre, canalisation inox 316l- equipements de levage à demeure- armoire de commande, télésurveillance- désodorisation- réseaux (amorce du gravitaire amont, refoulement aval, Aep, réseaux secs?- aménagement du site
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-05-04.
L'appel d'offres a été publié le 2022-03-23.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - phase no1 :...”
Titre
travaux de renouvellement du collecteur principal d'assainissement Arles Sud et renforcement du réseau d'eau potable quartier Barriol à Arles - phase no1 : Poste de refoulement
2022-014
1ère phase d'une opération d'ensemble avec la construction d'un poste de refoulement. La 2ème phase concernera le renouvellement du collecteur d'assainissement et le renforcement du réseau d'eau potable et fera l'objet d'un marché de travaux distinct (marché de canalisations).Caractéristiques du Pr à créer:- fondations par pieux sécants de profondeur 21m environ- cuve de pompage en béton armé Xa3 de diamètre intérieur 4.50m, hauteur totale utile 7.3m, revêtement intérieur époxy armé- chambre de vanne en béton armé Xa3 de dimensions utiles 5.70m X 6.50m X 2.55m Ht- equipement cuve de pompage : vanne murale motorisée, 4 pompes immergées, canalisations inox 316l- débit de pompage : 4 X 550m3/h- equipements de la chambre de vanne : clapets, vannes, débitmètre, canalisation inox 316l- equipements de levage à demeure- armoire de commande, télésurveillance- désodorisation- réseaux (amorce du gravitaire amont, refoulement aval, Aep, réseaux secs?- aménagement du site
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de canalisations d'irrigation📦
Lieu d'exécution: Bouches-du-Rhône🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 13637 - arles Cedex
Description du marché:
“1ère phase d'une opération d'ensemble avec la construction d'un poste de refoulement. La 2ème phase concernera le renouvellement du collecteur...”
Description du marché
1ère phase d'une opération d'ensemble avec la construction d'un poste de refoulement. La 2ème phase concernera le renouvellement du collecteur d'assainissement et le renforcement du réseau d'eau potable et fera l'objet d'un marché de travaux distinct (marché de canalisations).Caractéristiques du Pr à créer:- fondations par pieux sécants de profondeur 21m environ- cuve de pompage en béton armé Xa3 de diamètre intérieur 4.50m, hauteur totale utile 7.3m, revêtement intérieur époxy armé- chambre de vanne en béton armé Xa3 de dimensions utiles 5.70m X 6.50m X 2.55m Ht- equipement cuve de pompage : vanne murale motorisée, 4 pompes immergées, canalisations inox 316l- débit de pompage : 4 X 550m3/h- equipements de la chambre de vanne : clapets, vannes, débitmètre, canalisation inox 316l- equipements de levage à demeure- armoire de commande, télésurveillance- désodorisation- réseaux (amorce du gravitaire amont, refoulement aval, Aep, réseaux secs?- aménagement du site
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée au regard du mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 8
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (Dume), en lieu et place des formulaires Dc1 et Dc2. En cas de...”
Liste et brève description des conditions
le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (Dume), en lieu et place des formulaires Dc1 et Dc2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du groupement fournira un formulaire Dume complété
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au...”
Liste et brève description des critères de sélection
1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique.2. Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;3. Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société le cas échéant4. En cas de groupement, pouvoirs d'habilitation du mandataire par ses co-traitants
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.2....”
Liste et brève description des critères de sélection
1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.2. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.4. L'Indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public.5. Certificat de qualification professionnelle ou toutes preuves équivalentes concernant les travaux objet de la présente consultation et plus précisément :- poste De Refoulement : Fntp 164 (Gc) et Fntp 5421 (Equipements) ou équivalentes.- Reseaux : Fntp 5142 (Eu) ou équivalentes.Ou - au moins 3 certificats de capacité signés du maître d'oeuvre et/ou du maître d'ouvrage de l'opération de moins de 5 ans pour la réalisation de travaux similaires présentant les travaux réalisés, leur coût, la maîtrise d'oeuvre, la maîtrise d'ouvrage, les mois et années de réalisation.Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“modalités de Financement : Les travaux seront financés sur le budget annexe de l'assainissement de l'établissement au moyen de fonds propres et de...”
Conditions d'exécution du contrat
modalités de Financement : Les travaux seront financés sur le budget annexe de l'assainissement de l'établissement au moyen de fonds propres et de subventions (Agence de l'eau).Une avance est accordée au titulaire à hauteur de 5% du montant initial du marché, son versement est subordonné à la constitution et la fourniture de la garantie à première demande.Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intérêts moratoires, ainsi qu'à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euro(s)
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-05-04
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-05-04
14:00 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.marchespublics.agglo-accm.fr -La date et l'heure d'ouverture des plis peuvent être modifiées à tout moment par l'acheteur. La séance d'ouverture des plis n'est pas publique.La valeur technique, notée sur 100 et pondérée à 60% sera appréciée au regard du mémoire technique :Sous critère no1: Fournitures et matériaux mis en oeuvre spécifiquement pour ce chantier: 30 pointssous critère no2: Moyens humains et matériels mis en oeuvre spécifiquement pour ce chantier: 10 pointssous critère no3: Méthodes de réalisation des travaux spécifiquement adaptées à ce chantier: 30 pointssous critère no4: Organisation et planification des travaux par phase spécifiquement adaptées pour ce chantier ( Le délai d'exécution destravaux est laissé à l'initiative des candidats, qui devront le préciser dans l'acte d'engagement (Ae) sans pouvoir toutefois dépasser les délais plafond imposés.) 20 pointssous critère no5: Mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène du personnel et des riverains : 10 pointsle délai de préparation est fixé à 2 mois à compter de l'ordre de service de démarrage.Le délai d'exécution des travaux ne pas dépasser 6 mois.Toute offre dont le délai serait supérieur au délai plafond sera déclarée irrégulière et éliminée
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22, 24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr📧
Fax: +33 491811387 📠 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“comité Consultatif Interrégional de Règlement Amiable des différends relatifs aux marchés publics de Marseille (Cciral)”
Adresse postale:
“préfecture de la région Alpes Côte d'azur - secrétariat Général pour les Affaires Régionales (Sgar), Ccra de Marseille -Place Félix Baret Cs 80001”
Commune postale: Marseille
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 484354554📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.gouv.fr📧 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Source: OJS 2022/S 061-159445 (2022-03-23)
Avis d'attribution de marché (2022-07-28) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 790 964 💰
Description
Site principal ou lieu d'exécution: 13637 Arles Cedex
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 061-159445
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2022-014
Date de conclusion du contrat: 2022-07-26 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: groupement conjoint Saur (mandataire) / Touja / Masoni
Adresse postale: 222 allée de l'amérique Latine
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30900
Pays: France 🇫🇷
Région: Gard🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 790 964 💰
“la consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur, sur demande de rendez-vous par mail auprès de la responsable du service...”
la consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur, sur demande de rendez-vous par mail auprès de la responsable du service commande publique : c.armandi@agglo-accm.fr. Les candidats évincés peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 147-419742 (2022-07-28)