reconstruction du collège Ernest Renan à Saint-Herblain

cd 44

les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Le schéma départemental des collèges, actualisé en 2019, a mis en avant la nécessité de reconstruire le collège Ernest Renan à Saint-Herblain. Le futur établissement d'une capacité de 24 divisions comprendra des locaux d'enseignement classiques, d?accompagnement à l'enseignement, une unité d'inclusion scolaire (Ulis), une section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ainsi qu'une cuisine centrale pour la préparation des repas du collège et pour la production de repas. Il comprendra également des locaux destinés à l'administration, aux enseignants, un pôle santé, des locaux de maintenance ainsi que 3 logements de fonction.Au total, l'estimation de la surface plancher des locaux nécessaires est de 6 694 mètres carrés environ.La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux est de 12 985 810 Ht (valeur septembre 2021).La livraison est prévue pour la rentrée 2024. Les prestations sont réparties en 15 lots

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2022-08-31. L'appel d'offres a été publié le 2022-06-29.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• cd 44

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Pays de la Loire › Loire-Atlantique

Historique des marchés publics

Date	Document
2022-06-29	Avis de marché
2022-12-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2022-06-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: M028rm
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de couverture en ardoises 📦
Travaux de menuiserie et de charpenterie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Mobilier de laboratoire 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Équipement de cuisine 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Loire-Atlantique 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: cd 44
Adresse postale: 3 quai Ceineray
Code postal: 44041
Commune postale: Nantes
Contact
Adresse Internet: https://www.loire-atlantique.fr 🌏
Courrier électronique: contactmarchespublics@loire-atlantique.fr 📧
URL des documents: http://marches.loire-atlantique.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches.loire-atlantique.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-29 📅
Date limite de soumission: 2022-08-31 📅
Date de publication: 2022-07-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 126-357517
Numéro JO-S: 126
Informations complémentaires

le délai d'exécution pour l?ensemble des lots est de 20 mois, y compris la période d?installation de chantier (année de garantie de parfait achèvement (Gpa) non comprise)

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: terrassements - vrd
Numéro du lot: 01
Brève description: terrassements - vrd
Durée de l'accord: 20 mois
Informations complémentaires:

le délai d'exécution pour l?ensemble des lots est de 20 mois, y compris la période d?installation de chantier (année de garantie de parfait achèvement (Gpa) non comprise)

Intitulé du lot: installations de chantier - gros oeuvre
Numéro du lot: 02
Brève description: installations de chantier - gros oeuvre
Intitulé du lot: charpente bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois
Numéro du lot: 03
Brève description: charpente bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois
Intitulé du lot: couverture et façade ardoise - etanchéité
Numéro du lot: 04
Brève description: couverture et façade ardoise - etanchéité
Intitulé du lot: menuiserie extérieure bois et aluminium
Numéro du lot: 05
Brève description: menuiserie extérieure bois et aluminium
Intitulé du lot: métallerie - serrurerie
Numéro du lot: 06
Brève description: métallerie - serrurerie
Intitulé du lot: cloison - doublage - faux plafond - peinture
Numéro du lot: 07
Brève description: cloison - doublage - faux plafond - peinture
Intitulé du lot: menuiserie intérieure bois - agencement
Numéro du lot: 08
Brève description: menuiserie intérieure bois - agencement
Intitulé du lot: revêtements de sols souples
Numéro du lot: 09
Brève description: revêtements de sols souples
Intitulé du lot: revêtements de sols durs - muraux
Numéro du lot: 10
Brève description: revêtements de sols durs - muraux
Intitulé du lot: cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique
Numéro du lot: 11
Brève description: cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique
Intitulé du lot: courant fort - courant faible
Numéro du lot: 12
Brève description: courant fort - courant faible
Intitulé du lot: equipements de cuisine - panneaux isothermes
Numéro du lot: 13
Brève description: equipements de cuisine - panneaux isothermes
Informations complémentaires:

le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est de 20 mois, y compris la période d'installation de chantier (année de garantie de parfait achèvement (Gpa) non comprise)

Intitulé du lot: appareils élévateurs
Numéro du lot: 14
Brève description: appareils élévateurs
Intitulé du lot: aménagements extérieurs (espaces verts - clôture)
Numéro du lot: 15
Brève description: aménagements extérieurs (espaces verts - clôture)
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue Neruda 44800 - saint-Herblain

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionnercopie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ou procédure équivalente pour les candidats étrangersrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Situation économique et financière:

lot no2 : Installations de chantier - gros oeuvre. Chiffre d'affaires minimum niveau : 4 870 000 E HtLot no3 : Charpente bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois. Chiffre d'affaires minimum niveau : 3 970 000 E HtLot no4 : Couverture et façade ardoise - etanchéité. Chiffre d'affaires minimum niveau : 2 400 000 E HtLot no7 : Cloison - doublage - faux plafond - peinture. Chiffre d'affaires minimum niveau : 3 000 000 E HtLot no11 : Cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique. Chiffre d'affaires minimum niveau : 2 991 000 E HtLot no12 : Courant fort - courant faible. Chiffre d'affaires minimum niveau : 1 858 000 E HtLot no13 : équipements de cuisine - panneaux isothermes. Chiffre d'affaires minimum niveau : 2 300 000 E HtPreuve d'une assurance pour les risques professionnelsdéclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contratdéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contratlot 1 - terrassement - vrd : Aipr - autorisation d'intervention à proximité des réseaux ou équivalent - qualibat 1311 ou références équivalenteslot 2 - installations de chantier - gros oeuvre : Qualibat 2212 ou références équivalenteslot 3 - charpentes bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois : Qualibat 2302, 2352, 2412, 3811 ou références équivalenteslot 4 - couverture et façade ardoise - etanchéité : Qualibat 3132, 3211 ou références équivalenteslot 5 - menuiserie extérieure bois et aluminium : Qualibat 3512 ou références équivalenteslot 6 - métallerie - serrurerie : Qualibat 4411 ou références équivalenteslot 7 - cloison - doublage - faux plafond - peinture : Qualibat 4131, 6111 ou références équivalenteslot 8 - menuiserie intérieure bois - agencement : Qualibat 4312 ou références équivalenteslot 9 - revêtements de sols souples : Qualibat 6222 ou références équivalenteslot 10 - revêtements de sols durs - muraux : Qualibat 6311 ou références équivalenteslot 11 - cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique : Qualifications obligatoires 5112 / 5213 / 5312 / 5511 - qualifications recommandées 5251 / 5252 ou références équivalenteslot 12 - courant fort - courant faible : Qualifications obligatoires Mgti / Cfmgti - qualifications recommandées Lcpt / Cflcpt ou références équivalenteslot 13 - equipements de cuisine - panneaux isothermes : Attestation d'aptitude relative à la manipulation des fluides frigorigènes - qualibat 7311 ou références équivalenteslot 14 - appareils élévateurs : Certification Iso 9001 ou références équivalenteslot 15 - aménagements extérieurs (espaces verts - clôture) : Qualification P110 ou références équivalentes

Capacité technique et professionnelle

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social détaillées au cahier des charges.Le Budget du Département de Loire-Atlantique

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 15:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-09-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 55

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22440002800011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.loire-atlantique.fr 🌏
URL des documents: http://marches.loire-atlantique.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur http://marches.loire-atlantique.fr -Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Fax: +33 240994658 📠
Adresse Internet: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité de règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso
Code postal: 44042
Source: OJS 2022/S 126-357517 (2022-06-29)

Avis d'attribution de marché (2022-12-29)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: M028RM
Brève description:

le schéma départemental des collèges, actualisé en 2019, a mis en avant la nécessité de reconstruire le collège Ernest Renan à Saint-Herblain. Le futur établissement d'une capacité de 24 divisions comprendra des locaux d'enseignement classiques, d'accompagnement à l'enseignement, une unité d'inclusion scolaire (Ulis), une section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ainsi qu'une cuisine centrale pour la préparation des repas du collège et pour la production de repas. Il comprendra également des locaux destinés à l'administration, aux enseignants, un pôle santé, des locaux de maintenance ainsi que 3 logements de fonction. Au total, l'estimation de la surface plancher des locaux nécessaires est de 6 694 mètres carrés environ. La livraison est prévue pour la rentrée 2024.

Valeur totale du marché: 16529081.04 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: conseil departemental de loire-atlanti

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-12-29 📅
Date de publication: 2023-01-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 002-003767
Se réfère à l'avis: 2022/S 126-357517
Numéro JO-S: 2

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Au total, l'estimation de la surface plancher des locaux nécessaires est de 6 694 mètres carrés environ. La livraison est prévue pour la rentrée 2024.

Description des options:

variante no1 : Salad Bar (meuble cuve réfrigérée)

variante no2 : Chariot de maintien en température froide

briques sols extérieurs

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-10-27 📅
Nom: aubron-mechineau
Commune postale: Gorges
Code postal: 44190
Pays: France 🇫🇷
Loire-Atlantique 🏙️
Valeur totale du marché: 409872.40 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-10-26 📅
Nom: donada
Commune postale: Orvault
Code postal: 44700
Valeur totale du marché: 2 421 500 EUR 💰
Nom: sas nugues
Commune postale: Dompierre-les-Ormes
Code postal: 71520
Pays: Saône-et-Loire 🏙️
Nom: ertcm industries
Commune postale: Epinac
Code postal: 71360
Valeur totale du marché: 2763638.70 EUR 💰
Nom: tallot couverture
Commune postale: Nantes
Code postal: 44100
Valeur totale du marché: 1247835.26 EUR 💰
Nom: bourneuf
Commune postale: Cheix-en-Retz
Code postal: 44640
Valeur totale du marché: 1462388.21 EUR 💰
Nom: bp metal
Commune postale: Landivisiau
Code postal: 29400
Pays: Finistère 🏙️
Valeur totale du marché: 372833.53 EUR 💰
Nom: soniso
Commune postale: Cholet
Code postal: 49300
Pays: Maine-et-Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 1943172.95 EUR 💰
Nom: menuiserie cardinal
Commune postale: Val D'Anast
Code postal: 35330
Pays: Ille-et-Vilaine 🏙️
Valeur totale du marché: 399772.19 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-11-02 📅
Nom: rossi
Commune postale: Saint-Herblain
Code postal: 44800
Valeur totale du marché: 125558.88 EUR 💰
Nom: srs
Commune postale: Thouare
Code postal: 44470
Valeur totale du marché: 794355.88 EUR 💰
Nom: eiffage energie system clevia
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Code postal: 85015
Pays: Vendée 🏙️
Valeur totale du marché: 1 694 100 EUR 💰
Nom: eiffage energie system loire ocean
Commune postale: Carquefou
Code postal: 44476
Valeur totale du marché: 985 000 EUR 💰
Nom: equip service
Commune postale: Sautron
Code postal: 44880
Nom: isolac val de loire
Commune postale: Beaucouze
Code postal: 49070
Valeur totale du marché: 1251259.79 EUR 💰
Nom: vallois
Commune postale: La Chapelle-sur-Erdre
Code postal: 44240
Valeur totale du marché: 591433.42 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
4
2
10
6
5
Source: OJS 2023/S 002-003767 (2022-12-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)