les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Le schéma départemental des collèges, actualisé en 2019, a mis en avant la nécessité de reconstruire le collège Ernest Renan à Saint-Herblain. Le futur établissement d'une capacité de 24 divisions comprendra des locaux d'enseignement classiques, d?accompagnement à l'enseignement, une unité d'inclusion scolaire (Ulis), une section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ainsi qu'une cuisine centrale pour la préparation des repas du collège et pour la production de repas. Il comprendra également des locaux destinés à l'administration, aux enseignants, un pôle santé, des locaux de maintenance ainsi que 3 logements de fonction.Au total, l'estimation de la surface plancher des locaux nécessaires est de 6 694 mètres carrés environ.La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux est de 12 985 810 Ht (valeur septembre 2021).La livraison est prévue pour la rentrée 2024. Les prestations sont réparties en 15 lots
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-08-31.
L'appel d'offres a été publié le 2022-06-29.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: reconstruction du collège Ernest Renan à Saint-Herblain
M028rm
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Le schéma départemental des collèges, actualisé en 2019, a mis en avant la nécessité de reconstruire...”
Brève description
les prestations sont réglées par des prix forfaitaires.Le schéma départemental des collèges, actualisé en 2019, a mis en avant la nécessité de reconstruire le collège Ernest Renan à Saint-Herblain. Le futur établissement d'une capacité de 24 divisions comprendra des locaux d'enseignement classiques, d?accompagnement à l'enseignement, une unité d'inclusion scolaire (Ulis), une section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ainsi qu'une cuisine centrale pour la préparation des repas du collège et pour la production de repas. Il comprendra également des locaux destinés à l'administration, aux enseignants, un pôle santé, des locaux de maintenance ainsi que 3 logements de fonction.Au total, l'estimation de la surface plancher des locaux nécessaires est de 6 694 mètres carrés environ.La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux est de 12 985 810 Ht (valeur septembre 2021).La livraison est prévue pour la rentrée 2024. Les prestations sont réparties en 15 lots
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: terrassements - vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 01
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Lieu d'exécution: Loire-Atlantique🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: rue Neruda 44800 - saint-Herblain
Description du marché: terrassements - vrd
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations complémentaires:
“le délai d'exécution pour l?ensemble des lots est de 20 mois, y compris la période d?installation de chantier (année de garantie de parfait achèvement (Gpa)...”
Informations complémentaires
le délai d'exécution pour l?ensemble des lots est de 20 mois, y compris la période d?installation de chantier (année de garantie de parfait achèvement (Gpa) non comprise)
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: installations de chantier - gros oeuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 02
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché: installations de chantier - gros oeuvre
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Performances en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 55
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: charpente bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois
Titre
Numéro d'identification du lot: 03
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Description du marché: charpente bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: couverture et façade ardoise - etanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 04
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture en ardoises📦
Description du marché: couverture et façade ardoise - etanchéité
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiserie extérieure bois et aluminium
Titre
Numéro d'identification du lot: 05
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie et de charpenterie📦
Description du marché: menuiserie extérieure bois et aluminium
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: métallerie - serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 06
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: métallerie - serrurerie
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: cloison - doublage - faux plafond - peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 07
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Description du marché: cloison - doublage - faux plafond - peinture
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: menuiserie intérieure bois - agencement
Titre
Numéro d'identification du lot: 08
Description
Description du marché: menuiserie intérieure bois - agencement
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 09
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché: revêtements de sols souples
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols durs - muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints📦
Description du marché: revêtements de sols durs - muraux
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Mobilier de laboratoire📦
Description du marché: cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: courant fort - courant faible
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: courant fort - courant faible
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: equipements de cuisine - panneaux isothermes
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Équipement de cuisine📦
Description du marché: equipements de cuisine - panneaux isothermes
Informations complémentaires:
“le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est de 20 mois, y compris la période d'installation de chantier (année de garantie de parfait achèvement (Gpa)...”
Informations complémentaires
le délai d'exécution pour l'ensemble des lots est de 20 mois, y compris la période d'installation de chantier (année de garantie de parfait achèvement (Gpa) non comprise)
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: appareils élévateurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: appareils élévateurs
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: aménagements extérieurs (espaces verts - clôture)
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché: aménagements extérieurs (espaces verts - clôture)
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionnercopie du ou des jugements prononcés,...”
Liste et brève description des conditions
déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas des interdictions de soumissionnercopie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ou procédure équivalente pour les candidats étrangersrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“lot no2 : Installations de chantier - gros oeuvre. Chiffre d'affaires minimum niveau : 4 870 000 E HtLot no3 : Charpente bois / Métallique - mur à ossature...”
Liste et brève description des critères de sélection
lot no2 : Installations de chantier - gros oeuvre. Chiffre d'affaires minimum niveau : 4 870 000 E HtLot no3 : Charpente bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois. Chiffre d'affaires minimum niveau : 3 970 000 E HtLot no4 : Couverture et façade ardoise - etanchéité. Chiffre d'affaires minimum niveau : 2 400 000 E HtLot no7 : Cloison - doublage - faux plafond - peinture. Chiffre d'affaires minimum niveau : 3 000 000 E HtLot no11 : Cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique. Chiffre d'affaires minimum niveau : 2 991 000 E HtLot no12 : Courant fort - courant faible. Chiffre d'affaires minimum niveau : 1 858 000 E HtLot no13 : équipements de cuisine - panneaux isothermes. Chiffre d'affaires minimum niveau : 2 300 000 E HtPreuve d'une assurance pour les risques professionnelsdéclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des...”
Liste et brève description des critères de sélection
déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesliste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contratdéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contratlot 1 - terrassement - vrd : Aipr - autorisation d'intervention à proximité des réseaux ou équivalent - qualibat 1311 ou références équivalenteslot 2 - installations de chantier - gros oeuvre : Qualibat 2212 ou références équivalenteslot 3 - charpentes bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois : Qualibat 2302, 2352, 2412, 3811 ou références équivalenteslot 4 - couverture et façade ardoise - etanchéité : Qualibat 3132, 3211 ou références équivalenteslot 5 - menuiserie extérieure bois et aluminium : Qualibat 3512 ou références équivalenteslot 6 - métallerie - serrurerie : Qualibat 4411 ou références équivalenteslot 7 - cloison - doublage - faux plafond - peinture : Qualibat 4131, 6111 ou références équivalenteslot 8 - menuiserie intérieure bois - agencement : Qualibat 4312 ou références équivalenteslot 9 - revêtements de sols souples : Qualibat 6222 ou références équivalenteslot 10 - revêtements de sols durs - muraux : Qualibat 6311 ou références équivalenteslot 11 - cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique : Qualifications obligatoires 5112 / 5213 / 5312 / 5511 - qualifications recommandées 5251 / 5252 ou références équivalenteslot 12 - courant fort - courant faible : Qualifications obligatoires Mgti / Cfmgti - qualifications recommandées Lcpt / Cflcpt ou références équivalenteslot 13 - equipements de cuisine - panneaux isothermes : Attestation d'aptitude relative à la manipulation des fluides frigorigènes - qualibat 7311 ou références équivalenteslot 14 - appareils élévateurs : Certification Iso 9001 ou références équivalenteslot 15 - aménagements extérieurs (espaces verts - clôture) : Qualification P110 ou références équivalentes
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social détaillées au cahier des charges.Le Budget du Département de Loire-Atlantique
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-08-31
15:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5
Conditions d'ouverture des offres: 2022-09-01
00:00 📅
“pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur http://marches.loire-atlantique.fr -Une visite sur site est préconisée. Les modalités...”
pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur http://marches.loire-atlantique.fr -Une visite sur site est préconisée. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6, allée de l'ile-gloriette
Commune postale: Nantes
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr📧
Fax: +33 240994658 📠
URL: http://www.nantes.tribunal-administratif.fr/🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité de règlement amiable
Adresse postale: 22 Mail Pablo Picasso
Commune postale: Nantes
Code postal: 44042
Pays: France 🇫🇷 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat....”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja. Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du Cja, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Afficher plus
Source: OJS 2022/S 126-357517 (2022-06-29)
Avis d'attribution de marché (2022-12-29) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: conseil departemental de loire-atlanti
Objet Champ d'application du marché
Titre: reconstruction du collège Ernest Renan à Saint-Herblain
M028RM
Brève description:
“le schéma départemental des collèges, actualisé en 2019, a mis en avant la nécessité de reconstruire le collège Ernest Renan à Saint-Herblain. Le futur...”
Brève description
le schéma départemental des collèges, actualisé en 2019, a mis en avant la nécessité de reconstruire le collège Ernest Renan à Saint-Herblain. Le futur établissement d'une capacité de 24 divisions comprendra des locaux d'enseignement classiques, d'accompagnement à l'enseignement, une unité d'inclusion scolaire (Ulis), une section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) ainsi qu'une cuisine centrale pour la préparation des repas du collège et pour la production de repas. Il comprendra également des locaux destinés à l'administration, aux enseignants, un pôle santé, des locaux de maintenance ainsi que 3 logements de fonction.
Au total, l'estimation de la surface plancher des locaux nécessaires est de 6 694 mètres carrés environ. La livraison est prévue pour la rentrée 2024.
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 16529081.04 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“variante no1 : Salad Bar (meuble cuve réfrigérée)
variante no2 : Chariot de maintien en température froide”
Description des options: briques sols extérieurs
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2022/S 126-357517
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: terrassements - vRD
Date de conclusion du contrat: 2022-10-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: aubron-mechineau
Commune postale: Gorges
Code postal: 44190
Pays: France 🇫🇷
Région: Loire-Atlantique🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 409872.40 💰
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: installations de chantier - gros oeuvre
Date de conclusion du contrat: 2022-10-26 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nom et adresse du contractant
Nom: donada
Commune postale: Orvault
Code postal: 44700
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2 421 500 💰
3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: charpente bois / Métallique - mur à ossature bois - bardage bois
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: sas nugues
Commune postale: Dompierre-les-Ormes
Code postal: 71520
Région: Saône-et-Loire🏙️
Nom: ertcm industries
Commune postale: Epinac
Code postal: 71360
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 2763638.70 💰
4️⃣
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: couverture et façade ardoise - etanchéité
Nom et adresse du contractant
Nom: tallot couverture
Commune postale: Nantes
Code postal: 44100
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1247835.26 💰
5️⃣
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: menuiserie extérieure bois et aluminium
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: bourneuf
Commune postale: Cheix-en-Retz
Code postal: 44640
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1462388.21 💰
6️⃣
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: métallerie - serrurerie
Nom et adresse du contractant
Nom: bp metal
Commune postale: Landivisiau
Code postal: 29400
Région: Finistère🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 372833.53 💰
7️⃣
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: cloison - doublage - faux plafond - peinture
Nom et adresse du contractant
Nom: soniso
Commune postale: Cholet
Code postal: 49300
Région: Maine-et-Loire🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1943172.95 💰
8️⃣
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: menuiserie intérieure bois - agencement
Nom et adresse du contractant
Nom: menuiserie cardinal
Commune postale: Val D'Anast
Code postal: 35330
Région: Ille-et-Vilaine🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 399772.19 💰
9️⃣
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: revêtements de sols souples
Date de conclusion du contrat: 2022-11-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
Nom et adresse du contractant
Nom: rossi
Commune postale: Saint-Herblain
Code postal: 44800
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 125558.88 💰
1️⃣0️⃣
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: revêtements de sols durs - muraux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nom et adresse du contractant
Nom: srs
Commune postale: Thouare
Code postal: 44470
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 794355.88 💰
1️⃣1️⃣
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: cvcd - plomberie - sanitaires - mobilier scientifique
Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage energie system clevia
Commune postale: La Roche-sur-Yon
Code postal: 85015
Région: Vendée🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 694 100 💰
1️⃣2️⃣
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: courant fort - courant faible
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage energie system loire ocean
Commune postale: Carquefou
Code postal: 44476
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 985 000 💰
1️⃣3️⃣
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: equipements de cuisine - panneaux isothermes
Nom et adresse du contractant
Nom: equip service
Commune postale: Sautron
Code postal: 44880
Nom: isolac val de loire
Commune postale: Beaucouze
Code postal: 49070
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1251259.79 💰
1️⃣4️⃣
Numéro d'identification du lot: 15
Titre: aménagements extérieurs (espaces verts - clôture)
Nom et adresse du contractant
Nom: vallois
Commune postale: La Chapelle-sur-Erdre
Code postal: 44240
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 591433.42 💰
1️⃣5️⃣
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: apparails élévateurs
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
Source: OJS 2023/S 002-003767 (2022-12-29)