mission d'assistance générale à caractère administratif, financier et technique dite " conduite d'opération " des projets structurants de la Collectivité de Saint-Martin
Collectivité de Saint Martin
la consultation a pour objet la conduite d'opération de 5 projets structurants, conformément à l'article L2422-3 du code de la commande publique.
Il s'agit d'une assistance générale à caractère administratif, financier et technique, jusqu'à réception des projets structurants.
La mission peut comporter une phase conception (examen des documents de la consultation et assistance à l'analyse des offres) et comporte une phase suivi de l'opération pendant toute la durée des travaux et une mission d'assistance et de conseil à la réception.
Le délai de réception des offres était de 2022-07-19. L'appel d'offres a été publié le 2022-06-16.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services d'architecture, d'ingénierie et de planification › Études de faisabilité, service de conseil, analyse
- • Services de conduite des travaux › Services de conduite de chantier
- • Services techniques › Services d'assistance technique
- • Guadeloupe › Guadeloupe
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2022-06-16 | Avis de marché |
Avis de marché (2022-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite des travaux
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite des travaux 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conduite de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: collectivité de Saint Martin
Adresse postale: rue de la mairie
Code postal: 97150
Commune postale: Marigot
Contact
Adresse Internet: http://www.com-saint-martin.fr/ 🌏
Courrier électronique: collectivite.saint.martin@gmail.com 📧
Téléphone: +590 590875004 📞
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-16 📅
Date limite de soumission: 2022-07-19 📅
Date de publication: 2022-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 118-333282
Numéro JO-S: 118
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Valeur estimée hors TVA: 1 080 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 36 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: feder
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 06:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-07-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Saint Martin
Adresse postale: 6, rue Victor Hughes
Commune postale: Basse Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.saint-martin.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 118-333282 (2022-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conduite des travaux
Brève description:
la consultation a pour objet la conduite d'opération de 5 projets structurants, conformément à l'article L2422-3 du code de la commande publique.
Il s'agit d'une assistance générale à caractère administratif, financier et technique, jusqu'à réception des projets structurants.
La mission peut comporter une phase conception (examen des documents de la consultation et assistance à l'analyse des offres) et comporte une phase suivi de l'opération pendant toute la durée des travaux et une mission d'assistance et de conseil à la réception.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conduite des travaux 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conduite de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: collectivité de Saint Martin
Adresse postale: rue de la mairie
Code postal: 97150
Commune postale: Marigot
Contact
Adresse Internet: http://www.com-saint-martin.fr/ 🌏
Courrier électronique: collectivite.saint.martin@gmail.com 📧
Téléphone: +590 590875004 📞
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-06-16 📅
Date limite de soumission: 2022-07-19 📅
Date de publication: 2022-06-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 118-333282
Numéro JO-S: 118
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la consultation a pour objet la conduite d'opération de 5 projets structurants, conformément à l'article L2422-3 du code de la commande publique.
Il s'agit d'une assistance générale à caractère administratif, financier et technique, jusqu'à réception des projets structurants.
La mission peut comporter une phase conception (examen des documents de la consultation et assistance à l'analyse des offres) et comporte une phase suivi de l'opération pendant toute la durée des travaux et une mission d'assistance et de conseil à la réception.
Afficher plus
conduite d'opérations de 5 projets structurants :
- réhabilitation de la Médiathèque en Centre Culturel et Abri Anticyclonique à Concordia ;
- reconstruction du Collège 600 au Quartier d'orléans ;
- construction du Collège 900 à la Savane ;
- construction d'un Centre Aquatique à la Savane ;
- création d'une voirie et de réseaux à la Savane ;
Durée de l'accord: 36 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: feder
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 06:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2022-07-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Saint Martin
Adresse postale: 6, rue Victor Hughes
Commune postale: Basse Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.saint-martin.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2022/S 118-333282 (2022-06-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕