la mission est constituée des éléments suivants :
Avant-Projet sommaire (Aps) ;
Avant-Projet définitif (Apd) ;
Etudes de projet (Pro) ;
Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act) ;
Etudes d'exécution et de synthèse (Exe);
Direction d'exécution des contrats de travaux (Det) ;
Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (aor) ;
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2022-07-04.
L'appel d'offres a été publié le 2022-05-31.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“maitrise D'Oeuvre concernant la rehabilitation lourde de L'Hotel de ville du saint-esprit
22-04/CON-REHA/PI”
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Brève description:
“la mission est constituée des éléments suivants :
Avant-Projet sommaire (Aps) ;
Avant-Projet définitif (Apd) ;
Etudes de projet (Pro) ;
Assistance au maître...”
Brève description
la mission est constituée des éléments suivants :
Avant-Projet sommaire (Aps) ;
Avant-Projet définitif (Apd) ;
Etudes de projet (Pro) ;
Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act) ;
Etudes d'exécution et de synthèse (Exe);
Direction d'exécution des contrats de travaux (Det) ;
Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (aor) ;
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 2 184 600 💰
Informations sur les lots
Les offres ne peuvent porter que sur un seul lot
la mission est constituée des éléments suivants :
Avant-Projet sommaire (Aps) ;
Avant-Projet définitif (Apd) ;
Etudes de projet (Pro) ;
Assistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act) ;
Etudes d'exécution et de synthèse (Exe);
Direction d'exécution des contrats de travaux (Det) ;
Assistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (aor) ;
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 184 600 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité...”
Liste et brève description des conditions
les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat sont:
Aptitude :
L'Opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du commerce suivant:registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers
capacité économique et financière :
Indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans.
capacité technique et professionnelle :
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et le nombre de cadres pendant les trois dernières années
une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure restreinte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2022-07-04
12:30 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2022-07-29 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 3
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de la Martinique
Adresse postale: 12 rue du Citronnier
Commune postale: Schoelcher
Code postal: 97271
Pays: Martinique 🇲🇶
Téléphone: +33 0596716667📞
Courrier électronique: greffe.ta-fort-de-france@juradm.fr📧
Fax: +33 0596631008 📠
Source: OJS 2022/S 107-299313 (2022-05-31)