Travaux de modernisation du stade Saint-Henri — Marseille 16 — neuf lots

Ville de Marseille

Travaux de modernisation du stade Saint-Henri — Marseille 16 — neuf lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-04-09. L'appel d'offres a été publié le 2021-02-18.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2021-02-18 Avis de marché
Avis de marché (2021-02-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 2020_50001_0044
Brève description: Travaux de modernisation du stade Saint-Henri — Marseille 16
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de construction de stades 📦
Travaux de construction de bâtiments 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Carrelages 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de plomberie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: Hôtel de Ville — quai du Port
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Adresse Internet: http://marseille.fr 🌏
Courrier électronique: guichet-dmp@marseille.fr 📧
URL des documents: http://Marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-02-18 📅
Date limite de soumission: 2021-04-09 📅
Date de publication: 2021-02-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 037-091487
Numéro JO-S: 37
Informations complémentaires
Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 1 est de 170 heures.

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Terrassements/VRD/espaces verts
Numéro du lot: 1
Brève description: Terrassements/VRD/espaces verts.
Durée de l'accord: 13 mois
Description des options:
Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.
Afficher plus
Informations complémentaires: Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 1 est de 170 heures.
Intitulé du lot: Terrains de football/équipements sportifs
Numéro du lot: 2
Brève description: Terrains de football/équipements sportifs.
Informations complémentaires:
Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 2 est de 400 heures PSE nº 2-1: plus value liée au remplissage gazon par produit biosourcé.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros œuvre.
Informations complémentaires:
Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 3 est de 550 heures.
PSE nº 3-1: fourniture et installation d'un bloc sanitaires modulaires hommes/femmes pré-équipés en lieu et place de la buvette existante.
PSE nº 3-2: construction d'un bloc sanitaires public en maçonnerie traditionnelle en lieu et place de la buvette existante. Elles sont exclusives l'une de l'autre.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Étanchéité.
Informations complémentaires: Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 4 est de 39 heures.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures/serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures/serrurerie.
Informations complémentaires: Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 5 est de 117 heures.
Intitulé du lot: Plâtrerie/faux plafonds/menuiseries intérieures/peinture
Numéro du lot: 6
Brève description: Plâtrerie/faux plafonds/menuiseries intérieures/peinture.
Informations complémentaires:
Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 6 est de 79 heures PSE nº 6-1: traitement anti-graffiti sur voiles bruts.
Intitulé du lot: Revêtements de sols/faïences
Numéro du lot: 7
Brève description: Revêtements de sols/faïences.
Informations complémentaires: Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 7 est de 35 heures.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 8
Brève description: Électricité.
Informations complémentaires: Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 8 est de 82 heures.
Intitulé du lot: Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaires
Numéro du lot: 9
Brève description: Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaires.
Informations complémentaires:
Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 9 est de 148 heures.
PSE nº 9-1: climatisation du bureau du gardien.
PSE nº 9-2: climatisation de la salle de convivialité.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à 11 du code de la commande publique;
— le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir:
— une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise);
— le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années permettant d'apprécier la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références pourront indiquer le montant des travaux, la date, le destinataire public ou privé et le domaine d'intervention;
Afficher plus
— certificat(s) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants:
Lot nº 1: terrassements/VRD/espaces verts qualification Qualibat
1312 Terrassement — fouilles (technicité confirmée);
1322 Canalisation d'assainissement (technicité confirmée);
1331 Poteaux et clôtures;
1341 Aménagements de chaussées et trottoirs;
1351 Espaces verts certification LNE sites et sols pollués — exécution des travaux de réhabilitation — domaine C.
Lot nº 2: terrains de football/équipements sportifs qualifications Qualisport 102 Gazon synthétique construction ou rénovation.
Lot nº 3: gros œuvre qualifications Qualibat
1231 Micropieux;
2112 Maçonnerie et béton armé courant (technicité confirmée).
Lot nº 4: étanchéité qualifications Qualibat
3212 Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée);
Lot nº 5: menuiseries extérieures — serrurerie qualifications Qualibat
3521 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium;
4412 Métallerie (technicité confirmée);
4441 Clôtures métalliques.
Lot nº 6: plâtrerie — faux plafonds — menuiseries intérieures — peinture qualifications Qualibat
4131 Plaques de plâtre;
4312 Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois;
6111 Peinture et ravalement;
7121 Isolation thermique par l'intérieur.
Lot nº 7: revêtements de sols/faïences qualifications Qualibat
6312 Carrelages, revêtements (technicité confirmée).
Lot nº 8: électricité Qualifeclec MGTI et Cf1;
Lot nº 9: chauffage — ventilation — plomberie — sanitaires qualifications Qualibat
5112 Insatllation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur supérieurs à 1 000 m
5232 Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m
5312 Installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m
Toutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-04-15 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 55
Prix (pondération): 45

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL des documents: http://Marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr — Mode de transmission des candidatures et offres: remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. La durée du marché se définit comme suit: la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la Garantie de parfait achèvement (GPA). Date prévisionnelle de début des travaux: juin 2021. Délai global d'exécution de tous les lots: le délai global d'exécution démarre à la notification du marché et est défini comme suit:
Afficher plus
— treize mois décomposés en: un mois de période de préparation + douze mois de travaux, à compter de la date fixée par ordre de service comme défini ci-dessous;
— douze mois de garantie de parfait achèvement à compter de la date de réception des travaux.
Délai d'exécution propre à chaque lot: le délai d'exécution des travaux et la date de début d'exécution de chaque lot seront spécifiés au titulaire par l'ordre de service de notification du calendrier détaillé d'exécution établi à la fin de la période de préparation des travaux. Visite sur site: visite facultative (mais vivement conseillée) sur prise de rendez-vous. Les candidats ont la possibilité d'effectuer une visite non obligatoire du site. Compte tenu des mesures de sécurité sanitaire liées à l'épidémie de COVID 19, les visites seront organisées de manière individuelles, en fonction des prises de rendez-vous organisées par le conducteur d'opération. Les demandes de rendez-vous devront être formulées au plus tard 15 (quinze) jours avant la date limite de remise des offres, pour des visites à effectuer au plus tard 12 (douze) jours avant la date limite de remise des offres. Pour procéder aux visites, les candidats doivent contacter de préférence par courriel auprès du chef de projet, dont les coordonnées sont détaillées dans le RC. Pour chacun des lots, le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:
Afficher plus
1) valeur technique de l'offre 55 %: la valeur technique sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des sous-critères indiqués ci-dessous. Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet. Le candidat est fortement incité à utiliser le modèle de mémoire technique — cadre de réponse fourni dans le dossier de consultation:
Afficher plus
— sous-critère 1 — adéquation des moyens affectés spécifiquement au chantier (noté sur 15 points) — adéquation des moyens humains spécifiquement dédiés dont encadrement avec qualifications et compétences (10 points) — adéquation des moyens matériels spécifiquement affectés (5 points);
Afficher plus
— sous-critère 2 — pertinence et cohérence de l'organisation et méthodes opérationnelles spécifiques au chantier (noté sur 50 points) — procédés d'études et préparation de chantier (10 points) — méthodologie de réalisation des travaux (20 points) — dispositions mises en place afin d'assurer le respect des délais (moyens de contrôle des délais) (5 points) — dispositions prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et la santé sur le chantier et aux abords (10 points) — protection de l'environnement, prévention et réduction des nuisances (5 points);
Afficher plus
— sous-critère 3 — qualité des matériaux, fournitures et produits mis en œuvre et spécifiques au chantier (noté sur 35 points).
Le total des points relatif à la valeur technique constituera la Valeur technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 100 points;
2) prix de l'offre 45 %: la note maximale est de 100 points.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134813 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Fax: +33 491811387 📠
Adresse Internet: http://marseille.tribunaladministratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: Introduction du recours.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2021/S 037-091487 (2021-02-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Produits/services:
Matériaux et structures de construction;... Câble, fil métallique et produits connexes Articles en fils métalliques Quincaillerie Serrurerie Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement