Tilleul Argenté – Cèdre Bleu – Déconstruction de 424 logements et réhabilitation de 713 logements et locaux d’activités et résidentialisation (18 lots)

OPH de la Métropole du Grand Nancy

La présente consultation porte sur la déconstruction de 424 logements et la réhabilitation de 713 logements et locaux d’activités et résidentialisation des bâtiments Cèdre Bleu et Tilleul Argenté.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-09-17. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• ACM nettoyage
• Association réciprocité
• Bati Concept
• Boucherez
• Eiffage Énergie Systèmes Lorraine Marne Ardennes
• Entreprise Moderne Peinture du Xaintois (EMPX)
• Eurovia Alsace Lorraine
• GTM Halle
• Lagarde Meregnani
• Norba Lorraine SARL
• SAS LAGARDE & MEREGNANI
• SAS Lagarde Meregnani
• Soprema Entreprise SAS
• TK elevator
• VINCENT BERNARD SERVICE SAS

Qui ?

• OPH de la Métropole du Grand Nancy

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Lorraine › Meurthe-et-Moselle

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-22	Avis de marché
2022-05-16	Avis d'attribution de marché
2022-07-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-07-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Remise en état de bâtiments dégradés
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Remise en état de bâtiments dégradés 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation et de dégagement de chantier 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de façade 📦
Serrurerie 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Installation de dispositifs de sécurité 📦
Services de nettoyage de bâtiments 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Meurthe-et-Moselle 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: OPH de la Métropole du Grand Nancy
Adresse postale: 32 rue Saint-Léon
Code postal: 54054
Commune postale: Nancy
Contact
Adresse Internet: https://www.omhgrandnancy.fr/ 🌏
Courrier électronique: pgillet@omhgrandnancy.fr 📧
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-22 📅
Date limite de soumission: 2021-09-17 📅
Date de publication: 2021-07-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 143-379251
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires

Le présent avis correspond à la remise des candidatures par les candidats, les éléments concernant l'offre des candidats retenus seront communiqués ultérieurement (options, variantes…). Le présent lot est uniquement réservé aux structures d’insertion employant des travailleurs défavorisés conformément aux dispositions des articles L. 2113-13 et R. 2113-7 du code de la commande publique.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 56 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Dépose
Numéro du lot: 2
Brève description:

Les travaux qui sont dus au titre du présent lot ont pour objet la dépose de matériaux et éléments divers pour permettre leur réemploi et/ou revalorisation et/ou recyclage.

Durée de l'accord: 60 mois
Informations complémentaires:

Le présent avis correspond à la remise des candidatures par les candidats, les éléments concernant l'offre des candidats retenus seront communiqués ultérieurement (options, variantes…).

Le présent lot est uniquement réservé aux structures d’insertion employant des travailleurs défavorisés conformément aux dispositions des articles L. 2113-13 et R. 2113-7 du code de la commande publique.

Intitulé du lot: VRD / Espaces Verts
Numéro du lot: 4
Brève description:

Travaux de réalisation:

— D’installations de chantier (en interface avec le lot 01),

— De relevé topographique contractuel du terrain,

— De dépose des dalles béton existantes et leur mise en stockage pour repose ultérieure

— De dépose des mobiliers, rampes, emmarchements, luminaires, enrochements sur l’emprise des cheminements et passages d’engins nécessaires aux travaux de démolitions et réhabilitations (sur une bande d’environ 6 m à partir des façades)

— D’abattage et de déplantage des arbres existants dans ces mêmes emprises

— De tranchées

— Des réseaux (assainissement, éclairage, électricité)

— De réalisation de fossés drainants en façade Sud

— De pose de sols et mobiliers, pour l’essentiel ceux déposés en début de travaux

— D’aménagements et de plantations sur les nouveaux passages créés par la démolition des trames d’immeubles

— D’éclairage public

— D’espaces verts, plantations

Informations complémentaires:

Le présent avis correspond à la remise des candidatures par les candidats, les éléments concernant l'offre des candidats retenus seront communiqués ultérieurement (options, variantes,...)

Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 5
Brève description:

La fourniture des matériaux et la fabrication des éléments de l 'ouvrage, leur stockage;

Le transport à pied d’œuvre, le levage, la manutention horizontale et verticale;

Le remplacement des pièces détériorées lors de leur fabrication, assemblage, transport,

Manutention, pose et réglage;

Tous les travaux de reconnaissance nécessaires (implantation par un géomètre, puits de reconnaissance, sondages destructifs, ...)

Le transport des gravats de chantier;

Toutes les dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers ainsi qu'à la bonne exécution des ouvrages (protection, étayages, bardages, ...);

Le gardiennage de chantier le cas échéant

Les travaux préalables (purge et démolition de l 'ensemble des ouvrages maçonnés rencontrés lors des terrassements);

Les travaux de terrassement (implantation, terrassement généraux en pleine masse, terrassements complémentaires en trou, en fouille ou en rigole pour les ouvrages de fondations, longrines et réseaux enterrés, les remblaiements contre ouvrages enterrés, l'évacuation des terres excédentaires à la décharge publique, les ouvrages divers nécessaires au parfait et complet achèvement des travaux);

L'exécution des ouvrages d 'assainissement (regards, caniveaux, siphons,...);

L'entretien des canalisations durant la phase chantier;

Les fondations spéciales;

Les ouvrages de gros-œuvre (massifs de tête de pieux, longrines, fondations superficielles, cuvette ascenseur, dallages, dalles BA et forme de pente, maçonnerie de parpaings et enduits ciment, façades BA et plancher coulé en place, les dalles coulées en place, ossatures BA, escaliers BA, ouvrages de soutènement, recharge béton et chapes,...);

Tous les ouvrages divers nécessaires au parfait et complet achèvement des travaux et au bon déroulement du chantier.

Intitulé du lot: Etanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description:

Travaux d'étanchéité:

— Les études d'exécution, dessins de détails d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccordement de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales

— La fourniture et la mise en œuvre des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau

— La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement d'étanchéité en parties courantes, relevés et cheneaux définis au cahier des clauses techniques y compris les bandes de pontage

— La fourniture et la mise en œuvre des entrées d'eaux pluviales (Crapaudines, platines et moignons) et des trop pleins

— La fourniture et la pose des crosses de passage des fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement avec les revêtements d'étanchéité des pénétrations diverses (Tuyaux de ventilations etc...)

— La fourniture et la mise en œuvre des collerettes de tuyaux de ventilations de chutes

— Le raccordement aux revêtements d'étanchéité des costières métalliques supports de lanterneaux

— La fourniture et la mise en œuvre des autres pièces métalliques (Costières ou bandeaux insérés ou non)

— Mise en eaux des couvertures avec obstruction des descentes EP (mais pas des trop plein) pendant 72 H avec incorporation d'un colorant de type fluorescéine

Travaux de zinguerie:

— La fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales,

— La fourniture, le façonnage et la pose de toutes les bandes de raccordement entre toitures et maçonnerie compris tous les accessoires de fixation,

— L'exécution des ouvrages en mortier en raccordement sur la maçonnerie,

— Les engravures nécessaires,

— En général, tous les travaux et fournitures accessoires pour obtenir une parfaite étanchéité.

Intitulé du lot: Couverture
Numéro du lot: 7
Brève description:

Travaux de charpente:

— Les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires à la fabrication et à l'exécution des ouvrages de charpente bois suivant les dispositions en vigueur et les plans BET,

— La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulonnerie, visserie et ferrements, éléments métalliques simples ou composés, appareils d'appui, des isolants thermiques et autres matériaux entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales et diverses nécessaires au montage,

— La fabrication en atelier ou sur place,

— Les traitements ou protections spécifiques,

— Le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre,

— Tous transports, manutentions et manœuvres pour l'assemblage, le montage et le réglage des charpentes et sur toitures,

— La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons, et rails d'ancrage lorsque ceux-ci doivent être incorporés au gros-œuvre,

— La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et dépose ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du Personnel.

Les travaux de couverture acier comprennent:

— Les études, plans de pente et de détails et les calculs des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales,

— La fourniture et la pose des supports et formes de pente,

— La fourniture et la pose des matériaux isolants, le cas échéant,

— La fourniture, le façonnage et la pose…

… de feuilles et bandes en zinc aux lieux et emplacements fixés au devis descriptif,

… des éléments accessoires nécessaires au parachèvement des travaux et éventuellement s'ils sont spécifiés au détails des ouvrages,

— La fourniture et la pose des fourrures et taquets à sceller dans les supports en maçonnerie,

— L'exécution des supports monolithes ou fractionnés,

— La fourniture et la pose d'éléments spéciaux pour l'éclairage et l'aération des combles.

Les travaux de couverture zinc comprennent:

— L'exécution des ouvrages en plâtre ou en mortier en raccordement sur la maçonnerie,

Les travaux de zinguerie comprennent:

Intitulé du lot: Façade
Numéro du lot: 8
Brève description:

Les travaux d'enduit comprendront au minimum:

— La mise en place des échafaudages

— La préparation des supports

— L'exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges ou renformis éventuellement nécessaires

— L'exécution de toutes fournitures des enduits y compris toutes sujétions de ceuillies d'angles, de joints, de grillage ou treillis pour supports de natures différentes,

— La zone de préparation (malaxeur et stockage matériaux) sera installée à l'écart des entrées des bâtiments et des circulations. La zone sera balisée.Les eaux de gâchage et de nettoyage du malaxeur seront canalisées ou récupérées pour éviter les salissures du chantier par l'entreprise,

— Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et conditionnés au fur et à mesure dans la zone de préparation pour évacuation dans la benne de chantier au quotidien ou pour évacuation du chantier.

Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 9
Brève description:

Les travaux de serrurerie comprendront au minimum:

— Les études techniques et les plans EXE,

— La fourniture le transport à pied d'œuvre des éléments en prenant toutes précautions pour éviter:

. Les déformations des ensembles

. Les dégradations risquant d'affecter la résistance à la corrosion des matériaux constitutifs et l'aspect des éléments

— Les assemblages, soudures, coupes, etc..,

— La fourniture et la pose de pattes à scellements, chevilles, douilles auto taraudeuses et autres fixations,

— La protection anticorrosion sur tous les éléments métalliques ainsi que retouches de finition après pose,

— l'ensemble des menuiseries devront bénéficier d'un DTA en cours de validité. Un prototype sera réalisé pour chaque type de pose de menuiserie présent sur l'opération,

— durabilité mécanique des ouvrants, selon la norme NF EN 12400, ne doit pas être inférieur à un usage "modéré", soit Classe 2 pour les fenêtres et Classe 4 pour les portes.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures PVC
Numéro du lot: 10
Brève description:

Travaux comprenant:

— vérification des mécanismes d'ouverture et de fermeture des ouvrants, compris poignée et quincaillerie avec remplacement le cas échéant,

— vérification des joints de dormants, compris remplacement le cas échéant,

— vérification des joints de vitrages, compris remplacement le cas échéant,

— vérification des évacuations des eaux d'infiltration,

— révision des équipements, réglages, graissage,

— remplacement des pièces usagées ou défectueuses si nécessaire,

— dégraissage et nettoyage des châssis aux 2 faces.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 11
Brève description:

— Les études (hors plans EXE),

— La fabrication, compris plans, en atelier, la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose et la fixation définitive ou le maintien provisoire des menuiseries,

— La fourniture et pose des huisseries et bâtis,

— L'indication des réservations de trous et scellements,

— L'exécution des scellements à sec à l'aide de chevilles plastiques, chevilles à expansion, douilles autoforeuses, etc..,

— Les mises en jeu, réglages et ajustages des menuiseries,

— La fourniture et la pose des quincailleries,

— La fourniture et la pose de tous profils de finition pour intégration des menuiseries dans murs de refend en bois, suivant détail architectes,

— L'entreprise prévoira tous cordons de mastic acrylique bénéficiant d'un label SNJF pour rebouchement des liaisons au droit de ses ouvrages.

Nota:

— Les dimensions des châssis seront vérifiées avant commande et pose

Intitulé du lot: Plâtrerie
Numéro du lot: 12
Brève description:

Travaux de plâtrerie comprenant:

— Toutes les préparations de supports,

— Le tracé d'implantation des cloisons,

— Les travaux de cloisonnements, de plafonds neufs

— Des travaux d'isolation phonique et thermique, suivant étude thermique

— Mise en œuvre de matériau résilient, type semelle sera prévue en fibres de bois imprégnées au bitume, épaisseur 10 mm, ou en aggloméré de liège de 7 à 10 mm d'épaisseur; celle-ci sera fixée au gros œuvre,

— Fourniture et pose de tous les renforts nécessaires aux autres corps d'état

— L’exécution, toutes fournitures comprises amenées à pied d’œuvre des travaux de plâtrerie et d’isolation intérieure,

— L’exécution de raccords en plâtre traditionnel et à l’enduit spécial pour une finition parfaite:

— Les angles en plâtre traditionnel seront traités par baguettes métalliques jusqu’à 2.00 m de hauteur,

— Les angles en plaque de plâtre seront traités par bandes renforcées en fibres de verre,

— Les bandes entre panneaux seront enduites et repassées jusqu’à obtention d’un fond lisse et sans aucun relief,

— Les panneaux en plaques de plâtres seront recoupés à plus d’un cm au-dessus du sol fini pour les pièces humides,

— Les angles entre plans verticaux et horizontaux seront coupés nets,

— Les flancs de panneaux isolants seront recouverts de bandes de plaques de plâtre pour une finition soignée,

— Le nettoyage et l’enlèvement de toutes projections sur les parois, plafonds et sols ainsi que l’enlèvement des déchets et gravois provenant des travaux,

— Les seuls raccords et reprises prévus au présent devis descriptif, les autres étant à la charge de l’entreprise qui a fait les trous.

— La mise en place des huisseries de portes, trappes et autres façades de gaines techniques, est due par le lot qui fournit l'ouvrage.

Travaux de plafond:

Les prestations dues au titre du présent lot comprennent:

— Le tracé d'implantation des plafonds

— Les travaux de faux plafonds neufs

— L’exécution, toutes fournitures comprises amenées à pied d’œuvre des travaux

— Le nettoyage et l’enlèvement des déchets et gravois provenant des travaux.

— La mise en place des trappes, est due par le lot qui fournit l'ouvrage.

Intitulé du lot: Revêtements de sols durs
Numéro du lot: 13
Brève description:

— Le constat du tracé du trait de niveau qui permet la détermination des arases du sol fini

— La réception des supports et formes débarrassées de tous les gravois et déchets

— Les différents ragréages et chapes définis dans les spécifications techniques détaillées et nécessaires à la pose des revêtements

— Les découpes nécessaires, façon de joints, etc..,

— Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtements et les déblais subséquents de protection de ces revêtements

— Le balayage et nettoyage des revêtements

Intitulé du lot: Revêtements de sols souples
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 15
Brève description:

Travaux comprenant la peinture sur murs et plafonds:

— Egrenage et époussetage,

— Couche d'impression,

— Rebouchage,

— Révision des joints,

— Enduit repassé,

— Ponçage et époussetage,

— 2 couches de peinture acrylique mat velouté appliquées au rouleau avec dilution appropriée, teinte au choix de l'Architecte,

— Compris mise en peinture des trappes d'accès,

— Traitement soigné de tous les cueillies, angles sortant et entrants,

— Tous travaux annexes et sujétions.

Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 16
Brève description:

Travaux compris au présent lot:

— Livraison à pied d'œuvre

— La fourniture et mise en œuvre du matériel ainsi que tous les moyens de manutention nécessaires à ces travaux,

— Les plans d'exécution détaillés permettant aux autres corps d'état d'exécuter dans de bonnes conditions leurs prestations,

— Le coffret DTU,

— Les raccordements des tableaux DTU sur l'alimentation prévue au lot électricité,

— La mise à la terre des installations

— Les liaisons alarmes définies dans le CCTP avec source d'alimentation,

— L'éclairage de sécurité en cabine,

— La fourniture de tous les accessoires indispensables à une parfaite exécution, tels que dispositifs anti vibratiles, amortisseurs, joints, parachutes, incorporations à réaliser dans le gros-œuvre, et autres,

— La peinture d'impression de toutes les parties métalliques ferreuses le cas échéant

— Échelons de cuvette

— Crochets à sceller dans dalle haute de la gaine à fournir au lot gros-œuvre, en lui indiquant la charge admissible pour ces crochets,

— Éclairage gaines,

— Un module de transmission GSM (compatible tout operateur), et batterie de secours (carte SIM fournie par l’ascensoriste par la maitrise d’ouvrage). Avec mise en fonctionnement en livraison dès OPR de livraisons des logements à la charge du présent lot.

L’installation de télésurveillance devra être livrée complète en parfait état de fonctionnement et d’achèvement.

Les essais sont à la charge du présent lot et auront lieu en présence du Maître d’œuvre et du Bureau de Contrôle. Une attestation de conformité à la NF EN 81 870 sera transmise en fin de travaux au contrôleur technique.

Travaux non compris:

— Grilles de ventilation en gaine,

— Amenée du courant.

NOTA:

— inclus contact sec pour liaison avec dé-condamnation de fonctionnement temporisé avec la platine de rue (charge lot électricité)

Intitulé du lot: Chauffage – Ventilation – Sanitaire
Numéro du lot: 17
Brève description:

Les installations existantes de Chauffage Ventilation Sanitaire des logements des bâtiments Cèdre Bleu et Tilleul Argenté de L’OMH Grand Nancy au plateau de Haye seront entièrement rénovées.

Cette rénovation sera réalisée dans des montées inoccupées avec des locaux désamiantés et purgés (béton à nu) et permettra une rénovation complète des installations de Chauffage Ventilation Sanitaire.

— production et réseau de chaleur

— sous-stations de chauffage

— distribution hydraulique

— ventilation

— sanitaire

Intitulé du lot: Electricité CFO / CFA
Numéro du lot: 18
Brève description:

Chauffage:

— Sous-station de chauffage

— Chauffage par radiateurs

Ventilation:

— VMC

Plomberie – Sanitaire:

— Distribution depuis branchement EF

Électricité:

— Branchement électrique depuis réseau public

— Distribution depuis colonnes montantes ou local technique

— Tableau d’abonné et armoires des services généraux

— Equipement complet éclairage, prises de courant et FM

— Equipement éclairage de sécurité normalisé

— Bureautique

Courants faibles:

— Raccordement du bâtiment au réseau ORANGE

— Distribution téléphone depuis colonne montante

— Télévision

— Contrôle d’accès

— Vidéo-interphonie

Intitulé du lot: Vidéosurveillance
Numéro du lot: 19
Brève description: Mise en place de systèmes de vidéo-surveillance dans les halls d'entrée.
Intitulé du lot: Nettoyage
Numéro du lot: 20
Brève description:

Réalisation d'un nettoyage des circulations soigné en fin de chantier avant réalisation des OPR dans toutes les pièces.

Cette prestation comprenant:

— Evacuation des déchets,

— Dépoussièrage de l'ensemble des équipements: Quincailleries, appareillage électriques, des portes, des halls et leurs équipements etc..,

— Dépoussièrage mécanique des sols et lessivage,

— Nettoyage des menuiseries extérieures et intérieures,

— Fourniture et location des appareils d'entretien si nécessaire,

— Les produits employés (Solvants, décapants, etc...) et les procédés de mise en œuvre (Grattage, ponçage, etc...) devront être compatible avec les matériaux employés, afin de ne provoquer aucune altération des matériaux, ni des matières ou de leur état de surface (Poli, brillant, mat, etc...),

— Evacuation des emballages résiduels, films de protection

— Nettoyage des zones peu accessibles, de desssous escalier au RdC...

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Bâtiment «Cèdre Bleu», rue Jean Mihé, 54000 Nancy, bâtiment «Tilleul Argenté», rue Laurent Bonnevay, 54000 Nancy.

Bâtiment « Cèdre Bleu »

Rue Jean Mihé

54000 NANCY

Bâtiment « Tilleul Argenté »

Rue Laurent Bonnevay

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Le lot nº 1: dépose, est uniquement réservé aux structures d’insertion employant des travailleurs défavorisés conformément aux dispositions des articles L. 2113-13 et R. 2113-7 du code de la commande publique. Seules les structures d’insertion visées à l’article L. 5132-4 du code du travail sont aptes à se porter candidates pour ce lot. Tout autre candidat qui ne remplirait pas ces conditions verrait sa candidature rejetée.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Nombre de candidats envisagé: 5
Heure limite de réception des offres: 12:00
Date d'envoi des invitations: 2021-10-11 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Office public de l'habitat
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr/ 🌏
URL des documents: www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les informations propres aux lots seront transmises aux candidats retenus pour la phase offre.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place de la Carrière
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383174343 📞
Adresse Internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Préfecture de Meurthe-et-Moselle
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Érignac
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Adresse Internet: http://www.meurthe-et-moselle.gouv.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nancy
Source: OJS 2021/S 143-379251 (2021-07-22)

Avis d'attribution de marché (2022-05-16)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Valeur totale du marché: 56 000 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: OPh de la Métropole du Grand Nancy

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-05-16 📅
Date de publication: 2022-05-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 098-267628
Se réfère à l'avis: 2021/S 143-379251
Numéro JO-S: 98
Informations complémentaires

Le présent avis correspond à la remise des candidatures par les candidats, les éléments concernant l'offre des candidats retenus seront communiqués ultérieurement (options, variantes,...). Le présent lot est uniquement réservé aux structures d’insertion employant des travailleurs défavorisés conformément aux dispositions des articles L. 2113-13 et R. 2113-7 du Code de la Commande Publique.

Objet
Champ d'application du marché

Le présent avis correspond à la remise des candidatures par les candidats, les éléments concernant l'offre des candidats retenus seront communiqués ultérieurement (options, variantes,...).

Brève description:

Travaux de réalisation :

- D’installations de chantier (en interface avec le lot 01),

- De relevé topographique contractuel du terrain,

- De dépose des dalles béton existantes et leur mise en stockage pour repose ultérieure

- De dépose des mobiliers, rampes, emmarchements, luminaires, enrochements sur l’emprise des cheminements et passages d’engins nécessaires aux travaux de démolitions et réhabilitations (sur une bande d’environ 6 m à partir des façades)

- D’abattage et de déplantage des arbres existants dans ces mêmes emprises

- De tranchées

- Des réseaux (assainissement, éclairage, électricité)

- De réalisation de fossés drainants en façade Sud

- De pose de sols et mobiliers, pour l’essentiel ceux déposés en début de travaux

- D’aménagements et de plantations sur les nouveaux passages créés par la démolition des trames d’immeubles

- D’éclairage public

- D’espaces verts, plantations

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité et adéquation de la méthodologie de travail en lien avec les contraintes du projet
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Pertinence et adéquation de la présentation et de l’organisation des moyens humains et des moyens techniques présentés
Qualité et adéquation du SOGED, de la propreté du chantier, de la démarche de développement durable entreprise par le candidat
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-05-16 📅
Nom: Association reciprocite
Adresse postale: 87 rue des Chaligny
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Pays: France 🇫🇷
Meurthe-et-Moselle 🏙️
Valeur totale du marché: 613 218 EUR 💰
Nom: Eurovia alsace lorraine
Adresse postale: ZI Impasse Clément Adfer - BP 74
Commune postale: Ludres
Code postal: 54714
Valeur totale du marché: 875999.96 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 Place de la Carrière
Organisme responsable des procédures de médiation
Commune postale: Nancy cedex
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Nancy
Source: OJS 2022/S 098-267628 (2022-05-16)

Avis d'attribution de marché (2022-07-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 59863204.08 EUR 💰

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-07-08 📅
Date de publication: 2022-07-13 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 133-378318
Numéro JO-S: 133
Informations complémentaires
Pondération : Prix du marché : 40 %, valeur technique : 60 %

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Brève description:

La fourniture des matériaux et la fabrication des éléments de l 'ouvrage, leur stockage ;

Le transport à pied d’œuvre, le levage, la manutention horizontale et verticale ;

manutention, pose et réglage ;

Tous les travaux de reconnaissance nécessaires (implantation par un géomètre, puits de reconnaissance, sondages destructifs, …)

Le transport des gravats de chantier ;

Toutes les dispositions nécessaires à la sécurité du public et des ouvriers ainsi qu'à la bonne exécution des ouvrages (protection, étayages, bardages, …) ;

Les travaux préalables (purge et démolition de l 'ensemble des ouvrages maçonnés rencontrés lors des terrassements) ;

L'exécution des ouvrages d 'assainissement (regards, caniveaux, siphons,…) ;

L'entretien des canalisations durant la phase chantier ;

Les fondations spéciales ;

Les ouvrages de gros-oeuvre (massifs de tête de pieux, longrines, fondations superficielles, cuvette ascenseur, dallages, dalles BA et forme de pente, maçonnerie de parpaings et enduits ciment, façades BA et plancher coulé en place, les dalles coulées en place, ossatures BA, escaliers BA, ouvrages de soutènement, recharge béton et chapes,…) ;

Description des options:

Tranche ferme - Cèdre Bleu

- PSE n°1 : Installations de chantier

Tranche optionnelle n°1 - Tilleul Argenté

Informations complémentaires: Pondération : Prix du marché : 40 %, valeur technique : 60 %
Brève description:

Travaux d'étanchéité :

- Les études d'exécution, dessins de détails d'ouvrages d'étanchéité, la définition des dimensions des pièces de raccordement de l'étanchéité aux ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales

- La fourniture et la mise en œuvre des supports d'étanchéité constitués par des panneaux isolants non porteurs y compris le dispositif faisant obstacle au transfert de la vapeur d'eau

- La fourniture et la mise en œuvre des matériaux de revêtement d'étanchéité en parties courantes, relevés et cheneaux définis au cahier des clauses techniques y compris les bandes de pontage

- La fourniture et la mise en œuvre des entrées d'eaux pluviales (Crapaudines, platines et moignons) et des trop pleins

- La fourniture et la pose des crosses de passage des fils d'antennes, des platines et manchons de raccordement avec les revêtements d'étanchéité des pénétrations diverses (Tuyaux de ventilations etc...)

- La fourniture et la mise en œuvre des collerettes de tuyaux de ventilations de chutes

- Le raccordement aux revêtements d'étanchéité des costières métalliques supports de lanterneaux

- La fourniture et la mise en œuvre des autres pièces métalliques (Costières ou bandeaux insérés ou non)

- Mise en eaux des couvertures avec obstruction des descentes EP (mais pas des trop plein) pendant 72 H avec incorporation d'un colorant de type fluorescéine

Travaux de zinguerie :

-La fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales.

-La fourniture, le façonnage et la pose de toutes les bandes de raccordement entre toitures et maçonnerie compris tous les accessoires de fixation.

-L'exécution des ouvrages en mortier en raccordement sur la maçonnerie.

-Les engravures nécessaires.

-En général, tous les travaux et fournitures accessoires pour obtenir une parfaite étanchéité.

Description des options: - PSE n°1 : Suppression des terrasses Ecosédum
Brève description:

Travaux de charpente :

- Les études, justifications techniques, dessins, épures nécessaires à la fabrication et à l'exécution des ouvrages de charpente bois suivant les dispositions en vigueur et les plans BET.

- La fourniture des bois et dérivés, des produits manufacturés, des articles de quincaillerie, boulonnerie, visserie et ferrements, éléments métalliques simples ou composés, appareils d'appui, des isolants thermiques et autres matériaux entrant dans la composition des ouvrages y compris pièces spéciales et diverses nécessaires au montage.

- La fabrication en atelier ou sur place.

- Les traitements ou protections spécifiques.

- Le chargement, le transport et le déchargement à pied d’œuvre.

- Tous transports, manutentions et manœuvres pour l'assemblage, le montage et le réglage des charpentes et sur toitures.

- La fourniture des dispositifs de fixation, appareils d'appui, boulons, et rails d'ancrage lorsque ceux-ci doivent être incorporés au gros-oeuvre.

- La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et dépose ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du Personnel.

Les travaux de couverture acier comprennent :

- Les études, plans de pente et de détails et les calculs des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales.

- La fourniture et la pose des supports et formes de pente.

- La fourniture et la pose des matériaux isolants, le cas échéant.

- La fourniture, le façonnage et la pose de feuilles et bandes en zinc aux lieux et emplacements fixés au devis descriptif.

- L'exécution des ouvrages en mortier en raccordement sur la maçonnerie.

- La fourniture, le façonnage et la pose des éléments accessoires nécessaires au parachèvement des travaux et éventuellement s'ils sont spécifiés au détails des ouvrages.

- La fourniture et la pose des fourrures et taquets à sceller dans les supports en maçonnerie.

- L'exécution des supports monolithes ou fractionnés.

- La fourniture et la pose d'éléments spéciaux pour l'éclairage et l'aération des combles.

Les travaux de couverture zinc comprennent :

- L'exécution des ouvrages en plâtre ou en mortier en raccordement sur la maçonnerie.

Les travaux de zinguerie comprennent :

- La fourniture et la pose des ouvrages d'évacuation d'eaux pluviales.

- La fourniture, le façonnage et la pose de toutes les bandes de raccordement entre toitures et maçonnerie compris tous les accessoires de fixation.

- Les engravures nécessaires.

- En général, tous les travaux et fournitures accessoires pour obtenir une parfaite étanchéité.

Les travaux d'enduit comprendront au minimum :

- La mise en place des échafaudages

- La préparation des supports

- L'exécution d'ouvrages de redressement et de surcharges ou renformis éventuellement nécessaires

- L'exécution de toutes fournitures des enduits y compris toutes sujétions de ceuillies d'angles, de joints, de grillage ou treillis pour supports de natures différentes.

- La zone de préparation (malaxeur et stockage matériaux) sera installée à l'écart des entrées des bâtiments et des circulations. La zone sera balisée.Les eaux de gâchage et de nettoyage du malaxeur seront canalisées ou récupérées pour éviter les salissures du chantier par l'entreprise.

- Les sacs de produits, emballages et chutes de matériaux seront rassemblés et conditionnés au fur et à mesure dans la zone de préparation pour évacuation dans la benne de chantier au quotidien ou pour évacuation du chantier.

Description des options:

o PSE n°1 : Bardage métallique

o PSE n°2 : Maintien des cloisonnements des séchoirs

o PSE n°3 : Remplacement bardage Inox par acier laqué

Brève description:

Les travaux de serrurerie comprendront au minimum :

- Les études techniques et les plans EXE.

- La fourniture le transport à pied d'oeuvre des éléments en prenant toutes précautions pour éviter :

- Les assemblages, soudures, coupes, etc...

- La fourniture et la pose de pattes à scellements, chevilles, douilles auto taraudeuses et autres fixations.

- La protection anticorrosion sur tous les éléments métalliques ainsi que retouches de finition après pose.

- l'ensemble des menuiseries devront bénéficier d'un DTA en cours de validité. Un prototype sera réalisé pour chaque type de pose de menuiserie présent sur l'opération.

- durabilité mécanique des ouvrants, selon la norme NF EN 12400, ne doit pas être inférieur à un usage "modéré", soit Classe 2 pour les fenêtres et Classe 4 pour les portes.

Description des options:

o PSE n°1 : Maintien des cloisonnements des séchoirs

o PSE n°2 : Repose de garde-corps TA03 déplombés

o PSE n°3 : Pergolas métalliques sur les cuisines

o PSE n°4 : Cuve de récupération eaux pluviales

Brève description:

Travaux comprenant :

- vérification des mécanismes d'ouverture et de fermeture des ouvrants, compris poignée et quincaillerie avec remplacement le cas échéant.

- vérification des joints de dormants, compris remplacement le cas échéant.

- vérification des joints de vitrages, compris remplacement le cas échéant.

- vérification des évacuations des eaux d'infiltration.

- révision des équipements, réglages, graissage.

- remplacement des pièces usagées ou défectueuses si nécessaire.

- dégraissage et nettoyage des châssis aux 2 faces.

Description des options: o PSE n°1 : Porte-fenêtre
Brève description:

- Les études (hors plans EXE).

- La fabrication, compris plans, en atelier, la fourniture, le transport à pied d’œuvre, le stockage, la pose et la fixation définitive ou le maintien provisoire des menuiseries.

- La fourniture et pose des huisseries et bâtis.

- L'indication des réservations de trous et scellements.

- L'exécution des scellements à sec à l'aide de chevilles plastiques, chevilles à expansion, douilles autoforeuses, etc...

- Les mises en jeu, réglages et ajustages des menuiseries.

- La fourniture et la pose des quincailleries.

- La fourniture et la pose de tous profils de finition pour intégration des menuiseries dans murs de refend en bois, suivant détail architectes.

- L'entreprise prévoira tous cordons de mastic acrylique bénéficiant d'un label SNJF pour rebouchement des liaisons au droit de ses ouvrages.

- Les dimensions des châssis seront vérifiées avant commande et pose

Description des options:

o PSE n°1 : Remplacement Façade GT communs

o PSE n°2 : Ajout de câble pour occultations en façade Nord

o PSE n°3 : Placards et aménagements

o PSE n°4 : Lisse de protection

Brève description:

Travaux de plâtrerie comprenant :

- Toutes les préparations de supports,

- Le tracé d'implantation des cloisons,

- Les travaux de cloisonnements, de plafonds neufs

- Des travaux d'isolation phonique et thermique, suivant étude thermique

- Mise en oeuvre de matériau résilient, type semelle sera prévue en fibres de bois imprégnées au bitume, épaisseur 10 mm, ou en aggloméré de liège de 7 à 10 mm d'épaisseur ; celle-ci sera fixée au gros œuvre.

- Fourniture et pose de tous les renforts nécessaires aux autres corps d'état

- L’exécution, toutes fournitures comprises amenées à pied d’oeuvre des travaux de plâtrerie et d’isolation intérieure.

- L’exécution de raccords en plâtre traditionnel et à l’enduit spécial pour une finition parfaite :

- Les angles en plâtre traditionnel seront traités par baguettes métalliques jusqu’à 2.00 m de hauteur.

- Les angles en plaque de plâtre seront traités par bandes renforcées en fibres de verre.

- Les bandes entre panneaux seront enduites et repassées jusqu’à obtention d’un fond lisse et sans aucun relief.

- Les panneaux en plaques de plâtres seront recoupés à plus d’un cm au-dessus du sol fini pour les pièces humides.

- Les angles entre plans verticaux et horizontaux seront coupés nets.

- Les flancs de panneaux isolants seront recouverts de bandes de plaques de plâtre pour une finition soignée.

- Le nettoyage et l’enlèvement de toutes projections sur les parois, plafonds et sols ainsi que l’enlèvement des déchets et gravois provenant des travaux.

- Les seuls raccords et reprises prévus au présent devis descriptif, les autres étant à la charge de l’entreprise qui a fait les trous.

Nota :

- La mise en place des huisseries de portes, trappes et autres façades de gaines techniques, est due par le lot qui fournit l'ouvrage.

Travaux de plafond :

Les prestations dues au titre du présent lot comprennent :

- Le tracé d'implantation des plafonds

- Les travaux de faux plafonds neufs

- L’exécution, toutes fournitures comprises amenées à pied d’oeuvre des travaux

- Le nettoyage et l’enlèvement des déchets et gravois provenant des travaux.

- La mise en place des trappes, est due par le lot qui fournit l'ouvrage.

- Le constat du tracé du trait de niveau qui permet la détermination des arases du sol fini

- La réception des supports et formes débarrassées de tous les gravois et déchets

- Les différents ragréages et chapes définis dans les spécifications techniques détaillées et nécessaires à la pose des revêtements

- Les découpes nécessaires, façon de joints, etc...

- Les dispositifs d'interdiction d'accès des pièces pendant la durée des travaux de revêtements et les déblais subséquents de protection de ces revêtements

- Le balayage et nettoyage des revêtements

Informations complémentaires: Pondération : Prix du marché : 60 %, valeur technique : 40 %
Description des options: o PSE n°1 : Sols caoutchouc dans les bureaux / associations
Brève description:

Travaux comprenant la peinture sur murs et plafonds :

- Egrenage et époussetage.

- Couche d'impression.

- Rebouchage.

- Révision des joints.

- Enduit repassé.

- Ponçage et époussetage.

- 2 couches de peinture acrylique mat velouté appliquées au rouleau avec dilution appropriée, teinte au choix de l'Architecte.

- Compris mise en peinture des trappes d'accès.

- Traitement soigné de tous les cueillies, angles sortant et entrants.

- Tous travaux annexes et sujétions.

Description des options: o PSE n°1 : Repose de garde-corps TA03 déplombés
Brève description:

Travaux compris au présent lot :

- Livraison à pied d'oeuvre

- La fourniture et mise en oeuvre du matériel ainsi que tous les moyens de manutention nécessaires à ces travaux.

- Les plans d'exécution détaillés permettant aux autres corps d'état d'exécuter dans de bonnes conditions leurs prestations.

- Le coffret DTU.

- Les raccordements des tableaux DTU sur l'alimentation prévue au lot électricité.

- La mise à la terre des installations

- Les liaisons alarmes définies dans le CCTP avec source d'alimentation.

- L'éclairage de sécurité en cabine.

- La fourniture de tous les accessoires indispensables à une parfaite exécution, tels que dispositifs anti vibratiles, amortisseurs, joints, parachutes, incorporations à réaliser dans le gros-oeuvre, et autres.

- La peinture d'impression de toutes les parties métalliques ferreuses le cas échéant

- Échelons de cuvette

- Crochets à sceller dans dalle haute de la gaine à fournir au lot gros-oeuvre, en lui indiquant la charge admissible pour ces crochets.

- Éclairage gaines.

- Un module de transmission GSM (compatible tout operateur), et batterie de secours (carte SIM fournie par l’ascensoriste par la maitrise d’ouvrage). Avec mise en fonctionnement en livraison dès OPR de livraisons des logements à la charge du présent lot.

Les essais sont à la charge du présent lot et auront lieu en présence du Maître d’oeuvre et du Bureau de Contrôle. Une attestation de conformité à la NF EN 81 870 sera transmise en fin de travaux au contrôleur technique.

Travaux non compris :

- Grilles de ventilation en gaine.

- Amenée du courant.

NOTA :

- inclus contact sec pour liaison avec dé-condamnation de fonctionnement temporisé avec la platine de rue (charge lot électricité)

- production et réseau de chaleur

- sous-stations de chauffage

- distribution hydraulique

- ventilation

- sanitaire

Description des options:

o PSE n°1 : Appareillage sanitaire neuf pour logement (BPU)

o PSE n°2 : Sous-comptage chauffage des logements étudiants

Brève description:

Chauffage :

- Sous-station de chauffage

- Chauffage par radiateurs

Ventilation :

- VMC

Plomberie – Sanitaire :

- Distribution depuis branchement EF

Électricité :

- Branchement électrique depuis réseau public

- Distribution depuis colonnes montantes ou local technique

- Tableau d’abonné et armoires des services généraux

- Equipement complet éclairage, prises de courant et FM

- Equipement éclairage de sécurité normalisé

- Bureautique

Courants faibles :

- Raccordement du bâtiment au réseau ORANGE

- Distribution téléphone depuis colonne montante

- Télévision

- Contrôle d’accès

- Vidéo-interphonie

Description des options: o PSE n°1 : Contrôle accès IP
Brève description:

- Evacuation des déchets.

- Dépoussièrage de l'ensemble des équipements : Quincailleries, appareillage électriques, des portes , des halls et leurs équipements etc...

- Dépoussièrage mécanique des sols et lessivage.

- Nettoyage des menuiseries extérieures et intérieures.

- Fourniture et location des appareils d'entretien si nécessaire.

- Les produits employés (Solvants, décapants, etc...) et les procédés de mise en oeuvre (Grattage, ponçage, etc...) devront être compatible avec les matériaux employés, afin de ne provoquer aucune altération des matériaux, ni des matières ou de leur état de surface (Poli, brillant, mat, etc...).

- Evacuation des emballages résiduels, films de protection

- Nettoyage des zones peu accessibles, de desssous escalier au RdC...

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2022-07-07 📅
Nom: Gtm hallé
Adresse postale: 415 avenue de Boufflers - L'Oméga
Commune postale: Laxou
Code postal: 54520
Valeur totale du marché: 12 890 000 EUR 💰
Nom: Soprema entreprise sas
Adresse postale: 14 rue de Saint-Nazaire
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67029
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Valeur totale du marché: 2404371.73 EUR 💰
Nom: Sas lagarde & meregnani
Adresse postale: 4 rue Albert Einstein
Commune postale: Maxeville
Code postal: 54320
Nom: Entreprise Moderne Peinture du Xaintois (EMPX)
Adresse postale: 14 rue Blaise Pascal
Valeur totale du marché: 2034773.97 EUR 💰
Nom: Vincent bernard service sas
Adresse postale: Rue Neuve
Commune postale: Herbeviller
Code postal: 54450
Valeur totale du marché: 3099830.78 EUR 💰
Nom: Norba lorraine sarl
Adresse postale: 61 avenue des Roses
Commune postale: Richardmenil
Code postal: 54630
Valeur totale du marché: 1196101.75 EUR 💰
2062558.87 EUR 💰
Nom: Bati concept
Adresse postale: 30 rue Bauer
Commune postale: Forbach
Code postal: 57600
Pays: Moselle 🏙️
Valeur totale du marché: 2610167.89 EUR 💰
Nom: Sas lagarde meregnani
Valeur totale du marché: 683375.65 EUR 💰
Nom: Lagarde meregnani
Valeur totale du marché: 1591161.95 EUR 💰
3087905.01 EUR 💰
Nom: Tk elevator
Adresse postale: 5 rue de l'Euron
Valeur totale du marché: 1 394 471 EUR 💰
Nom: Boucherez
Adresse postale: 8 allée des Bonnetons
Commune postale: Pulnoy
Code postal: 54425
Valeur totale du marché: 7999459.02 EUR 💰
Nom: Eiffage energie systemes lorraine marne ardennes
Adresse postale: 130 rue Pierre-Gilles de Gennes
Code postal: 54710
Valeur totale du marché: 5 260 000 EUR 💰
169460.96 EUR 💰
Nom: Acm nettoyage
Adresse postale: 5 rue des Intendants Joba
Commune postale: Metz
Code postal: 57050
Valeur totale du marché: 86337.32 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2

Référence
Informations complémentaires

Des clauses d'insertion par l'activité économiques obligatoires ont été imposées aux titulaires.

Source: OJS 2022/S 133-378318 (2022-07-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de construction spécialisés divers (>20)

Cheminées industrielles
Construction de fourneaux
Murs de soutènement (2)
Remise en état de bâtiments dégradés (4)
Soudage
Transformation des métaux (1)
Travaux d'amélioration de l'environnement (4)
Travaux de bardage (19)
Travaux de désamiantage (>20)