Dans le cadre d'une première phase de préprogrammation, Clairsienne souhaite s'appuyer sur un groupement pluridisciplinaire d'assistance à maitrise d'ouvrage qui aura pour mission d'évaluer la faisabilité architecturale, technique, environnementale et économique d'un projet immobilier d'environ 22.000 m² SDP intégrant une programmation mixte de bureaux, logements, parking et locaux d'activités. Ce programme prend la forme d'un macrolot complexe composé de 4 bâtiments jointifs émergeant d'un socle commun accueillant deux niveaux de stationnement souterrain et un coeur d'îlot paysagé.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-12-23.
L'appel d'offres a été publié le 2021-11-25.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre: Marche de prestations intelectuelles d'assitance a matrise d'ouvrage
Produits/services: Études techniques📦
Brève description:
“Dans le cadre d'une première phase de préprogrammation, Clairsienne souhaite s'appuyer sur un groupement pluridisciplinaire d'assistance à maitrise...”
Brève description
Dans le cadre d'une première phase de préprogrammation, Clairsienne souhaite s'appuyer sur un groupement pluridisciplinaire d'assistance à maitrise d'ouvrage qui aura pour mission d'évaluer la faisabilité architecturale, technique, environnementale et économique d'un projet immobilier d'environ 22.000 m² SDP intégrant une programmation mixte de bureaux, logements, parking et locaux d'activités. Ce programme prend la forme d'un macrolot complexe composé de 4 bâtiments jointifs émergeant d'un socle commun accueillant deux niveaux de stationnement souterrain et un coeur d'îlot paysagé.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Études techniques📦
Lieu d'exécution: Gironde🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Ce programme est situé au 1 quai de Brienne à Bordeaux, au sein de l'OIN Bordeaux Euratlantique dont l'aménageur est l'EPA Bordeaux Euratlantique.”
Description du marché:
“Le contrat de préprogrammation est réparti en 3 phases :
Phase 1
Analyse et diagnostic des ouvrages existants via une maquette BIM.
Prise de connaissance du...”
Description du marché
Le contrat de préprogrammation est réparti en 3 phases :
Phase 1
Analyse et diagnostic des ouvrages existants via une maquette BIM.
Prise de connaissance du programme d'aménagement de l'OIN Bordeaux Euratlantique.
Prise de connaissance des diagnostics de l'existant et des avis du contrôleur technique
Phase 2.
Evaluation de la faisabilité architecturale, technique, environnementale et économique des 3 scenarios programmatiques envisagés par le maître de l'ouvrage.
Phase 3
Reprise de la faisabilité architecturale, technique, environnementale et économique intégrant les évolutions souhaitées par la MOA.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Pertinence équipe pluridisciplinaire et organisation du groupement
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Pertinence de la méthodologie de travail
Critère de qualité (pondération): 30
Prix (pondération): 30
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Description
Durée de l'accord: 105
Informations complémentaires:
“La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du CCP).
Le pouvoir adjudicateur se laisse la...”
Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est : la procédure adaptée ouverte (articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du CCP).
Le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité d'engager des négociations sur l'intégralité des offres ou sur les offres les mieux classées. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Preuve de l'inscription à un registre professionnel.
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction...”
Liste et brève description des conditions
- Preuve de l'inscription à un registre professionnel.
- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner, mentionné aux articles L. 2141-1 à L. 2141-11 du Code de la commande publique.
- La lettre de candidature, obligatoire pour les groupements d'opérateurs économiques.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.
-Preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Liste...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Liste des prestations exécutées au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, si elles ont été effectuées selon les règles de l'art et menées à bonne fin).
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Les compétences exigées par le maître de l'ouvrage pour mener à bien la mission sont les suivantes :
Les groupements candidats devront se présenter sous la...”
Conditions d'exécution du contrat
Les compétences exigées par le maître de l'ouvrage pour mener à bien la mission sont les suivantes :
Les groupements candidats devront se présenter sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant obligatoirement les compétences suivantes :
Compétences en architecture, en ingénierie structure, en ingénierie environnementale, en économie de la construction, et en gestion de projet en BIM.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-12-23
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2022-01-03
10:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): https://www.marches-securises.fr
“La durée contractuelle du marché est fixée à QUINZE (15) semaines.
Le délai d'exécution du présent marché court à compter de la date de notification du...”
La durée contractuelle du marché est fixée à QUINZE (15) semaines.
Le délai d'exécution du présent marché court à compter de la date de notification du marché à la date d'établissement du procès-verbal d'achèvement de la mission.
Ce délai inclut l'ensemble des délais nécessaires à l'établissement des documents d'étude décrits au CCTP et s'entend avec prise en compte des navettes possibles de calage des études entre le titulaire et le Maître d'Ouvrage.
Visite obligatoire :
Une visite sur site est organisée le 10/12/2021 à 9H.
RDV à l'adresse suivante : 1 quai de Brienne. 33000 BORDEAUX
La visite sur site étant obligatoire elle conditionne la recevabilité de l'offre.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire
Adresse postale: 30 Rue des Frères Bonie
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2021/S 232-611298 (2021-11-25)
Avis d'attribution de marché (2022-02-16) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Personne de contact: K.pinel
Adresse du profil d'acheteur: https://www.clairsienne.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 60 000 💰
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 232-611298
Attribution du marché
1️⃣
Titre: Marche de prestation intelectuelles d'assistance a maitrise d'ouvrage
Date de conclusion du contrat: 2022-01-24 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Teisseire dumesnil architectes associes
Numéro d'enregistrement national: 95036418200028
Adresse postale: 12 cours de Luze
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33000
Pays: France 🇫🇷
Région: Gironde🏙️
Le contractant est une PME
Nom: Ingerop
Numéro d'enregistrement national: 48962613500300
Adresse postale: 5 impasse des Muriers
Commune postale: Merignac
Code postal: 33692
Nom: 180 DEGRES
Numéro d'enregistrement national: 79808555100033
Adresse postale: 1 quai Deschamps
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 60 000 💰
Code devise: EUR 💰
Offre la plus basse: 52000
Offre la plus élevée: 65050
Source: OJS 2022/S 036-093535 (2022-02-16)