Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration et extension de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Ducos (972).
Il s'agit d'un marché public négocié en application de l'article L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique. L'estimation des travaux, établie par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 355 000 EUR HT en valeur projetée d'octobre 2022. Ces travaux se dérouleront en site occupé.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-03-09.
L'appel d'offres a été publié le 2021-02-05.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration et extension de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Ducos (972)”
Produits/services: Services de conseil en ingénierie de la construction📦
Brève description:
“Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration et extension de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Ducos (972).
Il s'agit d'un marché public...”
Brève description
Maîtrise d'œuvre relative à la restructuration et extension de l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Ducos (972).
Il s'agit d'un marché public négocié en application de l'article L. 2124-3 et R. 2124-4 du code de la commande publique. L'estimation des travaux, établie par le maître de l'ouvrage est fixée à 6 355 000 EUR HT en valeur projetée d'octobre 2022. Ces travaux se dérouleront en site occupé.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Martinique 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Ducos (972).
Description du marché:
“Les éléments constitutifs de la mission de base sont:
— études d'avant-projet (AVP);
— études de projet (Pro);
— assistance apportée au maître d'ouvrage...”
Description du marché
Les éléments constitutifs de la mission de base sont:
— études d'avant-projet (AVP);
— études de projet (Pro);
— assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des contrats;
— examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthèse faites par les entrepreneurs ainsi que leur visa (Visa);
— Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET);
— assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR).
Eléments de missions complémentaires:
— mission de coordination SSI,
— mission OPC.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 54
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 1
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Les critères de limitation du nombre de candidats sont indiqués dans l'annexe 1 disponible sur...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“1) Une lettre de candidature et la désignation du mandataire par ses cotraitants complétée (formulaire
DC1 version du 1.4.2019) ainsi que les coordonnées de...”
Liste et brève description des conditions
1) Une lettre de candidature et la désignation du mandataire par ses cotraitants complétée (formulaire
DC1 version du 1.4.2019) ainsi que les coordonnées de l'ensemble des contractants et sous-traitants dans le cadre de réponse (fichier xls);
2) 3) Si le(s) candidat(s) est en redressement judiciaire au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce, ou est admis à une procédure équivalente régie par un droit étranger, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet;
4) Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (DC2) et à reporter dans le cadre de réponse (fichier xls).
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé par le candidat au cours des trois exercices disponibles (à renseigner dans le cadre de réponse).”
Liste et brève description des critères de sélection
Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé par le candidat au cours des trois exercices disponibles (à renseigner dans le cadre de réponse).
“Le groupement devra justifier un chiffre d'affaires global d'un montant supérieur à 900 000 EUR TTC moyen au cours des trois derniers exercices disponibles.” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) Cinq références comparables à l'objet du marché (préciser pour chaque référence) à remplir dans le cadre de réponse:
— le nom du donneur d'ordre (maître...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) Cinq références comparables à l'objet du marché (préciser pour chaque référence) à remplir dans le cadre de réponse:
— le nom du donneur d'ordre (maître d'ouvrage ou pouvoir adjudicateur) — ses coordonnées;
— le nom du maître d'œuvre (architecte ou bureau d'études);
— l'objet de l'opération — son adresse — sa surface en m de surface de plancher — son calendrier (début-fin hors GPA);
— le montant hors taxes des travaux;
— la nature de l'intervention (missions);
— le montant hors taxes du marché du candidat.
Si le candidat ou chaque membre du groupement transmet plus de cinq références, seules les cinq premières seront examinées dans l'ordre de présentation.
2) Effectifs moyens annuels des trois dernières années, à remplir dans le cadre de réponse (fichier xls);
3) Les titres d'études des membres de l'équipe ainsi que leurs principales expériences de même nature que celle du marché démontrant que le candidat dispose en son sein de compétences spécifiques, consolidées par des expériences s'y rapportant.
Les prestations les plus importantes pourront utilement être appuyées par des attestations de bonne exécution des prestations réalisées, précisant si elles ont été menées régulièrement à bonne fin.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Compétences exigées:
— installation sanitaire et médicale,
— planification (études et travaux) et ordonnancement des chantiers,
— architecture,
— expertise...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Compétences exigées:
— installation sanitaire et médicale,
— planification (études et travaux) et ordonnancement des chantiers,
— architecture,
— expertise de niveau bureau d'étude technique pour l'ensemble des corps d'état et en particulier pour chacune des spécialités suivantes: structure béton, fondations/courants forts, faibles/sûreté/sécurité incendie/génie climatique/CVC plomberie/second œuvre/performances énergétiques.
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“En cas de groupement, le mandataire de la maîtrise d'œuvre est le bureau d'études techniques. Le groupement est par ailleurs composé a minima d'une personne...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
En cas de groupement, le mandataire de la maîtrise d'œuvre est le bureau d'études techniques. Le groupement est par ailleurs composé a minima d'une personne habilitée à exercer la compétence prévue à l'article 3 de la loi nº 77-2 du 3.1.1977 (architecte ou profession équivalente selon la réglementation en vigueur dans le pays d'origine pour les candidats).
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-03-09
17:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, CP 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle, CP 8630
Commune postale: Melun
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr📧
Source: OJS 2021/S 028-069488 (2021-02-05)