Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: ESQ-EP/AVP/PRO/VISA/ACT/DET/AOR avec missions complémentaires les candidats doivent se présenter pour cette consultation sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire avec compétences dans les domaines suivants:
— architecture/paysage;
— collecte, transferts et valorisations des déchets urbains;
— ingénierie de l'environnement: traitement et valorisation des déchets/traitement des sites et sols pollués;
— déconstruction/désamiantage/économie circulaire;
— ingénierie Voiries et réseaux divers (VRD);
— ingénierie génie civil/structures;
— bâtiment tous corps d'état, dont ingénierie fluides/thermique (électricité courants forts/courants faibles (avec spécificité contrôle accès/vidéosurveillance); chauffage/sanitaires; calculs thermiques);
— études acoustiques;
— ingénierie économie de la construction;
— Ordonnancement pilotage coordination (OPC).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-07-01.
L'appel d'offres a été publié le 2021-05-28.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction d'une déchetterie sur le site «Jacquard» — ZAC Flaubert à Grenoble — marché de maîtrise d'œuvre
2019-Moe-Stm-0331/Jo”
Produits/services: Services d'études📦
Brève description:
“Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: ESQ-EP/AVP/PRO/VISA/ACT/DET/AOR avec missions complémentaires les candidats doivent se présenter...”
Brève description
Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: ESQ-EP/AVP/PRO/VISA/ACT/DET/AOR avec missions complémentaires les candidats doivent se présenter pour cette consultation sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire avec compétences dans les domaines suivants:
— architecture/paysage;
— collecte, transferts et valorisations des déchets urbains;
— ingénierie de l'environnement: traitement et valorisation des déchets/traitement des sites et sols pollués;
— déconstruction/désamiantage/économie circulaire;
— ingénierie Voiries et réseaux divers (VRD);
— ingénierie génie civil/structures;
— bâtiment tous corps d'état, dont ingénierie fluides/thermique (électricité courants forts/courants faibles (avec spécificité contrôle accès/vidéosurveillance); chauffage/sanitaires; calculs thermiques);
— études acoustiques;
— ingénierie économie de la construction;
— Ordonnancement pilotage coordination (OPC).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'études📦
Lieu d'exécution: Isère🏙️
Description du marché:
“Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: ESQ-EP/AVP/PRO/VISA/ACT/DET/AOR avec missions complémentaires les candidats doivent se présenter...”
Description du marché
Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: ESQ-EP/AVP/PRO/VISA/ACT/DET/AOR avec missions complémentaires les candidats doivent se présenter pour cette consultation sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire avec compétences dans les domaines suivants:
— architecture/paysage;
— collecte, transferts et valorisations des déchets urbains;
— ingénierie de l'environnement: traitement et valorisation des déchets/traitement des sites et sols pollués;
— déconstruction/désamiantage/économie circulaire;
— ingénierie Voiries et réseaux divers (VRD);
— ingénierie génie civil/structures;
— bâtiment tous corps d'état, dont ingénierie fluides/thermique (électricité courants forts/courants faibles (avec spécificité contrôle accès/vidéosurveillance); chauffage/sanitaires; calculs thermiques);
— études acoustiques;
— ingénierie économie de la construction;
— Ordonnancement pilotage coordination (OPC).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“1) capacité professionnelle (qualifications — compétences professionnelles): qualité des références présentées pour chaque compétence au regard de l'ouvrage...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
1) capacité professionnelle (qualifications — compétences professionnelles): qualité des références présentées pour chaque compétence au regard de l'ouvrage à réaliser dont notamment l'adéquation des références présentées avec les objectifs et ambitions du projet, notamment en matière de déchetterie urbaine ou d'équipement «industriel en site urbain 2» — cohérence de la constitution et de l'organisation de l'équipe, mettant en avant les éventuelles références communes du groupement;
3) capacité technique: moyens matériels et humains (qualifications) quantitatifs et qualitatifs de l'équipe candidate;
4) capacité économique et financière (moyens financiers).
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.”
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner.” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois...”
Liste et brève description des critères de sélection
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire. Elles sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration du candidat;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Cf. RC. Pour chaque certificat demandé, acceptation de tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Le niveau minimal en termes de qualifications est indiqué dans le règlement de la consultation.” Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“Pour la compétence architecture: le titre permettant l'exercice de la profession d'architecte: diplôme DPLG/HMONP ou équivalent européen (du mandataire dans...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
Pour la compétence architecture: le titre permettant l'exercice de la profession d'architecte: diplôme DPLG/HMONP ou équivalent européen (du mandataire dans le cas d'un groupement); attestation d'inscription à l'Ordre des architectes.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: La durée du marché est une durée prévisionnelle.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-07-01
15:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Cette consultation bénéficie du service DUME. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info — À titre indicatif, la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 4 530 000 EUR HT. Et le début des prestations est prévu pour fin 2021. Les travaux sont prévus sur une durée de deux ans pour une livraison prévue fin 2024. La procédure est décomposée en deux phases distinctes:
— une phase de candidature au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés;
— une phase d'offre au terme de laquelle l'attributaire est choisi.
À l'issue de la consultation, chaque candidat sélectionné pour la phase offre et ayant remis une offre et des prestations conformes aux documents de la consultation en ayant notamment remis un dossier technique de niveau ESQ+, recevra une prime d'un montant de 11 000,00 EUR HT. La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2019-moe-stm-0331.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble: greffe du tribunal
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Grenoble: greffe du tribunal
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2021/S 105-276825 (2021-05-28)
Informations complémentaires (2021-06-02) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Adresse postale: Le Forum, CS 50053, 3 rue Malakoff
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Construction d'une déchèterie sur le «site jacquard» — ZAC Flaubert à Grenoble — marché de maîtrise d'œuvre
2019-Moe-Stm-0331/Jo”
Brève description:
“Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: ESQ-EP/AVP/PRO/VISA/ACT/DET/AOR avec missions complémentaires.
Les candidats doivent se présenter...”
Brève description
Détail des éléments de mission confiés au maître d'œuvre: ESQ-EP/AVP/PRO/VISA/ACT/DET/AOR avec missions complémentaires.
Les candidats doivent se présenter pour cette consultation sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire avec compétences dans les domaines suivants:
— architecture / paysage;
— collecte, transferts et valorisations des déchets urbains;
— ingénierie de l'environnement:
—— traitement et valorisation des déchets;
—— traitement des sites et sols pollués;
— déconstruction/désamiantage/économie circulaire;
— ingénierie Voiries et réseaux divers (VRD);
— ingénierie génie civil/structures;
— bâtiment tous corps d'état, dont ingénierie fluides/thermique (électricité courants forts/courants faibles) (avec spécificité contrôle accès/vidéosurveillance); chauffage/sanitaires; calculs thermiques);
— études acoustiques;
— ingénierie économie de la construction;
— Ordonnancement pilotage coordination (OPC).
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2021/S 105-276825
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: VI.3)
Emplacement du texte à modifier: Informations complémentaires:
Ancienne valeur
Texte:
“À titre indicatif, la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 4 530 000 EUR HT et le début des...”
Texte
À titre indicatif, la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 4 530 000 EUR HT et le début des prestations est prévu pour fin 2021.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“À titre indicatif, la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 3 940 000 EUR HT (dont déchèterie...”
Texte
À titre indicatif, la part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est estimée à 3 940 000 EUR HT (dont déchèterie métropolitaine pour 2 780 000 EUR HT et déchèterie des services de la ville de Grenoble pour 1 160 000 EUR HT) et le début des prestations est prévu pour fin 2021.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 108-285683 (2021-06-02)
Avis d'attribution de marché (2022-02-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: grenoble-alpes metropole
Adresse postale: le Forum - cs 50053, 3 rue Malakoff
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“construction d'une déchèterie sur le " site jacquard " - zac Flaubert a Grenoble - marché de maitrise d'oeuvre
2019-Moe-Stm-0331/Jo”
Brève description:
“détail des éléments de mission confiés au maître d'oeuvre : Esq-Ep/Avp/Pro/Visa/Act/Det/Aor avec missions complémentairesles candidats doivent se présenter...”
Brève description
détail des éléments de mission confiés au maître d'oeuvre : Esq-Ep/Avp/Pro/Visa/Act/Det/Aor avec missions complémentairesles candidats doivent se présenter pour cette consultation sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire avec compétences dans les domaines suivants :- architecture / Paysage- collecte, transferts et valorisations des déchets urbains- ingénierie de l'environnement : Traitement et valorisation des déchets / Traitement des sites et sols pollués-déconstruction/ Désamiantage / Economie circulaire /- ingénierie Voiries et Réseaux Divers (Vrd)- ingénierie Génie civil / Structures- bâtiment tous corps d'état, dont ingénierie fluides / thermique (électricité courants forts /Courants faibles (avec spécificité contrôle accès / vidéosurveillance) ; chauffage / sanitaires ; calculs thermiques)- etudes acoustiques- ingénierie économie de la construction- ordonnancement Pilotage Coordination (Opc)
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 488 111 💰
Description
Description du marché:
“détail des éléments de mission confiés au maître d'oeuvre : Esq-Ep/Avp/Pro/Visa/Act/Det/Aor avec missions complémentairesles candidats doivent se présenter...”
Description du marché
détail des éléments de mission confiés au maître d'oeuvre : Esq-Ep/Avp/Pro/Visa/Act/Det/Aor avec missions complémentairesles candidats doivent se présenter pour cette consultation sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire avec compétences dans les domaines suivants :- architecture / Paysage- collecte, transferts et valorisations des déchets urbains- ingénierie de l'environnement : Traitement et valorisation des déchets / Traitement des sites et sols pollués-déconstruction/ Désamiantage / Economie circulaire /- ingénierie Voiries et Réseaux Divers (Vrd)- ingénierie Génie civil / Structures- bâtiment tous corps d'état, dont ingénierie fluides / thermique (électricité courants forts /Courants faibles (avec spécificité contrôle accès / vidéosurveillance) ; chauffage / sanitaires ; calculs thermiques)- etudes acoustiques- ingénierie économie de la construction- ordonnancement Pilotage Coordination (Opc)
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires”
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2021/S 105-276825
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2021859
Date de conclusion du contrat: 2021-12-07 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: er Architectes
Adresse postale: 2 rue de la Croix Faron
Commune postale: La Plaine-Saint-Denis
Code postal: 93210
Pays: France 🇫🇷
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 488 111 💰
“le marché a été notifié le 7/01/22 au titulaire.Consultation du marché dans les locaux de la collectivité sur demande écrite préalable” Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Grenoble : Greffe du tribunal
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Grenoble : Greffe du tribunal
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Source: OJS 2022/S 041-107054 (2022-02-23)