Campus des technologies médicales à Strasbourg — réhabilitation du Bâtiment Blum — marchés de travaux TCE — lots 201 à 221

SERS

La présente consultation a pour objet les travaux des lots 201 à 221 concernant la réhabilitation du Bâtiment Blum au sein du Campus des technologies médicales (Technoparc Nextmed) à Strasbourg. Le lot 200 Désamiantage a fait l'objet d'une consultation antérieure et a déjà été attribué.
Procédure avec négociation, conformément à l'article L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
Phase de sélection des candidatures:
Le nombre de candidats admis à présenter une offre et à négocier n'est pas limité.
Il est rappelé aux candidats qu'à ce stade, il ne leur est pas demandé de remettre une offre.
Évolution de la procédure:
À l'issue de la sélection des candidats, la phase de remise des offres et de négociation sera engagée. Le nombre de phases de négociation n'est pas limité.
Néanmoins, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-09-06. L'appel d'offres a été publié le 2021-07-23.

Qui ?

• SERS

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Alsace › Bas-Rhin

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-07-23	Avis de marché

Avis de marché (2021-07-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 1007L201A221
Brève description:

La présente consultation a pour objet les travaux des lots 201 à 221 concernant la réhabilitation du Bâtiment Blum au sein du Campus des technologies médicales (Technoparc Nextmed) à Strasbourg. Le lot 200 Désamiantage a fait l'objet d'une consultation antérieure et a déjà été attribué. Procédure avec négociation, conformément à l'article L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique. Phase de sélection des candidatures: Le nombre de candidats admis à présenter une offre et à négocier n'est pas limité. Il est rappelé aux candidats qu'à ce stade, il ne leur est pas demandé de remettre une offre. Évolution de la procédure: À l'issue de la sélection des candidats, la phase de remise des offres et de négociation sera engagée. Le nombre de phases de négociation n'est pas limité. Néanmoins, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de démolition 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'installation d'échafaudages 📦
Travaux de couverture en tuiles 📦
Maçonnerie de pierres 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'isolation 📦
Travaux de chape 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Carrelages 📦
Travaux de peinture 📦
Services de nettoyage 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Réseaux 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bas-Rhin 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Sers
Adresse postale: 10 rue Oberlin — BP 20165
Code postal: 67004
Commune postale: Strasbourg Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.sers.eu 🌏
Courrier électronique: sers@sers.eu 📧
Téléphone: +33 388378888 📞
URL des documents: http://www.sers.eu 🌏
URL pour la participation: http://www.sers.eu 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-07-23 📅
Date limite de soumission: 2021-09-06 📅
Date de publication: 2021-07-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 144-381847
Numéro JO-S: 144
Informations complémentaires

Délais: Tranche ferme. Début prévisionnel des travaux: octobre 2021. Durée souhaitée des travaux: quatorze mois.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Procédure avec négociation, conformément à l'article L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.

Phase de sélection des candidatures:

Le nombre de candidats admis à présenter une offre et à négocier n'est pas limité.

Il est rappelé aux candidats qu'à ce stade, il ne leur est pas demandé de remettre une offre.

Évolution de la procédure:

À l'issue de la sélection des candidats, la phase de remise des offres et de négociation sera engagée. Le nombre de phases de négociation n'est pas limité.

Néanmoins, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation.

Intitulé du lot: Curage, démolition
Numéro du lot: 201
Brève description: Lot 201 Curage, démolition.
Durée de l'accord: 14 mois
Description des renouvellements:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Description des options:

Tranche optionnelle 1 Installations de chantier.

Délai d'affermissement: deux mois à compter de la notification du marché.

Durée de réalisation: une semaine.

Il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement ou de non affermissement de la tranche optionnelle.

Informations complémentaires:

Délais:

Tranche ferme.

Début prévisionnel des travaux: octobre 2021.

Durée souhaitée des travaux: quatorze mois.

Intitulé du lot: Gros œuvre
Numéro du lot: 202
Brève description: Lot 202 Gros œuvre.
Intitulé du lot: Échafaudages
Numéro du lot: 203
Brève description: Lot 203 Échafaudages.
Intitulé du lot: Couverture tuile, zinguerie
Numéro du lot: 204
Brève description: Lot 204 Couverture tuile, zinguerie.
Intitulé du lot: Pierre en façade, enduit
Numéro du lot: 205
Brève description: Lot 205 Pierre en façade, enduit.
Durée de l'accord: 6 mois
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure bois, protection solaire
Numéro du lot: 206
Brève description: Lot 206 Menuiserie extérieure bois, protection solaire.
Intitulé du lot: Serrurerie, métallerie
Numéro du lot: 207
Brève description: Lot 207 Serrurerie, métallerie.
Intitulé du lot: Cloison, doublages, plafond plâtre
Numéro du lot: 208
Brève description: Lot 208 Cloison, doublages, plafond plâtre.
Intitulé du lot: Flocage, projection
Numéro du lot: 209
Brève description: Lot 209 Flocage, projection.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 210
Brève description: Lot 210 Menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Chapes
Numéro du lot: 211
Brève description: Lot 211 Chapes.
Intitulé du lot: Sols souples
Numéro du lot: 212
Brève description: Lot 212 Sols souples.
Intitulé du lot: Carrelage, faïence, terrazo
Numéro du lot: 213
Brève description: Lot 213 Carrelage, faïence, terrazo.
Intitulé du lot: Peinture, revêtements muraux
Numéro du lot: 214
Brève description: Lot 214 Peinture, revêtements muraux.
Intitulé du lot: Nettoyage de mise en service
Numéro du lot: 215
Brève description: Lot 215 Nettoyage de mise en service.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 216
Brève description: Lot 216 Ascenseur.
Intitulé du lot: Électricité, courants forts et faibles
Numéro du lot: 217
Brève description: Lot 217 Électricité, courants forts et faibles.
Description des options:

Tranche optionnelle 1 Sèche-mains, affichage comptage hall.

Délai d'affermissement: douze mois à compter de la notification du marché.

Durée de réalisation: deux semaines.

Il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement de la TO.

Informations complémentaires:

Tranche optionnelle:

Lot 217 Électricité, courants forts et faibles: tranche optionnelle 1 Sèche-mains, affichage comptage hall.

Délai d'affermissement: douze mois à compter de la notification du marché.

Durée de réalisation: deux semaines.

Intitulé du lot: Plomberie, sanitaire
Numéro du lot: 218
Brève description: Lot 218 Plomberie, sanitaire.
Intitulé du lot: Chauffage, ventilation
Numéro du lot: 219
Brève description: Lot 219 Chauffage, ventilation.
Description des options: Tranche optionnelle 1: radiateurs neufs.
Informations complémentaires: Tranche ferme:
Intitulé du lot: Réseaux extérieurs
Numéro du lot: 220
Brève description: Lot 220 Réseaux extérieurs.
Intitulé du lot: Aménagements extérieurs — pierre de tailles — espaces verts
Numéro du lot: 221
Brève description: Lot 221 Aménagements extérieurs — pierre de tailles — espaces verts.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats auront à produire un dossier dématérialisé complet comprenant les pièces suivantes:

Au titre des pièces relatives à la candidature.

Situation économique et financière:

— les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise:

—— lettre de candidature DC1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire DC2 (ou équivalent) dûment complétée, et accompagnée des documents qui y sont mentionnés; ou

—— Document unique de marché européen (DUME) sous forme électronique;

— si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,

— l'attestation d'assurance «Responsabilité civile» en cours de validité.

Capacité technique et professionnelle:

1) Les références particulières mettant en évidence des opérations de complexité équivalente réalisées au cours des cinq dernières années (une page par référence). Les précisions suivantes apparaîtront: nom du maître d'ouvrage, lieu, coût, délai de réalisation, surface du projet, les entreprises et BET partenaires;

2) Organisation de l'équipe en cas de groupement;

3) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;

4) L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature;

5) L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage;

6) Une description des moyens matériels et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché;

7) La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'études de son entreprise;

8) L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public;

9) Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché (pour ce faire, il produira un engagement écrit du ou des opérateurs économiques).

L'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les documents émanant des administrations étrangères devront être traduits.

Pour le jugement des candidatures, le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières seront jugées insuffisantes.

À ce titre, et sans que cette liste soit limitative:

— les candidats dont les références d'opérations comparables à celles de la présente consultation, ou dont les moyens généraux, sont insuffisants seront éliminés;

— les candidats qui présenteront un chiffre d'affaires annuel moyen excessivement faible en comparaison du montant des travaux prévu pour le lot concerné seront éliminés;

— les candidats dont les compétences sont insuffisantes ou inadaptées pour cette opération.

Le pouvoir adjudicateur exclura de la procédure de passation du marché les candidats faisant l'objet des interdictions de soumissionner visées aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique.

Il pourra également exclure de la procédure de passation du marché les candidats faisant l'objet des interdictions de soumissionner visées aux articles L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Volet environnemental:

Il s'agit de limiter l'impact environnemental du projet. Les candidats devront par conséquent fournir une notice environnementale dans leur offre leur permettant de décrire les moyens mis en œuvre pour répondre à cet objectif du maître d'ouvrage.

Volet social:

La SERS souhaite participer à l'effort national afin de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de remplir et de signer dûment l'acte d'engagement et notamment le paragraphe «Clauses d'insertion professionnelles» sous peine de rejet de l'offre.

À ce titre, les entreprises peuvent se référer aux données fournies dans l'additif au CCA pour répondre aux exigences fixées.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Saem
Contact
Point de contact: Eric Hartweg — Directeur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sers.eu 🌏
URL des documents: http://www.sers.eu 🌏

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter au plus tard dix jours avant la date limite fixée pour la réception des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Si pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'œuvre.

Il sera fait application des articles R. 2191-3 à R. 2191-63 du code de la commande publique.

Le présent projet sera financé par la SERS au moyen de ses fonds propres et/ou recours à l'emprunt.

En cas de groupement, la forme juridique du groupement attributaire devra obligatoirement être celle du groupement solidaire.

Une visite facultative (fortement recommandée) sera organisée à destination des candidats retenus, à la date prévisionnelle du 17.9.2021.

Avant de remettre son offre, l'entrepreneur doit s'être rendu compte personnellement de l'état des lieux et des travaux à exécuter, et avoir apprécié la nature et les difficultés des travaux, ainsi que l'importance de ceux-ci. L'entrepreneur sera réputé s'être rendu sur le site, avoir visité les lieux afin d'apprécier les conditions d'exécution des travaux, ainsi que les conditions d'accès et de desserte.

Aussi est-il vivement recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer leur offre.

À l'issue de cette visite, toute question devra parvenir par écrit via la plate-forme www.sers.eu sous la rubrique «Appel d'offres».

Les pièces fournies par le pouvoir adjudicateur sont disponibles exclusivement sous format électronique à l'adresse suivante: http://www.sers.eu — rubrique «Appel d'offres».

Le profil acheteur à utiliser pour les communications électroniques et la remise des candidatures et des offres est celle accessible depuis la rubrique «Appel d'offres» à l'adresse suivante: www.sers.eu

Le Dossier de consultation des entreprises — phase Offres — sera disponible sous format électronique à l'adresse suivante: www.sers.eu sous la rubrique «Appel d'offres». Le code d'accès sera communiqué ultérieurement aux candidats retenus.

Les soumissionnaires auront à produire un projet de marché, comprenant les pièces énumérées au règlement de la consultation.

Les candidatures et les offres sont à communiquer par voie électronique exclusivement. Aucune transmission par voie papier n'est autorisée.

Les dispositions applicables aux dossiers de candidatures et d'offres dématérialisées (notamment la signature électronique) figurent en annexe au règlement de la consultation.

Les candidats sélectionnés auront à produire un projet de marché comportant les pièces listées au règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Strasbourg
Adresse postale: quai Finkmatt — BP 1030
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388752727 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Les recours peuvent être introduits sur le fondement:

— soit de l'article 2 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, avant la conclusion du contrat (référé précontractuel);

— soit de l'article 11 de ladite ordonnance (référé contractuel), au plus tard le 31

Source: OJS 2021/S 144-381847 (2021-07-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)