La présente consultation a pour objet les travaux des lots 201 à 221 concernant la réhabilitation du Bâtiment Blum au sein du Campus des technologies médicales (Technoparc Nextmed) à Strasbourg. Le lot 200 Désamiantage a fait l'objet d'une consultation antérieure et a déjà été attribué.
Procédure avec négociation, conformément à l'article L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
Phase de sélection des candidatures:
Le nombre de candidats admis à présenter une offre et à négocier n'est pas limité.
Il est rappelé aux candidats qu'à ce stade, il ne leur est pas demandé de remettre une offre.
Évolution de la procédure:
À l'issue de la sélection des candidats, la phase de remise des offres et de négociation sera engagée. Le nombre de phases de négociation n'est pas limité.
Néanmoins, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-09-06.
L'appel d'offres a été publié le 2021-07-23.
Avis de marché (2021-07-23) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Sers
Adresse postale: 10 rue Oberlin — BP 20165
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67004
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Eric Hartweg — Directeur général
Téléphone: +33 388378888📞
Courrier électronique: sers@sers.eu📧
Région: Bas-Rhin🏙️
URL: http://www.sers.eu🌏
Adresse du profil d'acheteur: http://www.sers.eu🌏 Communication
URL des documents: http://www.sers.eu🌏
URL de participation: http://www.sers.eu🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Saem
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Campus des technologies médicales à Strasbourg — réhabilitation du Bâtiment Blum — marchés de travaux TCE — lots 201 à 221
1007L201A221”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“La présente consultation a pour objet les travaux des lots 201 à 221 concernant la réhabilitation du Bâtiment Blum au sein du Campus des technologies...”
Brève description
La présente consultation a pour objet les travaux des lots 201 à 221 concernant la réhabilitation du Bâtiment Blum au sein du Campus des technologies médicales (Technoparc Nextmed) à Strasbourg. Le lot 200 Désamiantage a fait l'objet d'une consultation antérieure et a déjà été attribué.
Procédure avec négociation, conformément à l'article L. 2124-3 et R. 2124-3 du code de la commande publique.
Phase de sélection des candidatures:
Le nombre de candidats admis à présenter une offre et à négocier n'est pas limité.
Il est rappelé aux candidats qu'à ce stade, il ne leur est pas demandé de remettre une offre.
Évolution de la procédure:
À l'issue de la sélection des candidats, la phase de remise des offres et de négociation sera engagée. Le nombre de phases de négociation n'est pas limité.
Néanmoins, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché public sur la base des offres initiales, sans négociation.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Curage, démolition
Titre
Numéro d'identification du lot: 201
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Produits/services supplémentaires: Services de curage des égouts📦
Lieu d'exécution: Bas-Rhin🏙️
Description du marché: Lot 201 Curage, démolition.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 14
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.” Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Tranche optionnelle 1 Installations de chantier.
Délai d'affermissement: deux mois à compter de la notification du marché.
Durée de réalisation: une...”
Description des options
Tranche optionnelle 1 Installations de chantier.
Délai d'affermissement: deux mois à compter de la notification du marché.
Durée de réalisation: une semaine.
Il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement ou de non affermissement de la tranche optionnelle.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Délais:
Tranche ferme.
Début prévisionnel des travaux: octobre 2021.
Durée souhaitée des travaux: quatorze mois.”
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Gros œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 202
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de gros œuvre📦
Description du marché: Lot 202 Gros œuvre.
Informations complémentaires:
“Début prévisionnel des travaux: octobre 2021.
Durée souhaitée des travaux: quatorze mois.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Échafaudages
Titre
Numéro d'identification du lot: 203
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'échafaudages📦
Description du marché: Lot 203 Échafaudages.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Couverture tuile, zinguerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 204
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de couverture en tuiles📦
Description du marché: Lot 204 Couverture tuile, zinguerie.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Pierre en façade, enduit
Titre
Numéro d'identification du lot: 205
Description
Produits/services supplémentaires: Maçonnerie de pierres📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Description du marché: Lot 205 Pierre en façade, enduit.
Durée de l'accord: 6
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiserie extérieure bois, protection solaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 206
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de stores📦
Description du marché: Lot 206 Menuiserie extérieure bois, protection solaire.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Serrurerie, métallerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 207
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Description du marché: Lot 207 Serrurerie, métallerie.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Cloison, doublages, plafond plâtre
Titre
Numéro d'identification du lot: 208
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de cloisonnement📦
Produits/services supplémentaires: Mise en place de plafonds suspendus📦
Description du marché: Lot 208 Cloison, doublages, plafond plâtre.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Flocage, projection
Titre
Numéro d'identification du lot: 209
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Description du marché: Lot 209 Flocage, projection.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Menuiseries intérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 210
Description
Description du marché: Lot 210 Menuiseries intérieures.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chapes
Titre
Numéro d'identification du lot: 211
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de chape📦
Description du marché: Lot 211 Chapes.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Sols souples
Titre
Numéro d'identification du lot: 212
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtements de sols📦
Description du marché: Lot 212 Sols souples.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Carrelage, faïence, terrazo
Titre
Numéro d'identification du lot: 213
Description
Produits/services supplémentaires: Carrelages📦
Description du marché: Lot 213 Carrelage, faïence, terrazo.
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Peinture, revêtements muraux
Titre
Numéro d'identification du lot: 214
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Produits/services supplémentaires: Peintures et revêtements muraux📦
Description du marché: Lot 214 Peinture, revêtements muraux.
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Nettoyage de mise en service
Titre
Numéro d'identification du lot: 215
Description
Produits/services supplémentaires: Services de nettoyage📦
Description du marché: Lot 215 Nettoyage de mise en service.
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ascenseur
Titre
Numéro d'identification du lot: 216
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs📦
Description du marché: Lot 216 Ascenseur.
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Électricité, courants forts et faibles
Titre
Numéro d'identification du lot: 217
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations électriques📦
Description du marché: Lot 217 Électricité, courants forts et faibles.
Informations sur les options
Description des options:
“Tranche optionnelle 1 Sèche-mains, affichage comptage hall.
Délai d'affermissement: douze mois à compter de la notification du marché.
Durée de réalisation:...”
Description des options
Tranche optionnelle 1 Sèche-mains, affichage comptage hall.
Délai d'affermissement: douze mois à compter de la notification du marché.
Durée de réalisation: deux semaines.
Il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement de la TO.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Tranche ferme.
Début prévisionnel des travaux: octobre 2021.
Durée souhaitée des travaux: quatorze mois.
Tranche optionnelle:
Lot 217 Électricité, courants...”
Informations complémentaires
Tranche ferme.
Début prévisionnel des travaux: octobre 2021.
Durée souhaitée des travaux: quatorze mois.
Tranche optionnelle:
Lot 217 Électricité, courants forts et faibles: tranche optionnelle 1 Sèche-mains, affichage comptage hall.
Délai d'affermissement: douze mois à compter de la notification du marché.
Durée de réalisation: deux semaines.
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Plomberie, sanitaire
Titre
Numéro d'identification du lot: 218
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installations sanitaires📦
Description du marché: Lot 218 Plomberie, sanitaire.
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Chauffage, ventilation
Titre
Numéro d'identification du lot: 219
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation📦
Description du marché: Lot 219 Chauffage, ventilation.
Informations sur les options
Description des options:
“Tranche optionnelle 1: radiateurs neufs.
Délai d'affermissement: douze mois à compter de la notification du marché.
Durée de réalisation: deux semaines.
Il...”
Description des options
Tranche optionnelle 1: radiateurs neufs.
Délai d'affermissement: douze mois à compter de la notification du marché.
Durée de réalisation: deux semaines.
Il ne sera accordé aucune indemnité d'attente ou de dédit en cas de retard d'affermissement ou de non affermissement de la tranche optionnelle.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“Tranche ferme:
Début prévisionnel des travaux: octobre 2021.
Durée souhaitée des travaux: quatorze mois.”
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Réseaux extérieurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 220
Description
Produits/services supplémentaires: Réseaux📦
Description du marché: Lot 220 Réseaux extérieurs.
2️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Aménagements extérieurs — pierre de tailles — espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 221
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Produits/services supplémentaires: Pierres de construction diverses📦
Description du marché: Lot 221 Aménagements extérieurs — pierre de tailles — espaces verts.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Les candidats auront à produire un dossier dématérialisé complet comprenant les pièces suivantes:
Au titre des pièces relatives à la candidature.” Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise:
—— lettre de candidature DC1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire DC2 (ou...”
Liste et brève description des critères de sélection
— les renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise:
—— lettre de candidature DC1 (ou équivalent) et déclaration sur formulaire DC2 (ou équivalent) dûment complétée, et accompagnée des documents qui y sont mentionnés; ou
—— Document unique de marché européen (DUME) sous forme électronique;
— si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— l'attestation d'assurance «Responsabilité civile» en cours de validité.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) Les références particulières mettant en évidence des opérations de complexité équivalente réalisées au cours des cinq dernières années (une page par...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) Les références particulières mettant en évidence des opérations de complexité équivalente réalisées au cours des cinq dernières années (une page par référence). Les précisions suivantes apparaîtront: nom du maître d'ouvrage, lieu, coût, délai de réalisation, surface du projet, les entreprises et BET partenaires;
2) Organisation de l'équipe en cas de groupement;
3) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années;
4) L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature;
5) L'indication des techniciens ou des organismes techniques, qu'ils soient ou non intégrés au candidat, en particulier de ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité et, lorsqu'il s'agit de marchés publics de travaux, auquel le candidat pourra faire appel pour l'exécution de l'ouvrage;
6) Une description des moyens matériels et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché;
7) La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour s'assurer de la qualité et des moyens d'études de son entreprise;
8) L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché public;
9) Des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres États membres.
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'un ou plusieurs opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs économiques et lui. Dans ce cas, il devra justifier des capacités de ce ou de ces opérateurs économiques et du fait qu'il en dispose pour l'exécution du marché (pour ce faire, il produira un engagement écrit du ou des opérateurs économiques).
L'ensemble de ces pièces et documents devra être rédigé en langue française. Les documents émanant des administrations étrangères devront être traduits.
Pour le jugement des candidatures, le pouvoir adjudicateur éliminera les candidats dont les garanties professionnelles, techniques et financières seront jugées insuffisantes.
À ce titre, et sans que cette liste soit limitative:
— les candidats dont les références d'opérations comparables à celles de la présente consultation, ou dont les moyens généraux, sont insuffisants seront éliminés;
— les candidats qui présenteront un chiffre d'affaires annuel moyen excessivement faible en comparaison du montant des travaux prévu pour le lot concerné seront éliminés;
— les candidats dont les compétences sont insuffisantes ou inadaptées pour cette opération.
Le pouvoir adjudicateur exclura de la procédure de passation du marché les candidats faisant l'objet des interdictions de soumissionner visées aux articles L. 2141-1 et suivants du code de la commande publique.
Il pourra également exclure de la procédure de passation du marché les candidats faisant l'objet des interdictions de soumissionner visées aux articles L. 2141-7 et suivants du code de la commande publique.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Volet environnemental:
Il s'agit de limiter l'impact environnemental du projet. Les candidats devront par conséquent fournir une notice environnementale...”
Conditions d'exécution du contrat
Volet environnemental:
Il s'agit de limiter l'impact environnemental du projet. Les candidats devront par conséquent fournir une notice environnementale dans leur offre leur permettant de décrire les moyens mis en œuvre pour répondre à cet objectif du maître d'ouvrage.
Volet social:
La SERS souhaite participer à l'effort national afin de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.
L'attention des candidats est attirée sur la nécessité de remplir et de signer dûment l'acte d'engagement et notamment le paragraphe «Clauses d'insertion professionnelles» sous peine de rejet de l'offre.
À ce titre, les entreprises peuvent se référer aux données fournies dans l'additif au CCA pour répondre aux exigences fixées.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-09-06 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur la récurrence
Il s'agit d'un marché récurrent ✅
Délai estimé pour la publication d'autres avis:
“Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de recourir à des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.” Informations complémentaires
“Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter au plus tard dix jours avant la date limite fixée pour la réception des offres des modifications de...”
Le maître d'ouvrage se réserve la possibilité d'apporter au plus tard dix jours avant la date limite fixée pour la réception des offres des modifications de détail au dossier de consultation. Les concurrents devront alors répondre sur la base du dossier modifié, sans pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si pendant l'étude du dossier par les concurrents, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
Le paiement interviendra par virement bancaire dans un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le maître d'œuvre.
Il sera fait application des articles R. 2191-3 à R. 2191-63 du code de la commande publique.
Le présent projet sera financé par la SERS au moyen de ses fonds propres et/ou recours à l'emprunt.
En cas de groupement, la forme juridique du groupement attributaire devra obligatoirement être celle du groupement solidaire.
Une visite facultative (fortement recommandée) sera organisée à destination des candidats retenus, à la date prévisionnelle du 17.9.2021.
Avant de remettre son offre, l'entrepreneur doit s'être rendu compte personnellement de l'état des lieux et des travaux à exécuter, et avoir apprécié la nature et les difficultés des travaux, ainsi que l'importance de ceux-ci. L'entrepreneur sera réputé s'être rendu sur le site, avoir visité les lieux afin d'apprécier les conditions d'exécution des travaux, ainsi que les conditions d'accès et de desserte.
Aussi est-il vivement recommandé aux candidats de visiter le site avant de déposer leur offre.
À l'issue de cette visite, toute question devra parvenir par écrit via la plate-forme www.sers.eu sous la rubrique «Appel d'offres».
Les pièces fournies par le pouvoir adjudicateur sont disponibles exclusivement sous format électronique à l'adresse suivante: http://www.sers.eu — rubrique «Appel d'offres».
Le profil acheteur à utiliser pour les communications électroniques et la remise des candidatures et des offres est celle accessible depuis la rubrique «Appel d'offres» à l'adresse suivante: www.sers.eu
Le Dossier de consultation des entreprises — phase Offres — sera disponible sous format électronique à l'adresse suivante: www.sers.eu sous la rubrique «Appel d'offres». Le code d'accès sera communiqué ultérieurement aux candidats retenus.
Les soumissionnaires auront à produire un projet de marché, comprenant les pièces énumérées au règlement de la consultation.
Les candidatures et les offres sont à communiquer par voie électronique exclusivement. Aucune transmission par voie papier n'est autorisée.
Les dispositions applicables aux dossiers de candidatures et d'offres dématérialisées (notamment la signature électronique) figurent en annexe au règlement de la consultation.
Les candidats sélectionnés auront à produire un projet de marché comportant les pièces listées au règlement de la consultation.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Strasbourg
Adresse postale: quai Finkmatt — BP 1030
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 388752727📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Les recours peuvent être introduits sur le fondement:
— soit de l'article 2 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Les recours peuvent être introduits sur le fondement:
— soit de l'article 2 de l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, avant la conclusion du contrat (référé précontractuel);
— soit de l'article 11 de ladite ordonnance (référé contractuel), au plus tard le 31 jour suivant la publication de l'avis d'attribution du contrat, ou en l'absence de la publication de l'avis d'attribution, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.
Afficher plus
Source: OJS 2021/S 144-381847 (2021-07-23)