campus Bouloie - espaces extérieurs

Grand Besançon Métropole

campus bouloie temis - eSPACES Exterieurs
- Secteur A : Front de la route de Gray
- Secteur B : Parvis métrologie
- secteur C : Parvis jardin des sciences
- secteur D : Vallon de la Bouloie
- Secteur E : Place centrale de la Bouloie
- Secteur F : Terrasses
- Secteur G : Liaison interne Ouest
- Secteur H : Liaison interne Place Centrale
- Secteur I : Liaison interne Est
- Secteur J : Liaison interne jardin des sciences
- secteur K : Parking personnels

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2021-11-22. L'appel d'offres a été publié le 2021-10-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Grand Besançon Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Franche-Comté › Doubs

Historique des marchés publics

Date	Document
2021-10-18	Avis de marché
2022-01-12	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2021-10-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Brève description:

campus bouloie temis - eSPACES Exterieurs - Secteur A : Front de la route de Gray - Secteur B : Parvis métrologie - secteur C : Parvis jardin des sciences - secteur D : Vallon de la Bouloie - Secteur E : Place centrale de la Bouloie - Secteur F : Terrasses - Secteur G : Liaison interne Ouest - Secteur H : Liaison interne Place Centrale - Secteur I : Liaison interne Est - Secteur J : Liaison interne jardin des sciences - secteur K : Parking personnels

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux d'enrobage de béton 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Doubs 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: grand Besançon Métropole
Commune postale: Besancon Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.grandbesancon.fr 🌏
Courrier électronique: grands-travaux@grandbesancon.fr 📧
URL des documents: http://www.marches.grandbesancon.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches.grandbesancon.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-10-18 📅
Date limite de soumission: 2021-11-22 📅
Date de publication: 2021-10-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 206-535004
Numéro JO-S: 206
Informations complémentaires

le lot 1 comporte 3200 heures d'insertion le délai d'exécution des travaux du lot 1 est : Tranche ferme : 34 mois, tranche optionnelle 1 : 4 mois

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

campus bouloie temis - eSPACES Exterieurs

- Secteur A : Front de la route de Gray

- Secteur B : Parvis métrologie

- secteur C : Parvis jardin des sciences

- secteur D : Vallon de la Bouloie

- Secteur E : Place centrale de la Bouloie

- Secteur F : Terrasses

- Secteur G : Liaison interne Ouest

- Secteur H : Liaison interne Place Centrale

- Secteur I : Liaison interne Est

- Secteur J : Liaison interne jardin des sciences

- secteur K : Parking personnels

Intitulé du lot: vrd
Numéro du lot: 1
Brève description:

Tranche ferme

- secteur A : Front de la route de Gray

- secteur B : Parvis métrologie

- secteur C : Parvis jardin des sciences

- secteur D : Vallon de la Bouloie

- secteur E : Place centrale de la Bouloie

- secteur F : Terrasses

- secteur G : Liaison interne Ouest

- secteur H : Liaison interne Place Centrale

- secteur I : Liaison interne Est

- secteur J : Liaison interne jardin des sciences

tranche optionnelle 1

- secteur K : Parking personnels

Durée de l'accord: 34 mois
Description des options:

le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

le lot est décomposé en une tranche ferme :Secteur A : Front de la route de Gray - secteur B : Parvis métrologie - secteur C : Parvis jardin des sciences - secteur D : Vallon de la Bouloie - secteur E : Place centrale de la Bouloie - secteur F : Terrasses - secteur G : Liaison interne Ouest - secteur H : Liaison interne Place Centrale - secteur I : Liaison interne Est - secteur J : Liaison interne jardin des sciences et une tranche optionnelle 1 - secteur K : Parking personnels

Informations complémentaires:

le lot 1 comporte 3200 heures d'insertion

le délai d'exécution des travaux du lot 1 est :

Tranche ferme : 34 mois, tranche optionnelle 1 : 4 mois

Intitulé du lot: revêtements béton
Numéro du lot: 2
Informations complémentaires:

le lot 2 comporte 900 heures d'insertion

le délai d'exécution des travaux du lot 2 est :

Tranche ferme : 34 mois, tranche optionnelle 1 : 2 mois

Intitulé du lot: espaces Verts
Numéro du lot: 3
Description des options:

Le lot est décomposé en une tranche ferme :Secteur A : Front de la route de Gray - secteur B : Parvis métrologie - secteur C : Parvis jardin des sciences - secteur D : Vallon de la Bouloie - secteur E : Place centrale de la Bouloie - secteur F : Terrasses - secteur G : Liaison interne Ouest - secteur H : Liaison interne Place Centrale - secteur I : Liaison interne Est - secteur J : Liaison interne jardin des sciences et une tranche optionnelle 1 - secteur K : Parking personnels

Informations complémentaires:

le lot 3 comporte 900 heures d'insertion

le délai d'exécution des travaux du lot 3 est :

Tranche ferme : 34 mois + 2 ans, tranche optionnelle 1 : 2 mois

Intitulé du lot: eclairage public
Numéro du lot: 4
Informations complémentaires: le lot 4 comporte 180 heures d'insertion

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner

- renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail

Situation économique et financière:

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles

Capacité technique et professionnelle:

- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années

- qualifications :

Pour le lot 1

fntp 2321 Trav. De terrassement courant en milieu urbain

Fntp 3421 Revêtements en enrobés classiques

fntp 341 Assises de chaussées urbaines

fntp 346 Pose de bordures, chainettes et caniveaux

fntp 347 Petits ouvrages divers en maçonnerie

fntp 5118 Construction de réseaux d'adduction et de distribution d'eau sous pression en site urbanisé

fntp 5144 Construction de réseaux gravitaire en site urbanisé profondeur de tranchée inférieur à 3m50

fntp 681 Pose de tubes PVC télécom LST

Pour le lot 2

fntp 3431 Revêtements en béton coulé en place sous circulation motorisé

fntp 3432 Revêtements en béton coulé en place sans circulation motorisé

Fntp 3433 Revêtement en béton coulé en place décoratif

fntp 3611 Traitements

Pour le lot 3

qualipaysage Aménagement paysagers spécialisé

qualipaysage Entretien d'aménagements paysagers spécialisé

qualibat : 4411 Métallerie et serrurerie (technicité courante), ou équivalents

pour le lot 4

fntp 651 Eclairage public travaux neuf

qualifelec TN 4 : Réalisation de travaux d'installation d'éclairage sur le domaine public au-delà de 50 foyers lumineux par chantier référencé ou équivalent

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2021-11-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches.grandbesancon.fr 🌏
URL des documents: http://www.marches.grandbesancon.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besancon
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Adresse Internet: https://www.besancon.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:

- référé pré-contractuel (art L.551-1 et suivants du CJA pour les pouvoirs adjudicateurs et L551-5 et suivants pour les entités adjudicatrices

- référé contractuel (art L551.13 et suivants du cja)

- recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence Tarn et Garonne qui peut être exercé par les Tiers au contrat, sans considération de leur qualité dans les 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées

Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Erignac
Commune postale: Nancy
Code postal: 54038
Source: OJS 2021/S 206-535004 (2021-10-18)

Avis d'attribution de marché (2022-01-12)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

campus bouloie temis - espaces exterieurs - secteur A : Front de la route de Gray - secteur B : Parvis métrologie - secteur C : Parvis jardin des sciences - secteur D : Vallon de la Bouloie - secteur E : Place centrale de la Bouloie - secteur F : Terrasses - secteur G : Liaison interne Ouest - secteur H : Liaison interne Place Centrale - secteur I : Liaison interne Est - secteur J : Liaison interne jardin des sciences - secteur K : Parking personnels

Valeur totale du marché: 6600468.26 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2022-01-12 📅
Date de publication: 2022-01-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2022/S 011-022732
Se réfère à l'avis: 2021/S 206-535004
Numéro JO-S: 11
Informations complémentaires

le lot 1 comporte 3200 heures d'insertion Le délai d'exécution des travaux du lot 1 est : tranche ferme : 34 mois, tranche optionnelle 1 : 4 mois

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

: Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Informations complémentaires:

le lot 1 comporte 3200 heures d'insertion Le délai d'exécution des travaux du lot 1 est : tranche ferme : 34 mois, tranche optionnelle 1 : 4 mois

Brève description:

campus bouloie temis - espaces exterieurs Tranche

Ferme - secteur A : Front de la route de Gray - secteur B : Parvis métrologie - secteur C : Parvis jardin des sciences - secteur D : Vallon de la Bouloie - secteur E : Place centrale de la Bouloie - secteur F : Terrasses - secteur G : Liaison interne Ouest - secteur H : Liaison interne Place Centrale - secteur I : Liaison interne Est - secteur J : Liaison interne jardin des sciences Tranche optionnelle 1 - secteur K : Parking personnels

Informations complémentaires:

le lot 2 comporte 900 heures d'insertion Le délai d'exécution des travaux du lot 2 est : tranche ferme : 34 mois, tranche optionnelle 1 : 2 mois

le lot 3 comporte 900 heures d'insertion Le délai d'exécution des travaux du lot 3 est : Tranche ferme : 34 mois + 2 ans, tranche optionnelle 1 : 2 mois

le lot 4 comporte 180 heures d'insertion Le délai d'exécution des travaux du lot 3 est : Tranche ferme : 34 mois, tranche optionnelle 1 : 2 mois

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-12-22 📅
Nom: colas france
Commune postale: Dannemarie-sur-Crête
Pays: France 🇫🇷
Doubs 🏙️
Nom: sas fce france cloture environnement
Commune postale: Levier
Valeur totale du marché: 3495777.20 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-12-27 📅
Nom: sols confluence
Commune postale: Vourles
Pays: Rhône 🏙️
Nom: technovert sarl
Commune postale: Valentigney
Nom: id verde
Commune postale: Besançon
Valeur totale du marché: 1279845.50 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2022-01-03 📅
Valeur totale du marché: 1372390.86 EUR 💰
Nom: sobeca sas
Commune postale: Chemaudin
Valeur totale du marché: 452454.70 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3

Référence
Informations complémentaires

le marché est consultable dans le respect des secrets protégés par la loi, après fixation d'un rendez-vous auprès du Service Commande Publique

Source: OJS 2022/S 011-022732 (2022-01-12)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)