Travaux de création du champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers (06)

Régie eau d'Azur

Le présent appel public à candidature a pour objet de sélectionner les candidats admis à présenter une offre lors de la consultation portant sur les prestations désignées ci-après: travaux de création du champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers (06), en rive gauche du Var et au droit de l'actuelle station de pompage du Roguez par l'équipement et le raccordement de dix nouveaux forages portant le débit de prélèvement à 1 250 l/s, d'un local électrique et d'un poste haute tension dans le cadre de la sécurisation de l'alimentation en eau potable de la métropole de Nice Côte d'Azur. Ces prélèvements alimenteront l'actuelle station de pompage du Roguez.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-09-30. L'appel d'offres a été publié le 2020-08-24.

Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2020-08-24 Avis de marché
2021-06-15 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2020-08-24)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Régie eau d'Azur
Adresse postale: Crystal Palace, 369/371 promenade des Anglais — CS 53135
Commune postale: Nice Cedex 3
Code postal: 06203
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489981487 📞
Courrier électronique: marchespublics@eaudazur.com 📧
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
URL: http://eaudazur.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Communication
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: Régie eau d'Azur
Adresse postale: 369-371 promenade des Anglais, CS 53135 — Le Crystal Palace
Commune postale: Nice Cedex 3
Code postal: 06203
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marchespublics@eaudazur.com 📧
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
URL: http://www.e-marches06.fr 🌏
Communication
URL de participation: https://www.marches-securises.fr 🌏
Communication (participation)
Nom: Régie eau d'Azur
Adresse postale: 369-371 promenade des Anglais, CS 53135 — Le Crystal Palace
Commune postale: Nice Cedex 3
Code postal: 06203
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: (Copie de sauvegarde uniquement)
Courrier électronique: marchespublics@eaudazur.com 📧
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
URL: http://www.e-marches06.fr 🌏
Communication
URL de l'outil d'acquisition: https://www.marches-securises.fr 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux de création du champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers (06)”
Produits/services: Travaux de construction d'ouvrages hydrauliques 📦
Brève description:
“Le présent appel public à candidature a pour objet de sélectionner les candidats admis à présenter une offre lors de la consultation portant sur les...”    Afficher plus
Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'équipements et génie civil des forages, d'électricité et d'automatisme”
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Canalisation électrique 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'équipement électrique 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation électrique de matériel de pompage 📦
Lieu d'exécution: Alpes-Maritimes 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution:
“Champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers (06), en rive gauche du Var et au droit de l'actuelle station de pompage du Roguez.”
Description du marché:
“— les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché; — la mise en place des installations de chantier; — l'équipement des...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les options
Options
Description des options:
“— le marché prévoit que le contrat puisse être modifié, conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique; — le marché comporte des...”    Afficher plus
Description
Informations complémentaires:
“La durée du marché est égale au cumul du délai d'exécution des tranches et des éventuelles périodes de suspension ou prolongation de délais prescrites par...”    Afficher plus

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de pose des canalisations d'eau, d'assainissement, et de réseaux secs
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Canalisations d'eau 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement 📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement du terrain 📦
Description du marché:
“— les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché; — la mise en place des installations de chantier; — les travaux...”    Afficher plus
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché prévoit que le contrat puisse être modifié, conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique. Le marché comporte des tranches...”    Afficher plus
Description
Informations complémentaires:
“La durée du marché est égale au cumul du délai d'exécution des tranches et des éventuelles périodes de suspension ou prolongation de délais prescrites par...”    Afficher plus

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'aménagements de surface, de terrassement pleine masse et d'étanchéification de fossé”
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification 📦
Produits/services supplémentaires: Pose de clôtures 📦
Description du marché:
“— les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché; — la mise en place des installations de chantier; — les travaux...”    Afficher plus
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché prévoit que le contrat puisse être modifié, conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique. Le marché comporte des tranches...”    Afficher plus
Description
Informations complémentaires:
“La durée du marché est égale au cumul du délai d'exécution des tranches et des éventuelles périodes de suspension ou prolongation de délais prescrites par...”    Afficher plus

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (DC1 disponible sur:...”    Afficher plus
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“Liste des travaux exécutés (cinq dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, époque, lieu...”    Afficher plus
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères:
“Le jugement des candidatures sera effectué au moyen des critères suivants: 1) Garanties professionnelles et financières; 2) Garanties techniques: Le dossier...”    Afficher plus
Dépôts et garanties exigés:
“— retenue de garantie: chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 à R....”    Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“— financement sur fonds propres; — les modalités de règlement des prestations s'opéreront par mandat administratif selon les règles de la comptabilité...”    Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“Aucune forme de groupement n'est imposée par l'entité adjudicatrice. L'entité adjudicatrice interdit aux candidats de présenter leur candidature (et leur...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-09-30 12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“1) Toute demande de renseignement complémentaire, quel qu'en soit son caractère, devra être adressée par voie électronique sur la plate-forme de...”    Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Fax: +33 493557831 📠
URL: http://nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom:
“Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics”
Adresse postale: place Félix Baret, CS 80001
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13282
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 484354554 📞
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr 📧
Fax: +33 484354460 📠
URL: http://www.economie.gouv.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nice
Adresse postale: Tribunal administratif de Nice, 18 avenue des Fleurs, CS 61039
Commune postale: Nice Cedex 1
Code postal: 06050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 489978600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Fax: +33 493557831 📠
URL: http://nice.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2020/S 167-405499 (2020-08-24)
Avis d'attribution de marché (2021-06-15)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Regie eau d'Azur
Adresse postale: crystal Palace369 / 371 promenade des Anglais — CS 53135

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Le présent appel public à candidature a pour objet de sélectionner les candidats admis à présenter une offre lors de la consultation portant sur les...”    Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 3523678.94 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers.
Description du marché:
“Les prestations du lot 1 comporte notamment: — les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché; — la mise en place des...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Moyens humains et organisation
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom):
“Méthodologie de réalisation et planning y compris délais d'approvisionnement des principales fournitures”
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Fiabilité, exploitabilité et durabilité des équipements
Critère de qualité (nom):
“Mesures prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et les conditions de travail sur le site”
Critère de qualité (pondération): 3
Critère de qualité (nom):
“Mesures proposées pour la bonne tenue, le bon aspect et la propreté du chantier et pour le respect des clauses environnementales étant donné la localisation...”    Afficher plus
Critère de qualité (pondération): 2
Prix (pondération): 60
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché comporte 3 tranches optionnelles et une prestation supplémentaire éventuelle.”
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Champ captant du Roguez sur la commune de Castgniers.
Description du marché:
“Les prestations du lot 2 comprennent notamment: — les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché; — la mise en place des...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 7
Critère de qualité (pondération): 13
Critère de qualité (nom):
“Les provenances, les caractéristiques et types des principales fournitures et prestations proposées”
Critère de qualité (pondération): 4
Informations sur les options
Description des options:
“Le marché comporte trois tranches optionnelles et une prestation supplémentaire éventuelle.”
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Camp captant du Roguez sur la commune de Castagniers.
Description du marché:
“Les prestations du lot 3 comprennent: — les études d'exécution nécessaires à la réalisation des prestations du marché; — la mise en place des installations...”    Afficher plus
Critères d'attribution
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de qualité (nom):
“Mesures proposées pour la bonne tenue, le bon aspect et la propreté du chantier et pour le respect des clauses environnementales”
Informations sur les options
Description des options: Le marché comporte trois tranches optionnelles.

Procédure
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 167-405499

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 20S0043
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Travaux de création du champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers — lot 1 travaux d'équipements et génie civil des forages, d'électricité et d'automatisme”    Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-05-26 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques
Nom et adresse du contractant
Nom: Eiffage énergie systèmes Méditerranée
Adresse postale: 724 boulevard du Mercantour
Commune postale: Nice
Code postal: 06200
Pays: France 🇫🇷
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Le contractant est une PME
Nom: la nouvelle Sirolaise de construction
Adresse postale: BP 492 — ZI Carros — 17e rue / 5e avenue
Commune postale: Carros
Code postal: 06515
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 2110565.85 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1667027.25 💰

2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Travaux de création du champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers — lot 2 travaux de pose de canalisations d'eau, d'assainissement et de réseaux secs”    Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2021-05-31 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 9
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 9
Nom et adresse du contractant
Nom: Veolia eau — compagnie générale des eaux
Adresse postale: 1056 chemin de Fahnestock — quartier Montaleigne
Commune postale: Saint-Laurent-du-Var
Code postal: 06700
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 1413510.24 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1193008.04 💰

3️⃣
Numéro d'identification du lot: 3
Titre:
“Travaux de création du champ captant du Roguez sur la commune de Castagniers — lot 3 travaux d'aménagements de surface, de terrassement pleine masse et...”    Afficher plus
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 7
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Nom et adresse du contractant
Nom: sn bianchi
Adresse postale: 409 route du Pont de Pierre — quartier Montmeuille -
Commune postale: La Colle-sur-Loup
Code postal: 06480
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 716 825 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 663643.65 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 18 avenue des Fleurs — CS 61039
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: place Felix Baret — CS 80001
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Nice
Adresse postale: Tribunal administratif de Nice — 18 avenue des Fleurs — CS 61039
Source: OJS 2021/S 117-308399 (2021-06-15)