Travaux de construction du pôle de l'entrepreneuriat — IV-AOO — lots nº 07, 08, 09, 15, 19 et 23

Communauté d'agglomération du Pays de Gex

Cet équipement vise à réunir sur un même site et sous forme de guichet unique, l'ensemble des services d'accompagnement des entreprises, la pépinière d'entreprises, l'incubateur labellisé CERN Innogex et son post-incubateur et la plateforme d'initiative locale. L'objectif est d'organiser une offre de service complète en faveur des entreprises et du développement économique du Pays de Gex. Pour s'inscrire dans la démarche de territoire à énergie positive engagée par la Communauté d'agglomération du Pays de Gex, le bâtiment sera à énergie positive et faiblement carboné.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-12-21. L'appel d'offres a été publié le 2020-11-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Communauté d'agglomération du Pays de Gex

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Ain

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-11-18	Avis de marché
2021-03-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-11-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: TI_MOA_POENT_18_09_IV-AOO
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de bardage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Dispositifs de protection contre le soleil 📦
Carrelages 📦
Services de nettoyage de bâtiments 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ain 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Agence/office régional(e) ou local(e
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Pays de Gex
Adresse postale: 135 rue de Genève
Code postal: 01170
Commune postale: Gex
Contact
Adresse Internet: https://www.paysdegexagglo.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches@paysdegexagglo.fr 📧
Téléphone: +33 450426500 📞
URL des documents: https://webmarche.adullact.org/ 🌏
URL pour la participation: https://webmarche.adullact.org/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-11-18 📅
Date limite de soumission: 2020-12-21 📅
Date de publication: 2020-11-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 228-560864
Numéro JO-S: 228
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises pourra être téléchargé gratuitement par voie électronique, sur le site suivant: https://webmarche.adullact.org/ La collectivité impose ce mode de retrait dématérialisé. La remise par voie électronique est obligatoire à l'adresse suivante: https://webmarche.adullact.org La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse internet est la suivante: https://webmarche.adullact.org Les prestations seront financées sur le budget principal de la collectivité. Elles seront assurées sur les ressources propres de la collectivité et par l'octroi d'éventuelles subventions notamment de la caisse des dépôts et consignation, du Conseil départemental de l'Ain (Cd01) et de la convention territoriale de coopération métropolitaine. Les lots nº 01 à 06, 10, 12 à 14, 16 à 18, 20 à 22 et 24 R. La présente consultation ne comporte pas de lot nº 05. Les lots nº 11 et 25 font l'objet d'une consultation sous forme de procédure adaptée accessible sur le profil d'acheteur indiqué ci-dessus.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 7 777 325 EUR 💰
Intitulé du lot: Bardage
Numéro du lot: 07
Brève description: Exécution des travaux de bardage délai d'exécution: 20 semaines.
Valeur estimée hors TVA: 278 001 EUR 💰
Durée de l'accord: 8 mois
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures bois — aluminium
Numéro du lot: 08
Brève description:

Exécution des travaux de menuiseries extérieures bois et aluminium délai d'exécution: 24 semaines.

Valeur estimée hors TVA: 432 577 EUR 💰
Durée de l'accord: 9 mois
Intitulé du lot: Protection solaire
Numéro du lot: 09
Brève description: Exécution des travaux de protection solaire délai d'exécution: dix semaines.
Valeur estimée hors TVA: 130 215 EUR 💰
Durée de l'accord: 6 mois
Intitulé du lot: Carrelage — faïence
Numéro du lot: 15
Brève description: Exécution des travaux de carrelage et faïence délai d'exécution: six semaines.
Valeur estimée hors TVA: 38 556 EUR 💰
Durée de l'accord: 5 mois
Intitulé du lot: Nettoyage de fin de chantier
Numéro du lot: 19
Brève description:

Exécution des prestations de nettoyage de fin de chantier délai d'exécution: deux semaines.

Valeur estimée hors TVA: 12 835 EUR 💰
Durée de l'accord: 4 mois
Intitulé du lot: Chauffage — ventilation — sanitaire
Numéro du lot: 23
Brève description:

Exécution des travaux de chauffage, ventilation et sanitaire.

Délai d'exécution: 60 semaines.

Valeur estimée hors TVA: 760 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Technoparc de Saint-Genis-Pouilly.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin);

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat — les certificats de qualifications professionnelles Qualibat ou FNTP correspondants aux travaux du lot concerné.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-12-21 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Siège de la Communauté d'agglomération du Pays de Gex.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de la prestation
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Monsieur le président
Adresse du profil d'acheteur: https://webmarche.adullact.org/ 🌏
URL des documents: https://webmarche.adullact.org/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

Le dossier de consultation des entreprises pourra être téléchargé gratuitement par voie électronique, sur le site suivant: https://webmarche.adullact.org/

La collectivité impose ce mode de retrait dématérialisé. La remise par voie électronique est obligatoire à l'adresse suivante: https://webmarche.adullact.org

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse internet est la suivante: https://webmarche.adullact.org

Les prestations seront financées sur le budget principal de la collectivité. Elles seront assurées sur les ressources propres de la collectivité et par l'octroi d'éventuelles subventions notamment de la caisse des dépôts et consignation, du Conseil départemental de l'Ain (Cd01) et de la convention territoriale de coopération métropolitaine. Les lots nº 01

à 06, 10, 12 à 14, 16 à 18, 20 à 22 et 24 R. La présente consultation ne comporte pas de lot nº 05. Les lots nº 11 et 25 font l'objet d'une consultation sous forme de procédure adaptée accessible sur le profil d'acheteur indiqué ci-dessus.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: Palais des Juridictions Administratives — 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 487635000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 487635250 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2020/S 228-560864 (2020-11-18)

Avis d'attribution de marché (2021-03-23)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marchés relatifs à l'exécution des travaux de construction du pôle de l'entrepreneuriat — IV AOO — lots nº 7, 08, 09, 15, 19 et 23.

Valeur totale du marché: 7 777 325 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-03-23 📅
Date de publication: 2021-03-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 060-148580
Se réfère à l'avis: 2020/S 228-560864
Numéro JO-S: 60

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Exécution des travaux de bardage.

Exécution des travaux de menuiseries extérieures bois et aluminium.

Exécution des travaux de protection solaire.

Exécution des travaux de carrelage et faïence.

Exécution des prestations de nettoyage de fin de chantier.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-02-24 📅
Nom: Girod Moretti
Adresse postale: ZA en Faurianne
Commune postale: 01460 Beard-Geovreissiat
Pays: France 🇫🇷
Ain 🏙️
Valeur totale du marché: 385 000 EUR 💰
Nom: Menuiserie Proponnet SARL
Adresse postale: 189 chemin de Combalon
Commune postale: Beaurepaire
Valeur totale du marché: 441 294 EUR 💰
Nom: TIR technologies — OFB
Adresse postale: 5 rue de l'Industrie
Commune postale: Kilstett
Pays: Bas-Rhin 🏙️
Valeur totale du marché: 172 620 EUR 💰
Nom: SARL tachin
Adresse postale: 1 rue de Huchey
Commune postale: Genlis
Pays: Côte-d’Or 🏙️
Valeur totale du marché: 48611.13 EUR 💰
Nom: SAS Juillard chauffage
Adresse postale: 705 rue des Vareys
Commune postale: Viriat
Valeur totale du marché: 800266.48 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
4
3

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le président

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: palais des Juridictions Administratives — 184 rue Duguesclin
Source: OJS 2021/S 060-148580 (2021-03-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)