Réhabilitation Résidence La Grappiniere — batiments C', C, D, E, F et G — 189 Logements Vaulx-en-Velin

Grandlyon habitat

La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 189 logements en site occupé de la résidence la Grappinière bâtiments Cc'Defg à Vaulx-en-Velin.
Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables pour les lots 1, 2, 3 , 4, 5, 7 et un marché à prix mixte révisable pour le lot 6, confié à une entreprise unique ou à un groupement.
En cas de groupement d'entreprises, la forme de groupement imposée par GrandLyon Habitat pour la mise au point du marché sera celle du groupement solidaire.
Les travaux sont répartis en sept lots techniques traités en corps d'état séparés.
Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé.
Le démarrage du chantier est prévu en janvier 2021.
Délai global de l'opération, tous lots confondus: 40 mois, période de préparation incluse (3 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2020-11-05. L'appel d'offres a été publié le 2020-10-02.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Grandlyon habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2020-10-02	Avis de marché
2021-04-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2020-10-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 20s0062 - Aoo Grappiniere - Na
Brève description:

La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 189 logements en site occupé de la résidence la Grappinière bâtiments Cc'Defg à Vaulx-en-Velin. Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables pour les lots 1, 2, 3 , 4, 5, 7 et un marché à prix mixte révisable pour le lot 6, confié à une entreprise unique ou à un groupement. En cas de groupement d'entreprises, la forme de groupement imposée par GrandLyon Habitat pour la mise au point du marché sera celle du groupement solidaire. Les travaux sont répartis en sept lots techniques traités en corps d'état séparés. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. Le démarrage du chantier est prévu en janvier 2021. Délai global de l'opération, tous lots confondus: 40 mois, période de préparation incluse (3 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de chantier 📦
Portes de garage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: GrandLyon Habitat
Adresse postale: 2 place de Francfort, CS 13754
Code postal: 69444
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
Courrier électronique: marchesglh@grandlyonhabitat.fr 📧
Téléphone: +33 472746800 📞
URL des documents: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-10-02 📅
Date limite de soumission: 2020-11-05 📅
Date de publication: 2020-10-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 195-470738
Numéro JO-S: 195
Informations complémentaires
Variante imposée nº 1: ITE polystyrène.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 189 logements en site occupé de la résidence la Grappinière bâtiments Cc'Defg à Vaulx-en-Velin.

Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables pour les lots 1, 2, 3 , 4, 5, 7 et un marché à prix mixte révisable pour le lot 6, confié à une entreprise unique ou à un groupement.

En cas de groupement d'entreprises, la forme de groupement imposée par GrandLyon Habitat pour la mise au point du marché sera celle du groupement solidaire.

Les travaux sont répartis en sept lots techniques traités en corps d'état séparés.

Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé.

Le démarrage du chantier est prévu en janvier 2021.

Délai global de l'opération, tous lots confondus: 40 mois, période de préparation incluse (3 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 7
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage.
Valeur estimée hors TVA: 140 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 40 mois
Intitulé du lot: Étanchéité.
Numéro du lot: 2
Brève description: Étanchéité
Valeur estimée hors TVA: 211 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Métallerie serrurerie
Numéro du lot: 3
Brève description:

Métallerie serrurerie.

PSE nº 1: aménagement cage escaliers et halls.

La réponse aux PSE est obligatoire.

Valeur estimée hors TVA: 148 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Revêtements de façade
Numéro du lot: 4
Brève description: Revêtements de façade.
Valeur estimée hors TVA: 1 448 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Variante imposée nº 1: ITE polystyrène.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures occultations
Numéro du lot: 5
Brève description: Menuiseries extérieures occultations.
Valeur estimée hors TVA: 604 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Travaux intérieurs
Numéro du lot: 6
Brève description:

Travaux intérieurs:

— PSE nº 1: carrelage halls et montées d'escaliers;

— PSE nº 2: menuiserie intérieures halls et montées d'escaliers;

— PSE nº 3: peinture halls et montée d'escaliers.

Valeur estimée hors TVA: 4 513 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

— variante imposée nº 1: meuble vasque;

— variante imposée nº 2: évier inox.

Intitulé du lot: Portes de garage
Numéro du lot: 7
Brève description: Portes de garage.
Valeur estimée hors TVA: 49 000 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— chaque candidat, ou membre du groupement en cas de candidature groupée, produira les justificatifs suivants, en langue française:

a) une lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants (imprimé fourni dans le dossier de consultation).

Avec une déclaration sur l'honneur (intégrée dans la lettre de candidature) par laquelle le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, déclare sur l'honneur:

— n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique;

b) une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (imprimé fourni dans le dossier de consultation).

En cas de de groupement avec un mandataire désigné, chaque membre du groupement doit fournir un pouvoir en original pour être représenté par ce mandataire.

Situation économique et financière:

— une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois (3) derniers exercices disponibles.

Si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir cette déclaration, il apportera la preuve de ses capacités financières par tout autre document jugé équivalent.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Chiffre d'affaires minimum moyen requis par lot sur les trois dernières années:

— lot nº 1: désamiantage: 280 000,00 EUR HT;

— lot nº 2: étanchéité: 422 000,00 EUR HT;

— lot nº 3: métallerie serrurerie: 296 000,00 EUR HT;

— lot nº 4: revêtement de façade: 2 896 000,00 EUR HT;

— lot nº 5: menuiseries extérieures occultations: 1 208 000,00 EUR HT;

— lot nº 6: travaux intérieurs: 9 026 000,00 EUR HT;

— lot nº 7: portes de garage: 98 000,00 EUR HT.

Capacité technique et professionnelle:

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.

Niveau(x) spécifique(s) minimum exigé(s): la classification requise est la suivante:

—— EFF2 (soit un effectif moyen annuel minimum de six personnes sur les trois dernières années) pour les lots 1, 2, 3, 4, 5 et 7;

—— EFF3 (soit un effectif moyen annuel minimum de 21 personnes sur les trois dernières années) pour le lot 06;

— une liste des principaux travaux en rapport avec l'objet du marché, par corps d'état de chaque lot, exécutés au cours des cinq (5) dernières années, indiquant le montant, la nature, la date, le destinataire public ou privé et le lieu d'exécution des travaux,

— les certificats de qualification professionnelle requis.

Niveau(x) spécifique(s) minimum exigé(s):

— Qualibat:

—— lot nº 1: désamiantage: 1552 ou équivalent;

—— lot nº 2: étanchéité: 3212 ou équivalent;

—— lot nº 3: métallerie serrurerie: 4412 ou équivalent;

—— lot nº 4: revêtement de façade: 6121-7132-3813 ou équivalent;

—— lot nº 5: menuiserie extérieures occultations: 3521-3541 ou équivalent;

—— lot nº 6: travaux intérieurs:

——— démolition maçonnerie: 1111-2111 ou équivalent;

——— sol mince: 6222 ou équivalent;

——— carrelage-faïence: 6311 ou équivalent;

——— menuiseries intérieures: 4312 ou équivalent;

——— plâtrerie — peinture — faux plafond — flocage: 4131-6111-7143 ou équivalent;

——— plomberie-ventilation-chauffage: 5112-5312-5251 ou équivalent;

—— lot nº 7: portes de garage 4511 ou équivalent;

— Qualifelec:

Micro lot nº 6: électricité courants forts-courants faibles E1-CF2 ou équivalent:

— concernant les travaux en présence d'amiante (pour les lots 2, 4, 5 et 6): l'attestation de formation des salariés (opérateurs et encadrants) intervenant dans le cadre de la sous-section 4.

Ou tout autre document justifiant d'une démarche soit de formation soit de certification ainsi que les délais d'obtention. Fournir les justificatifs d'inscription à des organismes agréés, planning, personnel concerné.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Insertion des publics en difficultés.

Voir rubrique «renseignements complémentaires».

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 11:30
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2020-11-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre appréciée au regard de la note méthodologique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de coût (nom): Le prix des prestations
Critère de coût (pondération): 70
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de coût (pondération): 50
Critère de coût (nom): Qualité des produits proposés
Critère de coût (pondération): 10
60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 39989834500018
Contact
URL des documents: http://www.grandlyonhabitat.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.grandlyonhabitat.fr

Les offres doivent faire l'objet d'un dépôt électronique dans les conditions du règlement de la consultation via le site internet: www.grandlyonhabitat.fr -rubrique «espace pro-fournisseur».

Le dossier de consultation peut être téléchargé sur internet: www.grandlyonhabitat.fr —rubrique «je suis fournisseur-consultations en cours».

La décomposition par lot est la suivante:

— lot nº 1: désamiantage;

— lot nº 2: étanchéité;

— lot nº 3: métallerie serrurerie;

— lot nº 4: revêtements de façade;

— lot nº 5: menuiseries extérieures occultations;

— lot nº 6: travaux intérieurs;

— lot nº 7: portes de garage.

Les candidats doivent procéder à une visite obligatoire du site avant de remettre une offre(voir les modalités dans le règlement de consultation).

Les lots 4, 5 et 6 sont soumis à une condition d'exécution sociale visant à favoriser l'accès à l'emploi du public qui en est éloigné.

Dans ce cadre, le candidat doit réaliser un nombre minimum d'heures d'insertion ainsi que des actions spécifiques à destination des publics éloignées de l'emploi dont les modalités sont définies à l'annexe 1 au CCAP.

Nombre d'heures:

— lot 4 = 906;

— lot 5 = 302;

— lot 6 = 2567 (programme de base et variante) et 302 (programme PSE).

La valeur technique de l'offre appréciée au regard de la note méthodologique: 40 % pour les lots 3, 4, 5, 6, 7 et 30 % pour les lots 1 et 2, sous-pondéré comme suit:

— modalités d'intervention en site occupé:

—— 45 % pour le lot 1;

—— 25 % pour les lots 2, 3, 5 , 6, 7;

—— 20 % pour le lot 4;

— modalités envisagées pour la réduction des nuisances:

—— 40 % pour les lots 3 et 7;

—— 35 % pour le lot 2 et 5;

—— 25 % pour les lots 4 et 6;

— modalités envisagées pour le respect du délai global:

—— 50 % pour le lot 1;

—— 25 % pour les lots 2 et 4;

—— 15 % pour le lot 3;

— modalités envisagées pour le respect du délai global et par logement:

—— 30 % pour le lot 6;

—— 25 % pour le lot 5;

—— 15 % pour le lot 7;

— moyens mis en œuvre pour assurer la qualité des réalisations: 20 % pour le lot 4;

— moyens mis en œuvre pour le respect des mesures Covid-19 : 5 %;

— modalités d'intervention durant l'année de parfait achèvement:

—— 10 % pour le lot 5;

—— 5 % pour le lot 4;

— modalités d'intervention pour la levée des réserves et durant l'année de parfait achèvement:

—— 15 % pour les lots 6 et 7;

—— 10 % pour le lot 2.

Une retenue de garantie de 5 % sera appliquée.

Modalité de paiement: avance de 5 % prévue sous conditions (Cf. règlement de consultation).

Virement bancaire — délai de paiement: 30 jours.

Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrents devront faire parvenir au plus tard six jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plate-forme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis internet: www.marches-publics.info

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Source: OJS 2020/S 195-470738 (2020-10-02)

Avis d'attribution de marché (2021-04-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 189 logements en site occupé de la résidence la Grappinière bâtiments CC'DEFG à Vaulx en Velin. Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7 et un marché à prix mixte révisable pour le lot 6, confié à une entreprise unique ou à un groupement. En cas de groupement d'entreprises, la forme de groupement imposée par Grandlyon Habitat pour la mise au point du marché sera celle du groupement solidaire. Les travaux sont répartis en sept lots techniques traités en corps d'état séparés. Le délai d'exécution est fixé dans le marché et ne peut en aucun cas être changé. Le démarrage du chantier est prévu en janvier 2021. Délai global de l'opération, tous lots confondus: quarante mois, période de préparation incluse (trois mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Valeur totale du marché: 7343582.27 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2021-04-14 📅
Date de publication: 2021-04-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2021/S 075-190852
Se réfère à l'avis: 2020/S 195-470738
Numéro JO-S: 75
Informations complémentaires
Variante imposée n

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation a pour objet la réhabilitation de 189 logements en site occupé de la résidence la Grappinière bâtiments CC'DEFG à Vaulx en Velin.

Il sera attribué un marché à prix global et forfaitaire révisables pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 7 et un marché à prix mixte révisable pour le lot 6, confié à une entreprise unique ou à un groupement.

En cas de groupement d'entreprises, la forme de groupement imposée par Grandlyon Habitat pour la mise au point du marché sera celle du groupement solidaire.

Délai global de l'opération, tous lots confondus: quarante mois, période de préparation incluse (trois mois) à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description:

Étanchéité.

Métallerie serrurerie

PSE n

Intitulé du lot: Revêtements de Façade
Brève description: Revêtements de Façade.
Informations complémentaires: Variante imposée n
Brève description: — PSE n
Informations complémentaires: — Variante imposée n

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2021-04-07 📅
Nom: DI Environnement
Adresse postale: 33 rue Ernest-Renan
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Code postal: 69120
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 52045.58 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-08 📅
Nom: Etandex
Adresse postale: 85 rue Élisée-Reclus
Commune postale: Décines-Charpieu
Code postal: 69150
Valeur totale du marché: 193134.12 EUR 💰
Nom: Jean Nallet Construction
Adresse postale: 8 avenue Condorcet
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100
Valeur totale du marché: 219 334 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2021-04-09 📅
Nom: Cff
Adresse postale: 8 rue de l'Industrie
Commune postale: Sorbiers
Code postal: 42290
Pays: Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 1491168.66 EUR 💰
Nom: TENBO Menuiserie
Adresse postale: 7 avenue Montmartin
Commune postale: Corbas
Code postal: 69960
Valeur totale du marché: 791772.21 EUR 💰
4 511 000 EUR 💰
85127.7 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 10
5
3
9
1
2

Référence
Informations complémentaires

Le marché mentionné au présent avis est consultable en en faisant la demande, par courrier auprès de: GrandLyon Habitat, 2 place de Francfort, CS 13754, 69444 Lyon Cedex 3

Source: OJS 2021/S 075-190852 (2021-04-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)