Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
http://www.orne-habitat.com — La maîtrise d'ouvrage sera assurée par Orne Habitat qui agit au nom et pour le compte du Conseil départemental de l'Orne, délégation de maîtrise d'ouvrage signée le 4.10.2019 — retrait DCE:
https://www.orne-habitat.com — Financement: Fonds propres du maître d'ouvrage — la mission (hors loi MOP) comprend: — diagnostic diagnostic du bâtiment existant et des réseaux avec audit chiffré à la tonne des ouvrages suivant le DIAG déchet, audit réseaux et réunions avec les concessionnaires et institutionnels. Analyse des DIAG amiante et plomb pour une prise en compte dans l'avant-projet;
— avant-projet proposition des méthodologies de déconstruction possibles, y compris pour le désamiantage, les plus appropriées ainsi que l'estimation de leurs coûts. Recherche des filières d'évacuation des matériaux et mise au point de la procédure de suivie. Réalisation des différentes demandes d'autorisation administrative nécessaire à la réalisation de l'opération;
— PRO/DCE: montage des dossiers de consultation des entreprises rédaction du dossier de consultation des entreprises intégration de règles en matière d'environnement dans le dossier d'appel d'offres. Prise en compte de la qualité environnementale à travers différents aspects (poussière, bruit, circulation dans le quartier, optimisation des rotations d'engins et propreté du chantier) et du traitement des déchets par le tri sélectif sur chaque déconstruction avec évacuation des déchets vers des filières de revalorisation et traçabilité, traitement de l'amiante;
— études et chiffrage des travaux et réalisation des plans nécessaires à la compréhension du projet;
— élaboration du calendrier prévisionnel;
— assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux organisation des visites du bâtiment par les entreprises candidates, accueil sur le site, visite du site et renseignements sur la nature du marché, fourniture et remise d'un certificat de visite aux entreprises candidates. Analyse des offres: établissement du rapport d'analyse des offres + présentation à la commission d'appel d'offre du maître d'ouvrage;
— direction de l'exécution des contrats de travaux, contrôle de tous les documents relatifs à l'exécution des marchés, vérification des projets de décomptes mensuels, établissement des certificats de paiement, gestion des différends sur le règlement ou sur l'exécution des travaux, coordination dans le temps et dans l'espace de l'exécution des travaux. Organisation des réunions de chantier, organisation du chantier conformément aux objectifs du calendrier d'exécution, depuis l'ouverture jusqu'à la réception des ouvrages et les levées de réserves. Suivi du respect du planning par les entreprises et mise en œuvre de pénalités de retard si besoin conformément au CCAP, en relation l'OPC du projet;
— assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception organisation des opérations préalables à la réception des travaux suivi des réserves formulées jusqu'à leurs levées suivi du respect du décret nº 2001-610 du 31.5.2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, en s'assurant notamment de la communication des informations par l'ent. Sur le site de l'ADEME. Établissement des procès-verbaux de réception et transmission au maître d'ouvrage, organisation de la visite de parfait achèvement avec émission d'un compte-rendu et suivi des réserves jusqu'à leurs levées. En plus, l'équipe devra:
—— réaliser toutes les démarches nécessaires à la neutralisation des différents réseaux;
—— animer et organiser des réunions d'informations et de présentation concernant les travaux de démolition, auprès du personnel du collège et des élus notamment.
Durée estimative — service pour recours: greffe TA de Caen,
https://www.telerecours.fr