Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
— études
Réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP et/ou G2 PRO;
— mise en chantier;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour des chantiers complexes: chantiers pour lesquels le gestionnaire de l’obstacle impose un dossier d’ouvrage et/ou d’une longueur supérieure ou égale à 150 ml;
— géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé et imposé au-delà de 80 ml.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2021-01-18.
L'appel d'offres a été publié le 2020-12-22.
Avis de marché (2020-12-22) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Grdf
Numéro d'enregistrement national: 4447786511
Adresse postale: 6 rue Condorcet
Commune postale: Paris
Code postal: 75009
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 607971938📞
Courrier électronique: nicolas.bourdette@grdf.fr📧
Région: France🏙️
URL: http://www.grdf.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://secoia.grdf.fr/🌏 Communication
L'accès aux documents d'appel d'offres est restreint
URL des documents: https://secoia.grdf.fr/🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre: Marchés de pose de réseaux sans tranchée: forage dirigé horizontal
Produits/services: Travaux de forage de reconnaissance📦
Brève description:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Brève description
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
— études
Réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP et/ou G2 PRO;
— mise en chantier;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour des chantiers complexes: chantiers pour lesquels le gestionnaire de l’obstacle impose un dossier d’ouvrage et/ou d’une longueur supérieure ou égale à 150 ml;
— géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé et imposé au-delà de 80 ml.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: EUR 22 380 000 💰
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 1: IDF forage dirigé < 80 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de forage de reconnaissance📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Île-de-France.
Description du marché:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Description du marché
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
— études
Réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP;
— mise en chantier;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans;
— géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 360 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ✅ Description
Description des renouvellements: Le marché peut être reconduit une fois par GRDF pour une période de douze mois.
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 10
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— capacité financière (30 %):
—— chiffres d’affaires: évolution sur trois ans, CA lié à l’objet du marché, part du CA projeté avec GRDF;
—— preuve d’une...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— capacité financière (30 %):
—— chiffres d’affaires: évolution sur trois ans, CA lié à l’objet du marché, part du CA projeté avec GRDF;
—— preuve d’une assurance des risques professionnels;
—— note Coface ou équivalent;
— capacité technique (70 %):
— référencement FNTP ou similaire et/ou qualification SNCF 02701 et/ou 02702;
— moyens matériels liés au forage et effectif moyen de l’entreprise (limités à dix pages).
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 2 - IDF forage dirigé >= 80ml et <150 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Région Ile de France
Description du marché:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Description du marché
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
• Etudes
Réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP
• Mise en chantier
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreau(x)
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans fourreau(x)
• Géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé et imposé au-delà de 80 ml
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 540 000 💰
Description
Description des renouvellements: Le marché peut être reconduit une fois par GRDF pour une période de 12 mois
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— Capacité financière (30 %)
Chiffres d’affaires: évolution sur 3 ans, CA lié à l’objet du marché, part du CA projeté avec GRDF
Preuve d’une assurance des...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— Capacité financière (30 %)
Chiffres d’affaires: évolution sur 3 ans, CA lié à l’objet du marché, part du CA projeté avec GRDF
Preuve d’une assurance des risques professionnels
Note Coface ou équivalent
— Capacité technique (70 %)
Référencement FNTP ou similaire et/ou qualification SNCF 02701 et/ou 02702
Moyens matériels liés au forage et effectif moyen de l’entreprise (limités à 10 pages)
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 3 - IDF forage dirigé complexe
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Description du marché
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
• Etudes
Réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1, G2 AVP et G2PRO
• Mise en chantier
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans fourreaux
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour des chantiers complexes: chantiers pour lesquels le gestionnaire de l’obstacle impose un dossier d’ouvrage et/ou d’une longueur supérieure ou égale à 150 ml
• Géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 300 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 4 - NO Hauts de France forage dirigé < 80ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Lieu d'exécution: Hauts-de-France🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Hauts de France
Description du marché:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Description du marché
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
• Etudes
Réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP
• Mise en chantier
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans fourreaux
• Géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 068 000 💰
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 5 - NO Normandie forage dirigé < 80ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Lieu d'exécution: Normandie🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Normandie
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 532 000 💰
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 6 - NO Hauts de France & Normandie forage dirigé >= 80ml et <150 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Régions Normandie et Hauts de France
Description du marché:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Description du marché
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
• Etudes
Réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP
• Mise en chantier
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux
• Réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans fourreaux
• Géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé et imposé au-delà de 80 ml
Afficher plus Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 400 000 💰
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 7 - NO Hauts de France forage dirigé complexe
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Région hauts de France
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 4 000 000 💰
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 8 - NO Normandie forage dirigé complexe
Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 2 000 000 💰
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 9 - Est forage dirigé < 80 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Lieu d'exécution: Grand Est🏙️
Lieu d'exécution: Bourgogne-Franche-Comté🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région EST
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 100 000 💰
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 10 - Est forage dirigé >= 80ml et <150 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 380 000 💰
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 11 - SE AURA forage dirigé < 80 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Lieu d'exécution: Auvergne-Rhône-Alpes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Sud Est (Auvergne, Rhône, Alpes)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 400 000 💰
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 12 - SE PACA forage dirigé >= 80ml et <150 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Lieu d'exécution: Provence-Alpes-Côte d’Azur🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Sud Est (Provence, Alpes, Côte d'Azur)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 400 000 💰
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 13 - SE AURA forage dirigé >= 80ml et <150 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 400 000 💰
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 14 - SE AURA & PACA forage dirigé complexe
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Région Sud Est (AURA et PACA)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 600 000 💰
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Lot 15 - CO BRE & PDL (22, 29, 35, 56, 44, 49, 53, 72, 85) forage dirigé < 80 ml” Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Lieu d'exécution: Pays de la Loire🏙️
Lieu d'exécution: Bretagne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Centre Ouest (Bretagne et Pays de la Loire)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 320 000 💰
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Lot 16 - CO CVL & PDL (18, 28, 36, 37, 41, 45, 44, 49, 53, 72, 85) forage dirigé < 80 ml” Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Lieu d'exécution: Centre — Val de Loire🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Centre Ouest (Centre val de Loire et Pays de la Loire)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 320 000 💰
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 17 - CO forage dirigé >= 80ml et <150 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Site principal ou lieu d'exécution: Région Centre Ouest
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 360 000 💰
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 18 - CO BRE + PDL + CVDL forage dirigé complexe
Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 400 000 💰
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Lot 19 - SO Nouvelle Aquitaine Nord (16-17-86-79-87-19-23) forage dirigé < 80 ml” Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Lieu d'exécution: Limousin🏙️
Lieu d'exécution: Poitou-Charentes🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Nouvelle Aquitaine Nord (départements 16-17-86-79-87-19-23)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 300 000 💰
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 20 - SO Nouvelle Aquitaine Sud (33-24-47-40-64-65) forage dirigé < 80 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 20
Description
Lieu d'exécution: Aquitaine🏙️
Lieu d'exécution: Hautes-Pyrénées 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Nouvelle Aquitaine Sud (départements 33-24-47-40-64-65)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 300 000 💰
2️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 21 - SO Occitanie (09-12-31-32-46-81-82-30-34-11-66) forage dirigé < 80 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Lieu d'exécution: Languedoc-Roussillon🏙️
Lieu d'exécution: Midi-Pyrénées🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Occitanie (départements 09-12-31-32-46-81-82-30-34-11-66)
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 300 000 💰
2️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 22 - SO forage dirigé >= 80ml et <150 ml
Titre
Numéro d'identification du lot: 22
Description
Lieu d'exécution: Nouvelle-Aquitaine🏙️
Lieu d'exécution: Occitanie🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Région Sud Ouest
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 800 000 💰
2️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Lot 23 - SO forage dirigé complexe
Titre
Numéro d'identification du lot: 23
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 800 000 💰
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— extrait de Kbis de moins de trois mois ou équivalent;
— déclaration sur l'honneur d'absence d'interdiction de soumissionner;
— attestation de régularité...”
Liste et brève description des conditions
— extrait de Kbis de moins de trois mois ou équivalent;
— déclaration sur l'honneur d'absence d'interdiction de soumissionner;
— attestation de régularité fiscale et sociale;
— déclaration Urssaf;
— en cas de redressement judiciaire, joindre la copie du ou des jugements prononcés au titre d'un redressement accompagné d'une traduction certifiée si le candidat n'est pas établi en France.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) chiffres d’affaires: évolution sur trois ans, CA lié à l’objet du marché, part du CA projeté avec GRDF;
2) preuve d’une assurance des risques...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) chiffres d’affaires: évolution sur trois ans, CA lié à l’objet du marché, part du CA projeté avec GRDF;
2) preuve d’une assurance des risques professionnels;
3) note Coface ou équivalent.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“1) référencement FNTP ou similaire et/ou qualification SNCF 02701 et/ou 02702;
2) moyens matériels liés au forage et effectif moyen de l’entreprise (limités...”
Liste et brève description des critères de sélection
1) référencement FNTP ou similaire et/ou qualification SNCF 02701 et/ou 02702;
2) moyens matériels liés au forage et effectif moyen de l’entreprise (limités à dix pages).
Afficher plus Conditions de participation
Dépôts et garanties exigés:
“GRDF se réserve la possibilité de demander une garantie bancaire et/ou cautionnement.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur ressources propres de l'entreprise.
Paiement par virement bancaire conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce; sauf mention...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Financement sur ressources propres de l'entreprise.
Paiement par virement bancaire conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce; sauf mention contraire émanant de l’unité émettrice de la commande, GRDF paiera en respectant les conditions de paiement contractualisé avec le titulaire du contrat (en général 60 jours à partir de la date d’émission de facture).
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
“En cas de groupement d'entreprises et après attribution du marché, ce groupement devra revêtir la forme de groupement solidaire.” Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: L'ensemble du marché devra être exécuté en français.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Description
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 24
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 096-230341
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2021-01-18
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2021-01-25 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Cette nouvelle procédure fait suite à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général.
Chaque lot de cette consultation est mono-attributaire, sauf...”
Cette nouvelle procédure fait suite à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général.
Chaque lot de cette consultation est mono-attributaire, sauf le lot 18 qui est multi-attributaires (deux attributaires).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 29-45 avenue de la Porte de Clichy
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
URL: http://www.justice.gouv.fr🌏 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Il est possible d'effectuer un référé précontractuel ou un référé contractuel, conformément à l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Il est possible d'effectuer un référé précontractuel ou un référé contractuel, conformément à l'ordonnance nº 2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours, applicables aux contrats de la commande publique.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal judiciaire
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75017
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151📞
Source: OJS 2020/S 251-633241 (2020-12-22)
Avis d'attribution de marché (2021-06-07) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Brève description
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
— études:
réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP et/ou G2 PRO;
— mise en chantier;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour des chantiers complexes: chantiers pour lesquels le gestionnaire de l’obstacle impose un dossier d’ouvrage et/ou d’une longueur supérieure ou égale à 150 ml;
— Géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé et imposé au-delà de 80 ml.
Afficher plus Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Lot 1 — IDF forage dirigé < 80 ml
Description
Description du marché:
“Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire...”
Description du marché
Marché forage dirigé horizontal pour la réalisation de travaux de pose de réseaux de distribution de gaz naturel sans tranchée sur l'ensemble du territoire national métropolitain avec principalement les missions suivantes:
— études: réalisées selon la norme NF 94-500 et comprenant en fonction des forages les missions G1 et/ou G2 AVP;
— mise en chantier;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes PE avec ou sans fourreaux;
— réalisation de forage dirigé horizontal pour la pose de tubes acier avec ou sans;
— géoréférencement en classe A des réseaux posés avec gyroscope préconisé.
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options: Douze mois supplémentaires soit 90 000 EUR.
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 135 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 75 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 267 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 133 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 600 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 1 000 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 500 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soir 75 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 345 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 350 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 100 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 400 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 80 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 90 K€
Description des options: 12 mois supplémentaires soit 200 K€
Procédure Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2020/S 251-633241
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 1
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Lot 1 — IDF forage dirigé < 80 ml
Date de conclusion du contrat: 2021-05-07 📅
2️⃣
Numéro de contrat: 2
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Lot 2 - IDF forage dirigé >= 80ml et <150 ml
3️⃣
Numéro de contrat: 3
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: Lot 3 - IDF forage dirigé complexe
4️⃣
Numéro de contrat: 4
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: Lot 4 - NO Hauts de France forage dirigé < 80ml
5️⃣
Numéro de contrat: 5
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: Lot 5 - NO Normandie forage dirigé < 80ml
6️⃣
Numéro de contrat: 6
Numéro d'identification du lot: 6
Titre: Lot 6 - NO Hauts de France & Normandie forage dirigé >= 80ml et <150 ml
7️⃣
Numéro de contrat: 7
Numéro d'identification du lot: 7
Titre: Lot 7 - NO Hauts de France forage dirigé complexe
8️⃣
Numéro de contrat: 8
Numéro d'identification du lot: 8
Titre: Lot 8 - NO Normandie forage dirigé complexe
9️⃣
Numéro de contrat: 9
Numéro d'identification du lot: 9
Titre: Lot 9 - Est forage dirigé < 80 ml
1️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 10
Numéro d'identification du lot: 10
Titre: Lot 10 - Est forage dirigé >= 80ml et <150 ml
1️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 11
Numéro d'identification du lot: 11
Titre: Lot 11 - SE AURA forage dirigé < 80 ml
1️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 12
Numéro d'identification du lot: 12
Titre: Lot 12 - SE PACA forage dirigé >= 80ml et <150 ml
1️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 13
Numéro d'identification du lot: 13
Titre: Lot 13 - SE AURA forage dirigé >= 80ml et <150 ml
1️⃣4️⃣
Numéro de contrat: 14
Numéro d'identification du lot: 14
Titre: Lot 14 - SE AURA & PACA forage dirigé complexe
1️⃣7️⃣
Numéro de contrat: 17
Numéro d'identification du lot: 17
Titre: Lot 17 - CO forage dirigé >= 80ml et <150 ml
1️⃣8️⃣
Numéro de contrat: 18
Numéro d'identification du lot: 18
Titre: Lot 18 - CO BRE + PDL + CVDL forage dirigé complexe
1️⃣9️⃣
Numéro de contrat: 19
Numéro d'identification du lot: 19
Titre:
“Lot 19 - SO Nouvelle Aquitaine Nord (16-17-86-79-87-19-23) forage dirigé < 80 ml”
2️⃣0️⃣
Numéro de contrat: 20
Numéro d'identification du lot: 20
Titre: Lot 20 - SO Nouvelle Aquitaine Sud (33-24-47-40-64-65) forage dirigé < 80 ml
2️⃣1️⃣
Numéro de contrat: 21
Numéro d'identification du lot: 21
Titre: Lot 21 - SO Occitanie (09-12-31-32-46-81-82-30-34-11-66) forage dirigé < 80 ml
2️⃣2️⃣
Numéro de contrat: 22
Numéro d'identification du lot: 22
Titre: Lot 22 - SO forage dirigé >= 80ml et <150 ml
2️⃣3️⃣
Numéro de contrat: 23
Numéro d'identification du lot: 23
Titre: Lot 23 - SO forage dirigé complexe
“Cette nouvelle procédure fait suite à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général.
Chaque lot de cette consultation est mono-attributaire, sauf...”
Cette nouvelle procédure fait suite à une déclaration sans suite pour motif d'intérêt général.
Chaque lot de cette consultation est mono-attributaire, sauf le lot 18 qui est multi-attributaires (deux attributaires).
Le lot 18 a été attribué à deux attributaires: le groupement Gendry/Sobecamat comme indiqué au travers de cet avis et l'entreprise STPA forage dirigé et tarière (n Siret 44476710700030) avec des conditions en tous points identiques.
Afficher plus Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“Il est possible d'effectuer un référé pré-contractuel ou un référé contractuel, conformément à l'Ordonnance n2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
Il est possible d'effectuer un référé pré-contractuel ou un référé contractuel, conformément à l'Ordonnance n2009-515 du 7.5.2009 relative aux procédures de recours, applicables aux contrats de la commande publique.
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Adresse postale: Parvis du Tribunal de Paris
Source: OJS 2021/S 112-294889 (2021-06-07)