Il s'agit de travaux à réaliser sur plusieurs ensembles immobiliers de différentes natures:
— ravalement façades — remplacement garde-corps — séparatifs et habillage des halls — électricité — désamiantage — travaux de second œuvre — menuiseries extérieures — reprise et réparation béton, peinture et isolation des porches — démolition/carrelage — plâtrerie — peinture — serrurerie/menuiserie — voirie/aménagements divers — espaces verts — étanchéité — étanchéité toiture terrasse;
— démolition — revêtement dur — nettoyage des sols — équipements des communs — métallerie — serrurerie;
— peinture et sol souples.
Lieu(x) d'exécution:13010 et 13011 Marseille; 06150 Cannes La Bocca; 06210 Mandelieu-la-Napoule.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2020-06-18.
L'appel d'offres a été publié le 2020-05-19.
Avis de marché (2020-05-19) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: SA HLM Erilia
Numéro d'enregistrement national: 05881167000015
Adresse postale: 72 bis rue Perrin Solliers
Commune postale: Marseille
Code postal: 13291
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491184545📞
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com📧
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
URL: http://www.erilia.fr🌏 Communication
URL des documents: http://www.erilia.fr🌏 Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
Nom: SA HLM Erilia
Adresse postale: 72 bis rue Perrin Solliers
Commune postale: Marseille
Code postal: 13291
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com📧
Région: Bouches-du-Rhône🏙️
URL: http://www.erilia.fr🌏 Communication
URL de participation: http://www.erilia.fr🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux multitechniques pour l'entretien du patrimoine du parc Erilia (22 lots)
147/Jo”
Produits/services: Travaux de réfection📦
Brève description:
“Il s'agit de travaux à réaliser sur plusieurs ensembles immobiliers de différentes natures:
— ravalement façades — remplacement garde-corps — séparatifs et...”
Brève description
Il s'agit de travaux à réaliser sur plusieurs ensembles immobiliers de différentes natures:
— ravalement façades — remplacement garde-corps — séparatifs et habillage des halls — électricité — désamiantage — travaux de second œuvre — menuiseries extérieures — reprise et réparation béton, peinture et isolation des porches — démolition/carrelage — plâtrerie — peinture — serrurerie/menuiserie — voirie/aménagements divers — espaces verts — étanchéité — étanchéité toiture terrasse;
— démolition — revêtement dur — nettoyage des sols — équipements des communs — métallerie — serrurerie;
— peinture et sol souples.
Lieu(x) d'exécution:13010 et 13011 Marseille; 06150 Cannes La Bocca; 06210 Mandelieu-la-Napoule.
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 22
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
“Les capacités financières des candidats seront analysées au prorata de tous les lots, sur lesquels, chaque candidat se positionne.”
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Copropriété Les Faienciers — 13011 Marseille — ravalement façades
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de façade📦
Lieu d'exécution: France🏙️
Description du marché: Copropriété Les Faienciers — 13011 Marseille — ravalement façades.
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 12
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont obligatoires et propres à certains lots.
Se référer à l'article 2.4 «Prestations supplémentaires...”
Description des options
Les Prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont obligatoires et propres à certains lots.
Se référer à l'article 2.4 «Prestations supplémentaires éventuelles» du règlement de consultation.
L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son rejet.
Afficher plus Description
Informations complémentaires: Travaux de ravalement de façades.
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Copropriété Les Fainciers — 13011 Marseille — remplacement garde-corps — séparatifs et habillage des halls — électricité” Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Garde-corps📦
Description du marché:
“Copropriété Les Fainciers — 13011 Marseille — remplacement garde-corps — séparatifs et habillage des halls — électricité.”
Informations complémentaires:
“Travaux de remplacement garde-corps — séparatifs et habillage des halls — travaux d'électricité.”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — désamiantage
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de désamiantage📦
Description du marché: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — désamiantage.
Durée de l'accord: 10
Informations complémentaires: Travaux de désamiantage.
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — ravalement de façades
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Description du marché: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — ravalement de façades.
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — travaux de second œuvre
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de réfection📦
Description du marché: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — travaux de second œuvre.
Informations complémentaires: Travaux de second œuvre.
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — menuiseries extérieures
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Description du marché: Copropriété Sainte-Croix — 13010 Marseille — menuiseries extérieures.
Informations complémentaires: Travaux de menuiseries extérieures.
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Air Bel — 13011 Marseille — reprise et réparation béton, peinture et isolation des porches” Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'isolation📦
Description du marché:
“Ensemble immobilier Air Bel — 13011 Marseille — reprise et réparation béton, peinture et isolation des porches.”
Durée de l'accord: 3
Informations complémentaires: Travaux de reprise et réparation béton, peinture et isolation des porches.
8️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — démolition/carrelage” Titre
Numéro d'identification du lot: 8
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition📦
Description du marché:
“Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — démolition/carrelage.”
Durée de l'accord: 6
Informations complémentaires: Travaux de démolition/carrelage.
9️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — plâtrerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 9
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plâtrerie📦
Description du marché: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — plâtrerie.
Informations complémentaires: Travaux de plâtrerie.
1️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — peinture
Titre
Numéro d'identification du lot: 10
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de peinture📦
Description du marché: Ensemble immobilier Les Pins Bleus —06150 Cannes La Bocca — peinture.
Informations complémentaires: Travaux de peinture.
1️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 11
Description
Produits/services supplémentaires: Autres travaux d'installation électrique📦
Description du marché: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — électricité.
Informations complémentaires: Travaux d'électricité.
1️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — serrurerie/menuiserie” Titre
Numéro d'identification du lot: 12
Description
Description du marché:
“Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — serrurerie/menuiserie.”
Informations complémentaires: Travaux de serrurerie/menuiserie.
1️⃣3️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — voirie/aménagements divers” Titre
Numéro d'identification du lot: 13
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement du terrain📦
Description du marché:
“Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — voirie/aménagements divers.”
Informations complémentaires: Travaux de voirie/aménagements divers.
1️⃣4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 14
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — espaces verts.
Informations complémentaires: Travaux d'espaces verts.
1️⃣5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — étanchéité
Titre
Numéro d'identification du lot: 15
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'étanchéification📦
Description du marché: Ensemble immobilier Les Pins Bleus — 06150 Cannes La Bocca — étanchéité.
Informations complémentaires: Travaux d'étanchéité.
1️⃣6️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — ravalement de façades” Titre
Numéro d'identification du lot: 16
Description
Description du marché:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — ravalement de façades.”
Durée de l'accord: 20
Informations complémentaires:
“Travaux de ravalement de façades.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la...”
Informations complémentaires
Travaux de ravalement de façades.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2 démarre à la suite, en 2021.
1️⃣7️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — étanchéité toiture terrasse” Titre
Numéro d'identification du lot: 17
Description
Description du marché:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — étanchéité toiture terrasse.”
Informations complémentaires:
“Travaux d'étanchéité toiture terrasse.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020...”
Informations complémentaires
Travaux d'étanchéité toiture terrasse.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2 démarre à la suite, en 2021.
1️⃣8️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — démolition —revêtement dur — plâtrerie — divers — nettoyage des sols” Titre
Numéro d'identification du lot: 18
Description
Description du marché:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — démolition —revêtement dur — plâtrerie — divers — nettoyage des sols.”
Durée de l'accord: 17
Informations complémentaires:
“Travaux de démolition — revêtement dur — plâtrerie — divers — nettoyage des sols.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1...”
Informations complémentaires
Travaux de démolition — revêtement dur — plâtrerie — divers — nettoyage des sols.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2 démarre à la suite, en 2021.
1️⃣9️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — menuiseries — équipements des communs” Titre
Numéro d'identification du lot: 19
Description
Description du marché:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — menuiseries — équipements des communs.”
Durée de l'accord: 18
Informations complémentaires:
“Travaux de menuiseries — équipements des communs.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en...”
Informations complémentaires
Travaux de menuiseries — équipements des communs.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2 démarre à la suite, en 2021.
2️⃣0️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — métallerie — serrurerie” Titre
Numéro d'identification du lot: 20
Description
Description du marché:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — métallerie — serrurerie.”
Durée de l'accord: 5
Informations complémentaires:
“Travaux de métallerie — serrurerie.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et...”
Informations complémentaires
Travaux de métallerie — serrurerie.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2 démarre à la suite, en 2021.
2️⃣1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — électricité
Titre
Numéro d'identification du lot: 21
Description
Description du marché: Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — électricité.
Informations complémentaires:
“Travaux d'électricité.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2...”
Informations complémentaires
Travaux d'électricité.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2 démarre à la suite, en 2021.
2️⃣2️⃣ Champ d'application du marché
Titre:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — peinture et sol souples” Titre
Numéro d'identification du lot: 22
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols souples📦
Description du marché:
“Ensemble immobilier Hellotie 1 et 2 — 06210 Mandelieu-la-Napoule — peinture et sol souples.”
Informations complémentaires:
“Travaux de peinture et sol souples.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et...”
Informations complémentaires
Travaux de peinture et sol souples.
Le délai d'exécution se décompose en deux phases distinctes. La phase 1 fixe le début d'exécution en septembre 2020 et la phase 2 démarre à la suite, en 2021.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse internet suivante:...”
“Chiffre d'affaires minimal demandé propre à chaque lot:
— lot 1 CA minimal: 2 400 000,00 EUR HT;
— lot 2 CA minimal: 1 600 000,00 EUR HT;
— lot 3 CA...”
Chiffre d'affaires minimal demandé propre à chaque lot:
— lot 1 CA minimal: 2 400 000,00 EUR HT;
— lot 2 CA minimal: 1 600 000,00 EUR HT;
— lot 3 CA minimal: 280 000,00 EUR HT;
— lot 4 CA minimal: 1 020 000,00 EUR HT;
— lot 5 CA minimal: 75 000,00 EUR HT;
— lot 6 CA minimal: 70 000,00 EUR HT;
— lot 7 CA minimal: 300 000,00 EUR HT;
— lot 8 CA minimal: 75 000,00 EUR HT;
— lot 9 CA minimal: 30 000,00 EUR HT;
— lot 10 CA minimal: 20 000,00 EUR HT;
— lot 11 CA minimal: 80 000,00 EUR HT;
— lot 12 CA minimal: 55 000,00 EUR HT;
— lot 13 CA minimal: 80 000,00 EUR HT;
— lot 14 CA minimal: 160 000,00 EUR HT;
— lot 15 CA minimal: 92 000,00 EUR HT;
— lot 16 CA minimal: 1 600 000,00 EUR HT;
— lot 17 CA minimal: 500 000,00 EUR HT;
— lot 18 CA minimal: 520 000,00 EUR HT;
— lot 19 CA minimal: 80 000,00 EUR HT;
— lot 20 CA minimal: 30 000,00 EUR HT;
— lot 21 CA minimal: 150 000,00 EUR HT;
— lot 22 CA minimal: 30 000,00 EUR HT.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
—...”
Liste et brève description des critères de sélection
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;
— liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin).
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Qualifications professionnelles:
— attestation de compétence obligatoire à la prévention des risques liés à l'amiante à détenir au titre de la «sous-section...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Qualifications professionnelles:
— attestation de compétence obligatoire à la prévention des risques liés à l'amiante à détenir au titre de la «sous-section 4» permettant d'intervenir sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante, pour le personnel d'encadrement et le personnel opérateur de chantier, au titre de l'arrêté du 23.2.2012 et de l'article R. 4412-139 du code du travail;
— Qualibat (ou références ou moyens de preuves équivalents) en fonction des corps d'état pour les lots concernés:
—— Qualibat-1552: lot 3;
—— Qualibat-6121: lot 4;
—— Qualibat-4411: lot 6;
—— Qualibat-6311: lot 8;
—— Qualibat-4131: lot 9;
—— Qualibat-6111: lot 10;
—— Qualifelec: lot 11;
—— Qualibat-3222: lot 15;
—— RGE: lot 7.
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.
Prestations réglées par un prix global forfaitaire.”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2020-06-18
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2020-06-19
12:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur internet: http://www.erilia.fr
Le délai d'exécution est propre à chaque lot.
L'exécution du marché de travaux débute à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491155050📞
Fax: +33 491544290 📠 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen: Cf. le greffe du tribunal à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2020/S 100-238674 (2020-05-19)