Études, analyses et diagnostics de travaux routiers et ouvrages d'art (DCE Téléchargeable gratuitement sur https://profilacheteur.meuse.fr)
Conseil départemental de la Meuse
Études, analyses et diagnostics de travaux routiers et ouvrages d'art.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2020-08-27. L'appel d'offres a été publié le 2020-06-04.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services de conseil en génie civil › Services de conseil en matière d'infrastructure
- • Services de sécurité sociale obligatoire › Services de prestations
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2020-06-04 | Avis de marché |
| 2020-12-04 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2020-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conseil en matière d'infrastructure
Numéro de référence: 20SCPB02
Brève description: Études, analyses et diagnostics de travaux routiers et ouvrages d'art.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conseil en matière d'infrastructure 📦
Code CPV supplémentaire: Services de prestations 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Meuse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental de la Meuse
Adresse postale: Place Pierre François Gossin
Code postal: 55012
Commune postale: Bar-le-Duc
Contact
Adresse Internet: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
Courrier électronique: saj@meuse.fr 📧
Téléphone: +33 329457762 📞
Fax: +33 329457789 📠
URL des documents: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-04 📅
Date limite de soumission: 2020-08-27 📅
Date de publication: 2020-06-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 109-264779
Numéro JO-S: 109
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 316 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Missions géotechniques et terrassements
Numéro du lot: 1
Brève description: Missions géotechniques et terrassements.
Valeur estimée hors TVA: 74 180 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
Intitulé du lot: Couches de chaussées
Numéro du lot: 2
Brève description: Couches de chaussées.
Valeur estimée hors TVA: 184 410 EUR 💰
Intitulé du lot: Surveillance et diagnostics sur ouvrages d'art
Numéro du lot: 3
Brève description: Surveillance et diagnostics sur ouvrages d'art.
Valeur estimée hors TVA: 17 560 EUR 💰
Intitulé du lot: Suivi et contrôles de chantier sur ouvrages d'art
Numéro du lot: 4
Brève description: Suivi et contrôles de chantier sur ouvrages d'art.
Valeur estimée hors TVA: 36 850 EUR 💰
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-09-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22550001600152
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
URL des documents: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carrière case officielle n°20038
Commune postale: Nancy
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 109-264779 (2020-06-04)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conseil en matière d'infrastructure
Numéro de référence: 20SCPB02
Brève description: Études, analyses et diagnostics de travaux routiers et ouvrages d'art.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conseil en matière d'infrastructure 📦
Code CPV supplémentaire: Services de prestations 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Meuse 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil départemental de la Meuse
Adresse postale: Place Pierre François Gossin
Code postal: 55012
Commune postale: Bar-le-Duc
Contact
Adresse Internet: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
Courrier électronique: saj@meuse.fr 📧
Téléphone: +33 329457762 📞
Fax: +33 329457789 📠
URL des documents: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-06-04 📅
Date limite de soumission: 2020-08-27 📅
Date de publication: 2020-06-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 109-264779
Numéro JO-S: 109
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 316 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Missions géotechniques et terrassements
Numéro du lot: 1
Brève description: Missions géotechniques et terrassements.
Valeur estimée hors TVA: 74 180 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:
L'accord-cadre pourra être reconduit trois fois, comme suit:
— période deux: du 1.1.2022 au 31.12.2022 — première reconduction;
— période trois: du 1.1.2023 au 31.12.2023 — deuxième reconduction;
— période quatre: du 1.1.2024 au 31.12.2024 — troisième reconduction.
Numéro du lot: 2
Brève description: Couches de chaussées.
Valeur estimée hors TVA: 184 410 EUR 💰
Intitulé du lot: Surveillance et diagnostics sur ouvrages d'art
Numéro du lot: 3
Brève description: Surveillance et diagnostics sur ouvrages d'art.
Valeur estimée hors TVA: 17 560 EUR 💰
Intitulé du lot: Suivi et contrôles de chantier sur ouvrages d'art
Numéro du lot: 4
Brève description: Suivi et contrôles de chantier sur ouvrages d'art.
Valeur estimée hors TVA: 36 850 EUR 💰
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2020-09-01 📅
Heure d'ouverture des offres: 16:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22550001600152
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
URL des documents: https://profilacheteur.meuse.fr 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carrière case officielle n°20038
Commune postale: Nancy
Code postal: 54036
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nancy@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://nancy.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2020/S 109-264779 (2020-06-04)
Avis d'attribution de marché (2020-12-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 791 732 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: place Pierre François Gossin
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-04 📅
Date de publication: 2020-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 240-594164
Se réfère à l'avis: 2020/S 109-264779
Numéro JO-S: 240
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Surveillance et diagnostics sur ouvrage d'art.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 75
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-11-12 📅
Nom: Atemac
Adresse postale: 84 avenue de la Prospective
Commune postale: Bourges
Code postal: 18000
Pays: France 🇫🇷
Centre — Val de Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 190 900 EUR 💰
396 120 EUR 💰
Nom: Adiss
Adresse postale: 10 rue des Muguets
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: Nord 🏙️
Valeur totale du marché: 69 736 EUR 💰
134 976 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 place Carrière, case officielle nº 20038
Source: OJS 2020/S 240-594164 (2020-12-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 791 732 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: place Pierre François Gossin
Référence
Dates
Date d'envoi: 2020-12-04 📅
Date de publication: 2020-12-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2020/S 240-594164
Se réfère à l'avis: 2020/S 109-264779
Numéro JO-S: 240
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Surveillance et diagnostics sur ouvrage d'art.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 80
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 5
Prix (pondération): 75
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2020-11-12 📅
Nom: Atemac
Adresse postale: 84 avenue de la Prospective
Commune postale: Bourges
Code postal: 18000
Pays: France 🇫🇷
Centre — Val de Loire 🏙️
Valeur totale du marché: 190 900 EUR 💰
396 120 EUR 💰
Nom: Adiss
Adresse postale: 10 rue des Muguets
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: Nord 🏙️
Valeur totale du marché: 69 736 EUR 💰
134 976 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
3
Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 5 place Carrière, case officielle nº 20038
Source: OJS 2020/S 240-594164 (2020-12-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕