Travaux de viabilisation et espaces verts sur le secteur 4 de la ZAC des Champs Bleus à Vezin-le-Coquet

Territoires et dévéloppement

Travaux de viabilisation et espaces verts sur le secteur 4 de la ZAC des champs bleus à Vezin-le-Coquet.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2019-03-07. L'appel d'offres a été publié le 2019-01-31.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Cardin
• ERS
• Jourdaniere
• Keravis
• LCBTP
• SAS Plançon-Bariat

Qui ?

• Territoires et dévéloppement

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Bretagne › Ille-et-Vilaine

Historique des marchés publics

Date	Document
2019-01-31	Avis de marché
2019-03-06	Informations complémentaires
2019-10-22	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2019-01-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Numéro de référence: 055-VEZIN-CHAMPS BLEUS-S4
Brève description:

Travaux de viabilisation et espaces verts sur le secteur 4 de la ZAC des champs bleus à Vezin-le-Coquet.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux d'assainissement 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Services de contrôle et d'essais techniques 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Territoires et développement
Adresse postale: 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz, CS 50726
Code postal: 35207
Commune postale: Rennes Cedex 2
Contact
Adresse Internet: https://territoires-rennes.fr 🌏
Courrier électronique: olivier.briand@territoires-rennes.fr 📧
URL des documents: https://territoires.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: https://territoires.achatpublic.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-31 📅
Date limite de soumission: 2019-03-07 📅
Date de publication: 2019-02-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 025-054346
Numéro JO-S: 25
Informations complémentaires
Délai d'exécution: 22 mois.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 6 112 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Terrassement — voiries — traitement de surface — assainissement EU/EP — signalisation routière
Numéro du lot: 1
Brève description:

Terrassement — voiries — traitement de surface — assainissement EU/EP — signalisation routière.

Valeur estimée hors TVA: 3 200 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 84 mois
Description des options:

— tranche ferme: ensemble des travaux relatifs au secteur de terrains à bâtir nord + voie d'accès rue Salibart + voie d'accès au secteur 3,

— tranche optionnelle 1: ensemble des travaux relatifs au secteur de terrains à bâtir central tranche optionnelle 2: ensemble des travaux relatifs au secteur de terrains à bâtir sud,

— tranche optionnelle 3: ensemble des travaux relatifs au secteur de collectifs/intermédiaires nord et ouest.

Informations complémentaires: Délai d'exécution: 22 mois.
Intitulé du lot: Alimentation en eau potable (AEP)
Numéro du lot: 2
Brève description: Alimentation en eau potable (AEP).
Valeur estimée hors TVA: 350 000 EUR 💰
Description des options:

— tanche optionnelle 3: ensemble des travaux relatifs au secteur de collectifs/intermédiaires nord et ouest.

Informations complémentaires: Délai d'exécution: 4 mois.
Intitulé du lot: Génie civil des télécommunication — basse tension — terrassement gaz — éclairage public
Numéro du lot: 3
Brève description:

Génie civil des télécommunication — basse tension — terrassement gaz — éclairage public.

Valeur estimée hors TVA: 1 170 000 EUR 💰
Description des options:

— tanche ferme: ensemble des travaux relatifs au secteur de terrains à bâtir nord + voie d'accès rue Salibart + voie d'accès au secteur 3,

Informations complémentaires: Délai d'exécution: 15 mois.
Intitulé du lot: Essais d'étanchéité — contrôle de compactage et passage caméra
Numéro du lot: 4
Brève description: Essais d'étanchéité - contrôle de compactage et passage caméra
Valeur estimée hors TVA: 22 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Délai d'exécution: 2 mois.
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Numéro du lot: 5
Brève description: Aménagements paysagers.
Valeur estimée hors TVA: 1 370 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Délai d'exécution: 30 mois.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

DC1 ou déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 et qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés.

Situation économique et financière: — chiffre d'affaires des 3 dernières années
Capacité technique et professionnelle:

— pour l'ensemble des lots: justifier de références sur des missions similaires réalisées sur les 5 dernières années (maîtrise d'ouvrage, montant des travaux, durée date, superficie…) capacité technique: une note de présentation de la société et des compétences de son organisation et des moyens techniques et en personnel. Appuyées d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— pour le lot 1: qualification amiante exigée pour démolition hangar et mise en décharge appropriée (ex Qualibat 1552),

— pour le lot 2 le candidat pourra fournir le certificat de capacité FNTP 5113 ou équivalent (pose de réseau AEP en site non urbain) ou équivalent.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

Les lots suivants: 1, 2, 3 et 5 comportent une clause visant à promouvoir l'emploi des personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion et à lutter contre le chômage.

— lot 1: terrassement — voiries — traitement de surface — assainissement EU/EP — signalisation routière: 1 120 h;

— lot 2: alimentation en eau potable (AEP): 105 h;

— lot 3: génie civile des télécommunication — basse tension — terrassement gaz — éclairage public: 350 h;

— lot 5: aménagements paysagers: 805 h.

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2019-03-07 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Sem
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://territoires.achatpublic.com 🌏
URL des documents: https://territoires.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les candidats téléchargeront les documents du dossier de consultation des entreprises sur le profil d'acheteur: https://territoires.achatpublic.com. Toutes les communications et tous les échanges d'informations sont dématérialisés via la plate-forme achat-public (questions — réponses, remises de plis).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance
Adresse postale: 7 rue Pierre Abélard
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: https://www.cours-appel.justice.fr/rennes/tribunal-de-grande-instance-de-rennes 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Greffe TGI
Source: OJS 2019/S 025-054346 (2019-01-31)

Informations complémentaires (2019-03-06)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de viabilisation et espaces verts sur le secteur 4 de la ZAC des Champs Bleus à Vezin-le-Coquet.

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-03-06 📅
Date limite de soumission: 2019-03-29 📅
Date de publication: 2019-03-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 049-111789
Se réfère à l'avis: 2019/S 025-054346
Numéro JO-S: 49
Informations complémentaires

Nous informons l'ensemble des candidats que concernant le seul lot 3 «Génie civil des télécommunication — basse tension — terrassement gaz — éclairage public», le délai de remise des offres est prolongé jusqu'au vendredi 29 mars (12:00); les éléments propres à l'éclairage public provisoire étant manquants. Les documents complétés seront transmis ultérieurement.

Source: OJS 2019/S 049-111789 (2019-03-06)

Avis d'attribution de marché (2019-10-22)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 4 934 745 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz — CS 50726

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-22 📅
Date de publication: 2019-10-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 207-503623
Numéro JO-S: 207

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

— tranche optionnelle 1: ensemble des travaux relatifs au secteur de terrains à bâtir central,

— tranche optionnelle 2: ensemble des travaux relatifs au secteur de terrains à bâtir sud,

Brève description: Essais d'étanchéité — contrôle de compactage et passage caméra.
Description des options:

— tranche optionnelle 2: ensemble des travaux relatifs au secteur de terrains à bâtir sud tranche optionnelle 3: ensemble des travaux relatifs au secteur de collectifs/intermédiaires nord et ouest.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-09-18 📅
Nom: Keravis
Adresse postale: route de Cintré
Commune postale: L'Hermitage
Code postal: 35590
Pays: France 🇫🇷
Nom: Cardin
Adresse postale: 2 rue de la Barberais
Commune postale: Le Rheu
Code postal: 35650
Valeur totale du marché: 2 949 847 EUR 💰
Nom: SAS Plançon-Bariat
Adresse postale: zone de la Garenne — BP 53071
Commune postale: La Guerche-de-Bretagne
Code postal: 35130
Adresse Internet: https://planconbariat.wixsite.com 🌏
Valeur totale du marché: 223 437 EUR 💰
Nom: Ers
Adresse postale: 7 parc de Broceliande
Commune postale: Saint-Grégoire
Code postal: 35760
Adresse Internet: http://www.ers-fayat.fr 🌏
Valeur totale du marché: 722 873 EUR 💰
Nom: Lcbtp
Adresse postale: ZA Noyal Sud — la Richardière Sud — 3 rue Lépine — BP 33216
Commune postale: Noyal-sur-Vilaine
Code postal: 35532
Adresse Internet: https://www.lcbtp.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 13 129 EUR 💰
Nom: Jourdanière
Adresse postale: La Jourdanière — BP 84123
Commune postale: Liffre Cedex
Code postal: 35341
Adresse Internet: https://www.jourdaniere-nature.com/ 🌏
Valeur totale du marché: 1 025 456 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
4
6
3
Source: OJS 2019/S 207-503623 (2019-10-22)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Déblai-remblai (2)
Travaux d'aménagement paysager (>20)
Travaux d'excavation (4)
Travaux de creusement de tranchées (1)
Travaux de décapage de terre
Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)
Travaux de terrassement (>20)