Travaux de construction d'un bâtiment de bureaux en vue d'accueillir les services administratifs du CHU de Besançon
Centre hospitalier régionale et universitaire
Travaux de construction d'un bâtiment de bureaux en vue d'accueillir les services administratifs du CHU de Besançon.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2019-07-02. L'appel d'offres a été publié le 2019-05-17.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants › Ascenseurs
- • Travaux d'équipement du bâtiment › Travaux de plomberie
- • Travaux de couverture et de peinture de toiture › Travaux de couverture
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux de terrassement
- • Travaux de menuiserie et de charpenterie › Travaux de menuiserie
- • Franche-Comté › Doubs
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2019-05-17 | Avis de marché |
| 2019-10-25 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2019-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2019-13_BATADMIN_CHUBESANCON
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Ascenseurs 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Doubs 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier regionale et universitaire
Adresse postale: Direction du patrimoine des investissements médicaux de la sécurité (DPIMS) Département Travaux, 2 place St-Jacques
Code postal: 25030
Commune postale: Besançon
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: dtp@chu-besancon.fr 📧
Téléphone: +33 381218080 📞
Fax: +33 381218385 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-17 📅
Date limite de soumission: 2019-07-02 📅
Date de publication: 2019-05-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 097-233453
Numéro JO-S: 97
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassements — VRD — Espaces verts — clôtures
Numéro du lot: 01
Brève description: Terrassements — VRD — Espaces verts — clôtures.
Durée de l'accord: 15 mois
Description des options:
Numéro du lot: 02
Brève description: Clos couvert.
Description des options:
Numéro du lot: 03
Brève description: Partitions — finitions.
Intitulé du lot: Appareils élévateurs
Numéro du lot: 04
Brève description: Appareils élévateurs.
Intitulé du lot: Techniques fluides (CVC, plomberie, sanitaire)
Numéro du lot: 05
Brève description: Techniques fluides (CVC, plomberie, sanitaire).
Description des options:
Intitulé du lot: Techniques réseaux secs (électricité, courants forts, courants faibles, GTC)
Numéro du lot: 06
Brève description: Techniques réseaux secs (électricité, courants forts, courants faibles, GTC).
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-07-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26250176000066
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25030
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Fax: +33 381826001 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Besançon
Source: OJS 2019/S 097-233453 (2019-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2019-13_BATADMIN_CHUBESANCON
Brève description:
Travaux de construction d'un bâtiment de bureaux en vue d'accueillir les services administratifs du CHU de Besançon.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Ascenseurs 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Doubs 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier regionale et universitaire
Adresse postale: Direction du patrimoine des investissements médicaux de la sécurité (DPIMS) Département Travaux, 2 place St-Jacques
Code postal: 25030
Commune postale: Besançon
Contact
Adresse Internet: http://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Courrier électronique: dtp@chu-besancon.fr 📧
Téléphone: +33 381218080 📞
Fax: +33 381218385 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-05-17 📅
Date limite de soumission: 2019-07-02 📅
Date de publication: 2019-05-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 097-233453
Numéro JO-S: 97
Informations complémentaires
Conditions d'envoi ou de remise des offres en complément de la transmission de l'offre par voie électronique, il est demandé aux candidats de transmettre par voie postale ou dépôt sur place dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres les documents suivants:
— le mémoire technique.
Cette disposition obligatoire également, doit permettre d'apprécier le plus objectivement possible la qualité et la clarté du mémoire technique présenté par les candidats. L'adresse de dépôt est la suivante: CHU de Besançon — DPIMS Département Travaux, 2 place Saint-Jacques — 25030 Besançon Cedex.
Visite du site et des installations la visite du site et des installations est obligatoire.
Les visites sont fixées aux dates et horaires suivants:
— mardi 4.6.2019 à 14:00,
— mercredi 12.6.2019 (14:00),
— lundi 17 juin à 14:00.
Le lieu de rendez-vous sera le suivant: Hôpital Jean Minjoz (BLIA — hall d'entrée principale).
Aucun retard ne sera toléré. Une seule visite est autorisée par entreprise.
Les visites seront effectuées par le(s) représentant(s) du Maître d'ouvrage ou le(s) représentant(s) du maître d'œuvre. Pour ce faire, les candidats devront s'adresser et prendre rendez-vous par mail pour se positionner sur les dates proposées auprès de: Centre hospitalier universitaire, Direction du patrimoine des investissements médicaux et de la sécurité — département travaux et sécurité, 2 place Saint-Jacques — 25030 Besançon Cedex — Tel: +33 381218077 — fax: +33 381218385 — courriel: dtp@chu-besancon.fr
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassements — VRD — Espaces verts — clôtures
Numéro du lot: 01
Brève description: Terrassements — VRD — Espaces verts — clôtures.
Durée de l'accord: 15 mois
Description des options:
Variante obligatoire nº 02: moins value pour la suppression des caniveaux techniques entre le bâtiment vert et le bâtiment neuf.
Intitulé du lot: Clos couvert
Numéro du lot: 02
Brève description: Clos couvert.
Description des options:
Variante obligatoire nº 01: moins value pour le remplacement des Menuiseries extérieures ALU par du PVC.
Intitulé du lot: Partitions — finitions
Numéro du lot: 03
Brève description: Partitions — finitions.
Intitulé du lot: Appareils élévateurs
Numéro du lot: 04
Brève description: Appareils élévateurs.
Intitulé du lot: Techniques fluides (CVC, plomberie, sanitaire)
Numéro du lot: 05
Brève description: Techniques fluides (CVC, plomberie, sanitaire).
Description des options:
— variante obligatoire nº 02: moins value pour la suppression des caniveaux techniques entre le bâtiment vert et le bâtiment neuf,
— variante obligatoire nº 03: climatisation locaux VDI,
— variante obligatoire nº 04: calorifuge pour rafraîchissement ultérieur.
Numéro du lot: 06
Brève description: Techniques réseaux secs (électricité, courants forts, courants faibles, GTC).
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2019-07-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 26250176000066
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de santé
Contact
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Référence
Informations complémentaires
Conditions d'envoi ou de remise des offres en complément de la transmission de l'offre par voie électronique, il est demandé aux candidats de transmettre par voie postale ou dépôt sur place dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres les documents suivants:
Afficher plus
— le mémoire technique.
Cette disposition obligatoire également, doit permettre d'apprécier le plus objectivement possible la qualité et la clarté du mémoire technique présenté par les candidats. L'adresse de dépôt est la suivante: CHU de Besançon — DPIMS Département Travaux, 2 place Saint-Jacques — 25030 Besançon Cedex.
Afficher plus
Visite du site et des installations la visite du site et des installations est obligatoire.
Les visites sont fixées aux dates et horaires suivants:
— mardi 4.6.2019 à 14:00,
— mercredi 12.6.2019 (14:00),
— lundi 17 juin à 14:00.
Le lieu de rendez-vous sera le suivant: Hôpital Jean Minjoz (BLIA — hall d'entrée principale).
Aucun retard ne sera toléré. Une seule visite est autorisée par entreprise.
Les visites seront effectuées par le(s) représentant(s) du Maître d'ouvrage ou le(s) représentant(s) du maître d'œuvre. Pour ce faire, les candidats devront s'adresser et prendre rendez-vous par mail pour se positionner sur les dates proposées auprès de: Centre hospitalier universitaire, Direction du patrimoine des investissements médicaux et de la sécurité — département travaux et sécurité, 2 place Saint-Jacques — 25030 Besançon Cedex — Tel: +33 381218077 — fax: +33 381218385 — courriel: dtp@chu-besancon.fr
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon
Code postal: 25030
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 381826000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Fax: +33 381826001 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Besançon
Source: OJS 2019/S 097-233453 (2019-05-17)
Avis d'attribution de marché (2019-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 757 652 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional universitaire
Adresse postale: Direction du patrimoine des investissements médicaux de la sécurité (DPIMS) département travaux, 2 place St Jacques
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-25 📅
Date de publication: 2019-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 210-512343
Se réfère à l'avis: 2019/S 097-233453
Numéro JO-S: 210
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassements — VRD — espaces verts — clôtures
Brève description: Terrassements — VRD — espaces verts — clôtures.
Description des options: Variante obligatoire n
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (gestion administrative et technique du chantier)
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-15 📅
Nom: Groupe 1000 SA
Adresse postale: 6 rue du Levant
Commune postale: Ecole Valentin
Code postal: 25480
Pays: France 🇫🇷
Doubs 🏙️
Valeur totale du marché: 4 329 212 EUR 💰
1 491 892 EUR 💰
Nom: Palissot SAS
Adresse postale: 6 rue des Estelins
Commune postale: Bucey-les-Gy
Code postal: 70700
Valeur totale du marché: 936 548 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
1
3
Source: OJS 2019/S 210-512343 (2019-10-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 6 757 652 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Centre hospitalier régional universitaire
Adresse postale: Direction du patrimoine des investissements médicaux de la sécurité (DPIMS) département travaux, 2 place St Jacques
Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-10-25 📅
Date de publication: 2019-10-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 210-512343
Se réfère à l'avis: 2019/S 097-233453
Numéro JO-S: 210
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Terrassements — VRD — espaces verts — clôtures
Brève description: Terrassements — VRD — espaces verts — clôtures.
Description des options: Variante obligatoire n
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique (gestion administrative et technique du chantier)
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2019-10-15 📅
Nom: Groupe 1000 SA
Adresse postale: 6 rue du Levant
Commune postale: Ecole Valentin
Code postal: 25480
Pays: France 🇫🇷
Doubs 🏙️
Valeur totale du marché: 4 329 212 EUR 💰
1 491 892 EUR 💰
Nom: Palissot SAS
Adresse postale: 6 rue des Estelins
Commune postale: Bucey-les-Gy
Code postal: 70700
Valeur totale du marché: 936 548 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
1
3
Source: OJS 2019/S 210-512343 (2019-10-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)