Marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation du collège Lou Vignares à Vedene visant notamment à:
— pallier aux dysfonctionnements fonctionnels et techniques, affectant principalement le bâti,
— réorganiser le collège et ses principaux flux, en appliquant les nouveaux référentiels départementaux d'équipement de collèges (pôles de sciences et technologie),
— créer une salle polyvalente, à usage des scolaires et des périscolaires,
— créer un foyer des élèves qui manque au sein de la vie scolaire,
— disposer à terme d'un bâtiment peu énergivore, respectueux de l'environnement et aux coûts d'exploitation et de maintenance optimisés,
— réaliser les travaux de restructuration avec maintien de l'activité sur le site, en prévoyant des relogements temporaires si cela est nécessaire.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2019-03-06.
L'appel d'offres a été publié le 2019-02-01.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation du collège Lou Vignares à Vedene”
Produits/services: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Brève description:
“Marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation du collège Lou Vignares à Vedene visant notamment à:
— pallier aux dysfonctionnements fonctionnels et...”
Brève description
Marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation du collège Lou Vignares à Vedene visant notamment à:
— pallier aux dysfonctionnements fonctionnels et techniques, affectant principalement le bâti,
— réorganiser le collège et ses principaux flux, en appliquant les nouveaux référentiels départementaux d'équipement de collèges (pôles de sciences et technologie),
— créer une salle polyvalente, à usage des scolaires et des périscolaires,
— créer un foyer des élèves qui manque au sein de la vie scolaire,
— disposer à terme d'un bâtiment peu énergivore, respectueux de l'environnement et aux coûts d'exploitation et de maintenance optimisés,
— réaliser les travaux de restructuration avec maintien de l'activité sur le site, en prévoyant des relogements temporaires si cela est nécessaire.
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, d'ingénierie et de planification📦
Lieu d'exécution: Vaucluse🏙️
Description du marché:
“Le Département de Vaucluse impose sur cette opération une gestion BIM, des études jusqu'au DOE.
Les travaux se dérouleront en site occupé. L'équipe de...”
Description du marché
Le Département de Vaucluse impose sur cette opération une gestion BIM, des études jusqu'au DOE.
Les travaux se dérouleront en site occupé. L'équipe de maîtrise d'œuvre devra réfléchir au phasage et aux conditions d'intervention (par secteur, périodes de vacances scolaires, salles d'enseignement à conserver, etc.) pour mener les opérations de travaux au mieux.
Le maître d'œuvre assurera également, si nécessaire, les fonctions de coordonnateur du système de sécurité incendie.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Qualité des prestations
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 1 200 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 72
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“— qualification et qualité de l'équipe candidate,
— qualité et pertinence par rapport au projet des références fournies l'équipe candidate (références en...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
— qualification et qualité de l'équipe candidate,
— qualité et pertinence par rapport au projet des références fournies l'équipe candidate (références en relation avec des travaux de réhabilitation d'un établissement scolaire en site occupé),
— organisation et moyens de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la gestion de l'opération en mode BIM.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“— une visite sur site aura lieu avec les seules équipes invitées à soumissionner,
— une remise d'échantillons est-elle prévue ? Non,
— prestations...”
Informations complémentaires
— une visite sur site aura lieu avec les seules équipes invitées à soumissionner,
— une remise d'échantillons est-elle prévue ? Non,
— prestations supplémentaires éventuelles: mission OPC,
La partie affectée aux travaux de l'enveloppe prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage est estimée à 8 900 000 EUR HT (mars 2018).
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-03-06
15:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“Suite de la description des prestations: il sera confié une mission de base de maîtrise d'œuvre telle que définie par les textes d'application de la loi...”
Suite de la description des prestations: il sera confié une mission de base de maîtrise d'œuvre telle que définie par les textes d'application de la loi MOP, y compris EXE pré-consultation avec quantitatifs détaillés et EXE post-consultation réduit au VISA des études d'exécution réalisées par les entreprises et à la réalisation des études de synthèse.
La mission comprend aussi, au titre de Prestations supplémentaires éventuelles (PSE), l'élément de maîtrise d'œuvre OPC, comprenant notamment la gestion de la production, de la transmission et de l'approbation des dossiers d'exécution par toutes les parties (entreprise, architecte, bureau d'études, contrôleur technique, etc.).
La partie affectée aux travaux de l'enveloppe prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage est estimée à 8 900 000 EUR HT (mars 2018).
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
Fax: +33 466362786 📠
URL: http://nimes.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2019/S 026-057993 (2019-02-01)