1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Lieu d'exécution: Mayotte🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Commune de Mamoudzou.
Description du marché:
“Marché de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de la station d'épuration dite Mamoudzou Sud.” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 20
Prix (pondération): 30
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies sur papier libre ou sur des formulaires DC1 et DC2 dûment...”
Liste et brève description des conditions
Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies sur papier libre ou sur des formulaires DC1 et DC2 dûment complétés, et, s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés, ainsi que les éléments suivants: situation juridique si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté la production par les opérateurs du candidat de chacun des documents exigés de celui-ci l'engagement écrit de chacun des opérateurs du candidat justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“— les bilans ou extraits de bilans concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en...”
Liste et brève description des critères de sélection
— les bilans ou extraits de bilans concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi la déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,
— la déclaration appropriée de banques.
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“— le(s) certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, tels que des certificats de...”
Liste et brève description des critères de sélection
— le(s) certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, tels que des certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques un document indiquant les titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— un document indiquant les titres d'études et professionnels de l'opérateur économique,
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— les listes des principales fournitures ou des principaux services au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé ainsi que les attestations du destinataire prouvant les livraisons et les prestations de services ou à défaut déclaration de l'opérateur économique l'architecte devra être titulaire d'un titre d'architecte ou d'un titre équivalent délivré par un État de l'Union européenne, il devra avoir la capacité juridique de déposer un permis de construire conformément au droit de l'urbanisme français. L'architecte devra remettre un dossier d'œuvre répondant aux caractéristiques de la présente consultation.
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2019-09-27
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
Conditions d'ouverture des offres: 2019-09-27
12:00 📅
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
Les commandes électroniques seront utilisées
Organe de révision
Nom: Le greffier du tribunal administratif de Mamoudzou
Adresse postale: Les hauts des jardins du collège
Commune postale: Mamoudzou
Code postal: 97600
Pays: France 🇫🇷 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Tribunal administratif de Mamoudzou
Adresse postale: Les hauts des jardins du collège
Commune postale: Mamoudzou
Code postal: 97600
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2019/S 162-398527 (2019-08-20)
Avis d'attribution de marché (2022-04-01) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: smeam Mayotte
Numéro d'enregistrement national: 2009346600023
Adresse postale: bp 289 - zI Kawéni
Personne de contact: Représenté par M. le président Ahamada FAHARDINE
Courrier électronique: soifiat-binti.bamcolo@smeam.fr📧
Région: Mayotte 🏙️
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une station d'épuration de Mamoudzou-Sud”
Brève description:
“maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une station d'épuration de Mamoudzou-Sud”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 235 650 💰
Description
Lieu d'exécution: Mayotte 🏙️
Description du marché:
“la mission est constituée des éléments suivants :oavant-projet (Avp) ;oetudes de projet (Pro) ;omissions complémentaires (Mc) oassistance au maître de...”
Description du marché
la mission est constituée des éléments suivants :oavant-projet (Avp) ;oetudes de projet (Pro) ;omissions complémentaires (Mc) oassistance au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (Act) ;ovisa des études d'exécution et de synthèse établies par les entreprises (Visa) ;oordonnancement, pilotage et coordination ;odirection d'exécution des contrats de travaux (Det) ;oassistance lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (Aor) ;
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique pondéré
Critère de qualité (nom): Délai d'execution
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2019/S 162-398527
Attribution du marché
1️⃣
Titre:
“marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une station d'épuration de Mamoudzou-Sud”
Date de conclusion du contrat: 2021-10-27 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: irh ingenieur conseil (sas)
Adresse postale: 6 Rue de l'ozon
Commune postale: Serezin-du-Rhône
Code postal: 69360
Pays: France 🇫🇷
Région: Mayotte 🏙️
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 235 650 💰
Informations complémentaires Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Mamoudzou
Adresse postale: haut du jardin du collège
Source: OJS 2022/S 068-180985 (2022-04-01)