Travaux d'infrastructures et VRD pour les lignes bus haute fréquence de l'agglomération d'Avignon (2 lots)

Tecelys

Réalisation de travaux d'infrastructures et VRD pour les lignes bus haute fréquence de la communauté d'agglomération du Grand Avignon

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-08-20. L'appel d'offres a été publié le 2018-07-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Tecelys

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Vaucluse

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-07-30	Avis de marché
2019-01-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2018-07-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Brève description:

Réalisation de travaux d'infrastructures et VRD pour les lignes bus haute fréquence de la communauté d'agglomération du Grand Avignon

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Tecelys
Adresse postale: 1300 route de l'Aérodrome — CS 10016
Code postal: 84918
Commune postale: Avignon Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://tecelys.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: sylvain.zalateu@tecelys.fr 📧
Téléphone: +33 432707332 📞
Fax: +33 490314980 📠
URL des documents: http://tecelys.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://tecelys.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-30 📅
Date limite de soumission: 2018-08-20 📅
Date de publication: 2018-08-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 147-337336
Numéro JO-S: 147
Informations complémentaires
La consultation se déroule en 2 temps: une 1

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 1
Intitulé du lot: Travaux d'infrastructures et VRD / ligne 2: hôpital / Buld'Air — 14,5 KM
Numéro du lot: 1
Brève description:

Les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur: les études d'exécution; les installations de chantier; le dossier d'exploitation sous chantier; la réalisation des prestations et travaux d'infrastructure; les finitions diverses; les récolements, implantation des ouvrages, élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, des dossiers d'intervention ultérieure sur les ouvrages.

Durée de l'accord: 10 mois
Description des options:

Au sens communautaire: article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 (marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires)

Informations complémentaires: La consultation se déroule en 2 temps: une 1
Intitulé du lot: Travaux d'infrastructures et VRD / ligne 3: Saint-Lazare / Agroparc — 9,5 KM
Numéro du lot: 2
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la communauté d'agglomération du Grand Avignon

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Cf. RPC
Liste et brève description des règles et critères: Cf. RPC
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie (art. 122 et suiv. décret 2016-306 du 25.3.2016) pouvant être remplacée par GAPD.

Gapd pour les avances.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les travaux seront financés par la communauté d'agglomération du Grand Avignon (budget, emprunts, subventions) et payé par Tecelys son mandataire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées par virements dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Tout retard de paiement entraînera l'application d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la BCE augmenté de 8 points (décret nº 2013-269 du 29.3.2013).

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Libre mais en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire
Conditions d'exécution du contrat:

Le maître d'ouvrage dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 23.7.2015 relative aux marchés publics, en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.

Procédure
Base juridique: 32014L0025
Heure limite de réception des offres: 12:00
Date d'envoi des invitations: 2018-09-03 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Sylvain Zalateu
Adresse du profil d'acheteur: http://tecelys.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://tecelys.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les marchés, objets de la présente consultation, sont des marchés de travaux passés en procédure négociée avec mise en concurrence préalable soumise aux dispositions de l'article 74 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. La procédure se déroule en 2 temps: les candidats intéressés doivent, dans un premier temps, faire acte de candidature et fournir les pièces exigées au RPC (art. 3.2.1.1). Dans un 2

Le RPC est gratuitement disponible sur le lien: http://www.tecelys-e-marchespublics.com

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Fauchères
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr 📧
Fax: +33 466362786 📠
Adresse Internet: http://nimes.tribunaladminsitratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 147-337336 (2018-07-30)

Avis d'attribution de marché (2019-01-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réalisation de travaux d'infrastructures et VRD pour les lignes bus haute fréquence de la communauté d'agglomération du Grand Avignon.

Valeur totale du marché: 5 595 729 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2019-01-07 📅
Date de publication: 2019-01-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2019/S 006-010339
Se réfère à l'avis: 2018/S 147-337336
Numéro JO-S: 6
Informations complémentaires

«Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique» Télérecours citoyens «accessible par le site internet www.telerecours.fr».

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Travaux d'infrastructures et VRD/ligne 2
Numéro du lot: Lot 1
Brève description:

Les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur:

— les études d'exécution,

— les installations de chantier,

— le dossier d'exploitation sous chantier,

— la réalisation des prestations et travaux d'infrastructure,

— les finitions diverses,

— les récolements, implantation des ouvrages, élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, des dossiers d'intervention ultérieure sur les ouvrages.

Intitulé du lot: Travaux d'infrastructures et VRD/ligne 3
Numéro du lot: Lot 2

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-12-12 📅
Nom: Neotravaux SAS
Adresse postale: ZA la Cigalière
Commune postale: Le Thor
Code postal: 84250
Pays: France 🇫🇷
Vaucluse 🏙️
Nom: Agilis SAS
Adresse postale: 95 allée du Mistral
Nom: 4M Provence route SA
Adresse postale: village Ero RN 7, 38 rue Cardeurs
Commune postale: Sorgues
Code postal: 84700
Valeur totale du marché: 6 050 639 EUR 💰
Nom: Colas Midi Méditerranée
Adresse postale: 2326 av d'Orange
Nom: Ehtp
Adresse postale: ZI des Iscles, 124 impasse des Galets
Commune postale: Châteaurenard
Code postal: 13160
Valeur totale du marché: 5 595 729 EUR 💰

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 16 avenue Feuchères
Source: OJS 2019/S 006-010339 (2019-01-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)