Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Travaux d'infrastructures et VRD pour les lignes bus haute fréquence de l'agglomération d'Avignon (2 lots)”
Produits/services: Travaux de construction📦
Brève description:
“Réalisation de travaux d'infrastructures et VRD pour les lignes bus haute fréquence de la communauté d'agglomération du Grand Avignon” Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 1
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'infrastructures et VRD / ligne 2: hôpital / Buld'Air — 14,5 KM
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Produits/services supplémentaires: Travaux d'assainissement📦
Lieu d'exécution: Vaucluse🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la communauté d'agglomération du Grand Avignon
Description du marché:
“Les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur: les études d'exécution; les installations de chantier; le dossier...”
Description du marché
Les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur: les études d'exécution; les installations de chantier; le dossier d'exploitation sous chantier; la réalisation des prestations et travaux d'infrastructure; les finitions diverses; les récolements, implantation des ouvrages, élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, des dossiers d'intervention ultérieure sur les ouvrages.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 10
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Au sens communautaire: article 30 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 (marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires)” Description
Informations complémentaires:
“La consultation se déroule en 2 temps: une 1 phase de sélection des candidats et un 2 temps pour la remise d'une offre. Seuls les candidats retenus se...”
Informations complémentaires
La consultation se déroule en 2 temps: une 1 phase de sélection des candidats et un 2 temps pour la remise d'une offre. Seuls les candidats retenus se verront remettre le DCE. Cependant le RPC est disponible des le stade de l'AAPC au lien suivant: http://www.tecelys-e-marchespublics.com
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'infrastructures et VRD / ligne 3: Saint-Lazare / Agroparc — 9,5 KM
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Cf. RPC
Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Conditions de participation
Liste et brève description des règles et critères: Cf. RPC
Dépôts et garanties exigés:
“Retenue de garantie (art. 122 et suiv. décret 2016-306 du 25.3.2016) pouvant être remplacée par GAPD.
Gapd pour les avances.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Les travaux seront financés par la communauté d'agglomération du Grand Avignon (budget, emprunts, subventions) et payé par Tecelys son mandataire. Les...”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent
Les travaux seront financés par la communauté d'agglomération du Grand Avignon (budget, emprunts, subventions) et payé par Tecelys son mandataire. Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s), seront payées par virements dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Tout retard de paiement entraînera l'application d'intérêts moratoires au taux d'intérêt de la BCE augmenté de 8 points (décret nº 2013-269 du 29.3.2013).
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Libre mais en cas de groupement conjoint le mandataire devra être solidaire
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“Le maître d'ouvrage dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de...”
Conditions d'exécution du contrat
Le maître d'ouvrage dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 23.7.2015 relative aux marchés publics, en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique.
Procédure Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-08-20
12:00 📅
Date estimée d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés: 2018-09-03 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les marchés, objets de la présente consultation, sont des marchés de travaux passés en procédure négociée avec mise en concurrence préalable soumise aux...”
Les marchés, objets de la présente consultation, sont des marchés de travaux passés en procédure négociée avec mise en concurrence préalable soumise aux dispositions de l'article 74 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. La procédure se déroule en 2 temps: les candidats intéressés doivent, dans un premier temps, faire acte de candidature et fournir les pièces exigées au RPC (art. 3.2.1.1). Dans un 2 temps, les candidats dont le dossier de candidature aura été retenu, se verront adresser un courrier les invitant à remettre une offre (lettre d'invitation à soumissionner). Ce n'est qu'à ce stade que sera communiqué le dossier de consultation.
Le RPC est gratuitement disponible sur le lien: http://www.tecelys-e-marchespublics.com
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Fauchères
Commune postale: Nîmes Cedex 9
Code postal: 30941
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 466273700📞
Courrier électronique: greffe.ta-nimes@juradm.fr📧
Fax: +33 466362786 📠
URL: http://nimes.tribunaladminsitratif.fr🌏
Source: OJS 2018/S 147-337336 (2018-07-30)
Avis d'attribution de marché (2019-01-07) Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“Réalisation de travaux d'infrastructures et VRD pour les lignes bus haute fréquence de la communauté d'agglomération du Grand Avignon.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 5 595 729 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'infrastructures et VRD/ligne 2
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 1
Description
Description du marché:
“Les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur:
— les études d'exécution,
— les installations de chantier,
— le dossier...”
Description du marché
Les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur:
— les études d'exécution,
— les installations de chantier,
— le dossier d'exploitation sous chantier,
— la réalisation des prestations et travaux d'infrastructure,
— les finitions diverses,
— les récolements, implantation des ouvrages, élaboration des dossiers des ouvrages exécutés, des dossiers d'intervention ultérieure sur les ouvrages.
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 55
Critère de qualité (nom): Performance en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté
Critère de qualité (pondération): 5
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 40
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'infrastructures et VRD/ligne 3
Titre
Numéro d'identification du lot: Lot 2
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 147-337336
Attribution du marché
1️⃣
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: Travaux d'infrastructures et VRD/ligne 2: hôpital/Buld'Air — 14,5 KM
Date de conclusion du contrat: 2018-12-12 📅
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Neotravaux SAS
Adresse postale: ZA la Cigalière
Commune postale: Le Thor
Code postal: 84250
Pays: France 🇫🇷
Région: Vaucluse🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Agilis SAS
Adresse postale: 95 allée du Mistral
Nom: 4M Provence route SA
Adresse postale: village Ero RN 7, 38 rue Cardeurs
Commune postale: Sorgues
Code postal: 84700
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 6 501 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 6 050 639 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
2️⃣
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: Travaux d'infrastructures et VRD/ligne 3: Saint-Lazare/Agroparc — 9,5 KM
Nom et adresse du contractant
Nom: Colas Midi Méditerranée
Adresse postale: 2326 av d'Orange
Nom: Ehtp
Adresse postale: ZI des Iscles, 124 impasse des Galets
Commune postale: Châteaurenard
Code postal: 13160
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale estimée du contrat/lot: EUR 4 860 000 💰
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5 595 729 💰
“«Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique» Télérecours citoyens «accessible par le site internet www.telerecours.fr».” Organe de révision
Adresse postale: 16 avenue Feuchères
Source: OJS 2019/S 006-010339 (2019-01-07)