La procédure de passation utilisée est: la procédure concurrentielle avec négociation. Elle est soumise aux dispositions des articles 25-i.2º et 71 à 73 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Il s'agit d'un marché ordinaire. La durée du marché s'étend de la notification du marché et se termine à l'expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux. À titre informatif la durée prévisionnelle globale du marché sera de 4 ans hors aléas.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2018-11-15.
L'appel d'offres a été publié le 2018-10-04.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Rénovation du Musée des arts décoratifs et du design — mission de maîtrise d'œuvre
AB-MADD”
Produits/services: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection📦
Brève description:
“La procédure de passation utilisée est: la procédure concurrentielle avec négociation. Elle est soumise aux dispositions des articles 25-i.2º et 71 à 73 du...”
Brève description
La procédure de passation utilisée est: la procédure concurrentielle avec négociation. Elle est soumise aux dispositions des articles 25-i.2º et 71 à 73 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Il s'agit d'un marché ordinaire. La durée du marché s'étend de la notification du marché et se termine à l'expiration de la garantie de parfait achèvement des travaux. À titre informatif la durée prévisionnelle globale du marché sera de 4 ans hors aléas.
La Ville de Bordeaux souhaite lancer une opération de rénovation sur l'ensemble immobilier que constitue le Musée des arts décoratifs et du design:
— le bâtiment principal dit Hôtel Lalande avec ses constructions annexes adossées,
— le corps de bâtiment arrière formé par l'ancienne prison.
L'ensemble est protégé au titre des monuments historiques inscrit par arrêté du 6.10.2016.
La maîtrise d'ouvrage envisage à moyen terme un classement de l'ensemble patrimonial.
Éléments de missions de base: DIAG, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Éléments de missions complémentaires: SSI, QCES, STD, SYN, OPC.
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est de 6 000 0000 EUR (HT) (valeur mai 2018). Par application de l'article 2 de la loi du 12.7.1985 dite loi MOP, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 48
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“1) La composition, le savoir-faire, et domaines de compétences de l'équipe pour conduire la mission, les garanties et capacités technique et financière à...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
1) La composition, le savoir-faire, et domaines de compétences de l'équipe pour conduire la mission, les garanties et capacités technique et financière à réaliser le projet;
2) les références professionnelles notamment qualités techniques et architecturale des références présentées.
Le mandataire devra disposer de références d'opérations similaires au travers d'un marché de maîtrise d'œuvre avec missions complètes.
Il devra avoir été lauréat et en avoir assuré les phases conception et réalisation (phase candidatures ou concours exclues).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“— Une lettre de candidature (formulaire DC1) attestant sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de...”
Liste et brève description des conditions
— Une lettre de candidature (formulaire DC1) attestant sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015,
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,
— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat (tel qu'un extrait K-bis, un pouvoir et/ou une délégation de pouvoirs …).
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“Architectes, inscrits au tableau de l'ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive nº...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
Architectes, inscrits au tableau de l'ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive nº 85/384/CEE du 10.6.1985. Un «architecte qualifié», au sens de l'article 4.1 de la circulaire du 1.12.2009 relative à la maîtrise d'oeuvre des travaux sur les monuments historiques classés et inscrits et du décret 2009-749 du 22.6.2009.
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2018-11-15
16:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Chaque équipe désireuse de se porter candidate se constituera obligatoirement, dès le stade candidature, en groupement momentané de maîtrise d'œuvre...”
Chaque équipe désireuse de se porter candidate se constituera obligatoirement, dès le stade candidature, en groupement momentané de maîtrise d'œuvre (cotraitants solidaires) comprenant au minimum:
— un ou plusieurs architectes, inscrits au tableau de l'ordre des architectes pour les architectes français ou possédant un diplôme reconnu au titre de la directive nº 85/384/CEE du 10.6.1985, dont l'un sera mandataire du groupement. L'hôtel Lalande est un édifice patrimonial protégé au titre des monuments historiques,
— une forte sensibilité patrimoniale permettra de développer les exigences en termes de valorisation et adaptation de l'édifice. Un «architecte qualifié», au sens de l'article 4.1 de la circulaire du 1.12.2009 relative à la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments historiques classés et inscrits et du décret 2009-749 du 22.6.2009,
— un scénographe, muséographe, designer (cette fonction pouvant être assurée par l'architecte ou par une compétence extérieure),
— un éclairagiste (compétences et références clairement identifiées et distincts de celle de l'architecte),
— un acousticien (compétences et références clairement identifiées et distincts de celle de l'architecte),
— un ou plusieurs bureaux d'etudes réunissant les compétences: structures, thermique et génie climatique, électricité, (compétences et références clairement identifiées et distincts de celle de l'architecte),
— un économiste de la construction clairement identifié dans l'équipe, (cette fonction pouvant être assurée par l'architecte ou par une compétence extérieure),
— une compétence environnementale HQE clairement identifiée, (compétences et références clairement identifiées et distincts de celle de l'architecte),
— un OPC clairement identifié, (compétences et références clairement identifiées et distincts de celle de l'architecte),
— une compétence SSI (coordination des systèmes de sécurité incendie), (compétences et références clairement identifiées).
Le groupement devra impérativement revêtir la forme conjointe avec mandataire solidaire afin d'assurer la bonne exécution du marché.
En effet, l'article 45.II du décret 2016-360 du 25.3.2016 ne permet au pouvoir adjudicateur d'imposer une forme juridique déterminée au groupement qu'en cas de nécessité pour la bonne exécution du marché. Le marché portant sur de la maîtrise d'œuvre (missions loi MOP et missions complémentaires), il apparaît que seul un groupement solidaire pourra garantir un bon déroulement des prestations.
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet — CS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 556243903 📠
URL: http://www.bordeaux.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Bordeaux
Adresse postale: 103b rue Belleville — BP 952
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556692718📞
Courrier électronique: claire.gachet@direccte.gouv.fr📧 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet — CS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr📧
Fax: +33 556243903 📠
URL: http://www.bordeaux.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2018/S 193-436801 (2018-10-04)
Informations complémentaires (2018-10-26) Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Rénovation du musée des arts décoratifs et du design — Mission de maîtrise d'œuvre
AB-MADD”
Brève description:
“La ville de Bordeaux souhaite lancer une opération de rénovation sur l'ensemble immobilier que constitue le musée des arts décoratifs et du design:
— le...”
Brève description
La ville de Bordeaux souhaite lancer une opération de rénovation sur l'ensemble immobilier que constitue le musée des arts décoratifs et du design:
— le bâtiment principal dit Hôtel Lalande avec ses constructions annexes adossées,
— le corps de bâtiment arrière formé par l'ancienne prison.
L'ensemble est protégé au titre des monuments historiques classés par arrêté du 12.4.2018.
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2018/S 193-436801
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Emplacement du texte à modifier: Description des prestations
Ancienne valeur
Texte:
“La ville de Bordeaux souhaite lancer une opération de rénovation sur l'ensemble immobilier que constitue le musée des arts décoratifs et du design:
— le...”
Texte
La ville de Bordeaux souhaite lancer une opération de rénovation sur l'ensemble immobilier que constitue le musée des arts décoratifs et du design:
— le bâtiment principal dit Hôtel Lalande avec ses constructions annexes adossées,
— le corps de bâtiment arrière formé par l'ancienne prison.
L'ensemble est protégé au titre des monuments historiques inscrit par arrêté du 6.10.2016.
La maîtrise d'ouvrage envisage à moyen terme un classement de l'ensemble patrimonial.
Éléments de missions de base: DIAG, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Éléments de missions complémentaires: SSI, QCES, STD, SYN, OPC.
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est de 6 000 0000 EUR HT (valeur mai 2018). Par application de l'article 2 de la loi du 12.7.1985 dite loi MOP, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.
Afficher plus Nouvelle valeur
Texte:
“La ville de Bordeaux souhaite lancer une opération de rénovation sur l'ensemble immobilier que constitue le musée des arts décoratifs et du design:
— le...”
Texte
La ville de Bordeaux souhaite lancer une opération de rénovation sur l'ensemble immobilier que constitue le musée des arts décoratifs et du design:
— le bâtiment principal dit Hôtel Lalande avec ses constructions annexes adossées,
— le corps de bâtiment arrière formé par l'ancienne prison.
L'ensemble est protégé au titre des monuments historiques classés par arrêté du 12.4.2018.
Éléments se missions de base: DIAG, APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR.
Éléments de missions complémentaires: SSI, QCES, STD, SYN, OPC.
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître de l'ouvrage est de 6 000 000 EUR HT (valeur mai 2018). Par application de l'article 2 de la loi du 12.7.1985 dite loi MOP, l'élaboration du programme et la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle peuvent se poursuivre pendant les études d'avant-projet. Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant.
Afficher plus
Source: OJS 2018/S 210-480852 (2018-10-26)
Avis d'attribution de marché (2019-11-07) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Commune de Bordeaux
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Rénovation du musée des arts décoratifs et du design — mission de maîtrise d'œuvre
AB-MADD”
Brève description:
“Rénovation du musée des arts décoratifs et du design — mission de maîtrise d'œuvre.”
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 1 169 000 💰
Description
Description du marché:
“Rénovation du musée des arts décoratifs et du design — mission de maîtrise d'œuvre.” Critères d'attribution
Prix
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2018/S 193-436801
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2019-E0111B
Titre:
“Rénovation du musée des arts décoratifs et du design — mission de maîtrise d'œuvre”
Date de conclusion du contrat: 2019-10-29 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 73
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: Dufour architectes
Commune postale: Prompsat
Pays: France 🇫🇷
Région: Puy-de-Dôme🏙️
Le contractant est une PME ✅
Nom: Manoury Jean-Hugues
Commune postale: Montreuil
Région: Ile-de-France🏙️
Nom: Batiserf ingénierie
Commune postale: Fontaine
Région: Isère🏙️
Nom: Choulet Louis
Commune postale: Clermont-Ferrand
Courrier électronique: noreply@bordeaux-metropole.fr📧
Nom: Meta
Commune postale: Paris
Région: Paris🏙️
Nom: Ecallard économiste
Nom: B2IX
Commune postale: Bruges
Région: Gironde🏙️ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 1 169 000 💰
Informations complémentaires Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“La consultation du (des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer 1...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
La consultation du (des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer 1 recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans 1 délai de 2 mois à compter de la publication du présent avis.
Afficher plus
Source: OJS 2019/S 217-533349 (2019-11-07)