Marché de travaux pour la construction de Climat Planète extension du CERMO sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères

Université Grenoble-Alpes

L'extension du CERMO est constituée de 2 masses de R + 3 et R + 2 reliées par un volume vitré.
Les locaux sont destinés à recevoir des activités de type bureau de recherche, data center, d'un pôle administratif ainsi que de rencontre: salle de réunion, cafétariat. Pour respecter le principe architectural des bâtiments actuellement réalisés sur le campus, l'ensemble des locaux sera implanté aux niveaux R + 1 à R + 3, n'étant implantés au RDC que les locaux: hall d'entrée, sanitaires, locaux techniques et garage à vélos. Tous les niveaux seront desservis par ascenseur.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-02-23. L'appel d'offres a été publié le 2018-01-16.

Qui ?

• Université Grenoble-Alpes

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2018-01-16	Avis de marché

Avis de marché (2018-01-16)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Brève description:

L'extension du CERMO est constituée de 2 masses de R + 3 et R + 2 reliées par un volume vitré. Les locaux sont destinés à recevoir des activités de type bureau de recherche, data center, d'un pôle administratif ainsi que de rencontre: salle de réunion, cafétariat. Pour respecter le principe architectural des bâtiments actuellement réalisés sur le campus, l'ensemble des locaux sera implanté aux niveaux R + 1 à R + 3, n'étant implantés au RDC que les locaux: hall d'entrée, sanitaires, locaux techniques et garage à vélos. Tous les niveaux seront desservis par ascenseur.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de bardage 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Serrurerie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de terrassement 📦
Systèmes de détection d'incendie 📦
Matériel électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Isère 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Grenoble-Alpes
Adresse postale: 213 rue de Gerland
Code postal: 69007
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.e-marchespublics.fr/ 🌏
Courrier électronique: pierre.dupuy@samop.fr 📧
Téléphone: +33 472661839 📞
URL des documents: http://www.e-marchespublics.fr/ 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marchespublics.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-01-16 📅
Date limite de soumission: 2018-02-23 📅
Date de publication: 2018-01-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 012-022327
Numéro JO-S: 12
Informations complémentaires

Appréciation des qualités professionnelles sur la base des Qualibat 1233 et 2212.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'extension du CERMO est constituée de 2 masses de R + 3 et R + 2 reliées par un volume vitré.

Les locaux sont destinés à recevoir des activités de type bureau de recherche, data center, d'un pôle administratif ainsi que de rencontre: salle de réunion, cafétariat. Pour respecter le principe architectural des bâtiments actuellement réalisés sur le campus, l'ensemble des locaux sera implanté aux niveaux R + 1 à R + 3, n'étant implantés au RDC que les locaux: hall d'entrée, sanitaires, locaux techniques et garage à vélos. Tous les niveaux seront desservis par ascenseur.

Valeur totale estimée: 5 500 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Fondations — Structure — Gros œuvre
Numéro du lot: 01
Brève description: Travaux de fondations — Structure — Gros œuvre.
Valeur estimée hors TVA: 1 117 100 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Description des options: En application de l'article 30-I-7
Informations complémentaires:

Appréciation des qualités professionnelles sur la base des Qualibat 1233 et 2212.

Intitulé du lot: Couverture — Étanchéité
Numéro du lot: 02
Brève description: Travaux de couverture et d'étanchéité
Valeur estimée hors TVA: 143 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Le lot n
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures et murs rideaux
Numéro du lot: 03
Brève description: Travaux de fourniture et pose de menuiseries extérieures et de murs rideaux
Valeur estimée hors TVA: 721 300 EUR 💰
Informations complémentaires:

Appréciation des qualités professionnelles sur la base des Qualibat 3712-3513-7133.

Intitulé du lot: Revêtement de façade — Bardage
Numéro du lot: 04
Brève description: Travaux de pose de bardage
Valeur estimée hors TVA: 475 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Appréciation des qualifications professionnelles sur la base des Qualibat 3813-7133.

Intitulé du lot: Cloisons — Plâtrerie — Faux plafonds
Numéro du lot: 05
Brève description: Travaux de cloisons — plâtrerie — faux plafonds
Valeur estimée hors TVA: 221 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Appréciation des qualifications professionnelles sur la base des Qualibat 4132-4231-6612.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 06
Brève description: Travaux de menuiseries intérieures
Valeur estimée hors TVA: 305 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Appréciation des qualifications professionnelles sur la base du Qualibat 4312.
Intitulé du lot: Revêtements de sols — Faïences
Numéro du lot: 07
Brève description: Travaux de revêtements de sols — faïences
Valeur estimée hors TVA: 135 200 EUR 💰
Informations complémentaires:

Appréciation des qualifications professionnelles sur la base des Qualibat 6222-6312.

Intitulé du lot: Peinture
Numéro du lot: 08
Brève description: Travaux de peinture
Valeur estimée hors TVA: 90 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Appréciation des qualifications professionnelles sur la base du Qualibat 6112.
Intitulé du lot: Serrurerie
Numéro du lot: 09
Brève description: Travaux de serrurerie
Valeur estimée hors TVA: 229 225 EUR 💰
Informations complémentaires: Appréciation des qualifications professionnelles sur la base du Qualibat 4412.
Intitulé du lot: Chauffage — Ventilation — Climatisation
Numéro du lot: 10
Brève description: Travaux de chauffage — ventilation — climatisation
Valeur estimée hors TVA: 532 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Ce lot comporte une tranche optionnelle dont le descriptif figure dans le CCTP de ce lot. Appréciation des qualifications professionnelles sur la base des Qualibat 5313-5413-5433.

Intitulé du lot: Plomberie — Sanitaires
Numéro du lot: 11
Brève description: Travaux de plomberie — sanitaires
Valeur estimée hors TVA: 63 800 EUR 💰
Informations complémentaires: Appréciation des qualifications professionnelles sur la base du Qualibat 5113.
Intitulé du lot: Électricité — Courants forts
Numéro du lot: 12
Brève description: Travaux d'électricité — courants forts — courants faibles
Valeur estimée hors TVA: 557 907 EUR 💰
Informations complémentaires:

Appréciation des qualifications professionnelles sur la base des Qualifelec E2-C2-CF2.

Intitulé du lot: Voix données image
Numéro du lot: 13
Brève description: Travaux de voix données images — réseaux d'information et de communication
Valeur estimée hors TVA: 71 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Appréciation des qualifications professionnelles sur la base des Qualifelec CF2.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 14
Brève description: Travaux d'installation d'ascenseurs
Valeur estimée hors TVA: 33 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Pour ce lot les capacités professionnelles seront appréciées sur la base de 3 références pertinentes de technicité équivalente ou supérieure exécutées au cours des 5 dernières années.

Intitulé du lot: Terrassements — Réseaux divers — Voirie — Revêtements extérieurs — Espaces verts
Numéro du lot: 15
Brève description: Travaux de terrassements — réseaux divers — voiries — revêtements extérieurs
Valeur estimée hors TVA: 207 800 EUR 💰
Intitulé du lot: Brouillard d'eau
Numéro du lot: 16
Brève description: Détection et extinction incendie — brouillard d'eau
Valeur estimée hors TVA: 80 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Pour ce lot les capacités professionnelles seront appréciées sur la base de la norme APSAD selon D2.

Intitulé du lot: Data centre
Numéro du lot: 17
Brève description: Data centre
Valeur estimée hors TVA: 439 613 EUR 💰
Informations complémentaires:

Ce lot comporte deux variantes imposées dont le descriptif figure dans le CCTP de ce lot. Les variantes libres (à l'initiative du candidat) sont refusées. Pour ce lot, les capacités professionnelles seront appréciées sur la base de la norme E3-CF2.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Campus universitaire — 70 rue de la Physique — Saint-Martin-d'Hères 38400

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1. la lettre de candidature et désignation du mandataire par ses co-traitants «imprimé DC1 dans sa version du 26.10.2016» ou document équivalent comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des co-traitants en cas de réponse en groupement;

2. la déclaration du candidat ou du membre du groupement établie selon l'imprimé référencé «imprimé DC2 dans sa version du 26.10.2016» ou document équivalent;

3. une déclaration sur l'honneur du candidat ou de chaque membre du groupement attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015. Il est précisé que le DC1 dans sa version du 26.10.2016 ou le DUME intègrent une déclaration sur l'honneur attestant que chaque co-traitant ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015. Par conséquent, les candidats qui utiliseront le formulaire DC1 du 26.10.2016 ou un DUME n'auront pas à fournir une telle déclaration.

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat: Les lots n

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-02-27 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Lieu: Locaux du Mandataire du Maître de l'ouvrage.
Informations complémentaires:

Seuls les membres du pouvoir adjudicateur, son mandataire et le Maître d'œuvre sont autorisés à assister à l'ouverture des offres.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Université
Contact
Point de contact: Samop Rhône-Alpes, les jardins d'entreprises — 213 rue de Gerland — 69007 Lyon — Pierre Dupuy — pierre.dupuy@samop.fr
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.fr/ 🌏
URL des documents: http://www.e-marchespublics.fr/ 🌏

Référence
Informations complémentaires

1 — le dossier de consultation des entreprises est mis gratuitement à la disposition des candidats sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur: https://www.e-marchéspublics.fr

2 — les offres peuvent être remises en version papier ou en version dématérialisée. Les modalités de remise des offres sont précisées dans le règlement de la consultation;

3 — le délai d'exécution du marché démarre non pas à compter de la date de notification des marchés, mais à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage de préparation;

4 — en cas de groupement, l'appréciation de la capacité économique, financière et professionnelle est globale;

5 — les candidats qui souhaitent obtenir des renseignements complémentaires, se reporteront à l'article IX du règlement de la consultation.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— référé pré-contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique conformément à l'arrêt du Conseil d'État n

— recours selon arrêt du 30.6.2017 (CE, 30.6.2017, n

Source: OJS 2018/S 012-022327 (2018-01-16)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)