Restructuration et extension des écoles Jean Cordier

Ville de Pessac

Il est précisé que le chantier se déroulera en site occupé et donc avec les établissements scolaires en fonctionnement pendant les travaux. Les travaux sont prévus phasés — un document de phasage du chantier est joint au DCE. Les visites de site sont obligatoires pour les lots nº 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 et 15. Les modalités sont décrites dans le règlement de la consultation. Pour les autres lots non visés par la visite obligatoire, la visite est tout de même conseillée. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 25 mois et 22 jours. À titre indicatif, les travaux débuteront à compter du 6.7.2018 jusqu'au 28.8.2020. Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Des variantes exigées par l'acheteur sont imposées. Elles concernent le lot nº 2 et sont décrites dans le cahier des charges marché séparé ordinaire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-18. L'appel d'offres a été publié le 2017-12-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-12-13 Avis de marché
2018-06-05 Avis d'attribution de marché
2018-07-09 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Installations techniques de bâtiment
Numéro de référence: 17AO06
Brève description:
Il est précisé que le chantier se déroulera en site occupé et donc avec les établissements scolaires en fonctionnement pendant les travaux. Les travaux sont prévus phasés — un document de phasage du chantier est joint au DCE. Les visites de site sont obligatoires pour les lots nº 1, 2, 3, 5, 7, 12, 13 et 15. Les modalités sont décrites dans le règlement de la consultation. Pour les autres lots non visés par la visite obligatoire, la visite est tout de même conseillée. Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 25 mois et 22 jours. À titre indicatif, les travaux débuteront à compter du 6.7.2018 jusqu'au 28.8.2020. Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement. Des variantes exigées par l'acheteur sont imposées. Elles concernent le lot nº 2 et sont décrites dans le cahier des charges marché séparé ordinaire.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Installations techniques de bâtiment 📦
Code CPV supplémentaire: Installations techniques de bâtiment 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de couverture en bardeaux bitumés 📦
Travaux de façade 📦
Travaux de menuiserie 📦
Serrurerie 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Revêtements de sol 📦
Peintures et revêtements muraux 📦
Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 📦
Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation 📦
Ascenseurs, skips, monte-charges, escaliers mécaniques et trottoirs roulants 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Gironde 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Pessac
Adresse postale: place de la Vème République, BP 40096
Code postal: 33604
Commune postale: Pessac Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.pessac.fr 🌏
Courrier électronique: jcviel@bordeaux-metropole.fr 📧
URL des documents: http://demat-ampa.fr 🌏
URL pour la participation: http://demat-ampa.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-12-13 📅
Date limite de soumission: 2018-01-18 📅
Date de publication: 2017-12-16 📅
Date de début: 2018-07-06 📅
Date de fin: 2020-08-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 242-502015
Numéro JO-S: 242
Informations complémentaires
La durée citée ci-dessus correspond à titre indicatif à la durée des travaux. Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 5 095 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Syndic de chantier
Numéro du lot: 1
Brève description: Installation de chantier.
Informations complémentaires:
La durée citée ci-dessus correspond à titre indicatif à la durée des travaux. Le délai du marché s'entend de sa notification jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
Intitulé du lot: Désamiantage démolition gros œuvre
Numéro du lot: 2
Brève description: Travaux de gros œuvre.
Intitulé du lot: Charpente bois couverture
Numéro du lot: 3
Brève description: Travaux de charpente.
Intitulé du lot: Étanchéité
Numéro du lot: 4
Brève description: Travaux de couverture.
Intitulé du lot: Revêtements de façades
Numéro du lot: 5
Brève description: Travaux de menuiserie.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie clôtures portails
Numéro du lot: 7
Brève description: Travaux de serrurerie.
Intitulé du lot: Plâtrerie faux plafonds cloisonnements isothermes
Numéro du lot: 8
Brève description: Travaux de platrerie.
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Revêtements de sols
Numéro du lot: 10
Brève description: Revêtements de sol.
Intitulé du lot: Revêtements muraux
Numéro du lot: 11
Brève description: Revêtements muraux.
Intitulé du lot: Électricité
Numéro du lot: 12
Brève description: Électricité.
Intitulé du lot: Plomberie sanitaires chauffage climatisation
Numéro du lot: 13
Brève description: Travaux de plomberie.
Intitulé du lot: Ascenseurs
Numéro du lot: 14
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Voirie réseaux divers
Numéro du lot: 15
Brève description: Travaux de terrassement.
Intitulé du lot: Espaces verts
Numéro du lot: 16
Brève description: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats sont invites a utiliser les imprimes Dc 1 et Dc 2 joints au dossier de consultation ou le Document unique de marche européen (DUME) pour présenter sa candidature. Les documents sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr — La déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnes aux articles 45 et 48 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés. Copie du ou des jugements prononces si le candidat est en redressement judiciaire. Un K bis ou document équivalent. Le pouvoir de la personne habilitée à signer le marché.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et, le cas échéant, le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,
Afficher plus
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
La ville de Pessac, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance nº 2015-899 du 23.7.2015 en incluant dans le cahier des charges de ce marché une clause sociale d'insertion professionnelle obligatoire. Cette clause est applicable aux lots nº 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 caractéristiques des prix: prix global forfaitaire. Modalités de variation des prix: révision mensuelle. Une avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Modalité de règlement des comptes: via un système de gestion informatique des marchés. Le délai global de paiement est de 30 jours. Modalités de financements: financement budget communal et subventions éventuelles.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-01-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.demat-ampa.fr 🌏
URL des documents: http://demat-ampa.fr 🌏
Pays: Gironde 🏙️
Adresse Internet: http://demat-ampa.fr 🌏
Adresse postale: Bordeaux-Métropole pôle territorial sud centre de la commande publique, Europarc B 15, 15 avenue Léonard de Vinci, horaires: du lundi au jeudi de 8:30 à 16:00 et le vendredi de 8:30 à 15:30
Commune postale: Pessac
Code postal: 33600

Référence
Informations complémentaires
Les critères de sélection des candidatures sont les capacités professionnelles, techniques et financières. Les candidats doivent transmettre leur offre au centre de la commande publique sous pli cacheté portant les mentions «Restructuration et extension des écoles Jean Cordier — ne pas ouvrir», par voie postale par pli recommandé avec avis de réception postale ou contre récépissé suite à dépôt ou par voie de dématérialisation aux adresses visées ci-dessous. Horaires: du lundi au jeudi de 8:30 à 16:00 et le vendredi de 8:30 à 15:30. Dématérialisation des procédures: les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux des documents constituant le dossier de consultation des entreprises (DCE). Formats acceptés: PDF, Microsoft Office (version office 2000 minimum), Open Office ou Libre Office. Ils veilleront à utiliser des polices standard courants (Arial, Times New Roman) et à limiter la transmission des documents aux seuls documents demandés à l'article 4 du présent règlement de consultation les candidats transmettront leurs réponses dans des formats de fichiers identiques à ceux des documents constituant le dossier de consultation des entreprises (DCE). Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format Xades, Cades ou Pades. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS. Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l'ouverture des plis et pourront faire l'objet d'une signature manuscrite. Les dossiers de candidature et d'offres sont présentés séparément dans des fichiers distincts, l'un comportant les éléments relatifs à la candidature, l'autre les éléments relatifs à l'offre. Ouverture des offres: lorsqu'elles sont accompagnées d'une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres, transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par le pouvoir adjudicateur, donnent lieu à l'ouverture de la copie de sauvegarde. La trace de la malveillance est conservée. Lorsque les candidatures ou les offres, transmises par voie électronique, ne sont pas parvenues dans les délais prévus par le règlement de la consultation ou n'ont pas pu être ouvertes, il est procédé à l'ouverture de la copie de sauvegarde, sous réserve qu'elle soit parvenue dans les délais visés ci-dessus. Il est procédé à la destruction de la copie de sauvegarde si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une ouverture.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Se reporter aux dispositions des articles L. 51-1 à L. 551-23 du code de justice administrative.
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: CCIRA de Bordeaux
Adresse postale: 103 B rue Belleville, BP 952
Téléphone: +33 557019751 📞
Adresse Internet: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_service../comite_local_bordeaux.pdf 🌏
Source: OJS 2017/S 242-502015 (2017-12-13)
Avis d'attribution de marché (2018-06-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Restructuration et extension des écoles Jean Cordier.
Valeur totale du marché: 3698618.98 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-05 📅
Date de publication: 2018-06-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 106-241153
Se réfère à l'avis: 2017/S 242-502015
Numéro JO-S: 106
Informations complémentaires
2 variantes exigées

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Installations techniques des bâtiments.
Désamiantage, démolition, gros œuvre.
Informations complémentaires: 2 variantes exigées
Brève description:
Platrerie, faux plafonds, cloisonnements isothermes.
Plomberie sanitaires chauffage climatisation.
Installation ascenceur.
Voirie réseaux divers.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Pessac.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-05-04 📅
2018-05-09 📅

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Se reporter aux dispositions des articles L551-1 à L551-23 du code de justice administrative.
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, CS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 556993800 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 106-241153 (2018-06-05)
Avis d'attribution de marché (2018-07-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Valeur totale du marché: 1114825.01 EUR 💰
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: place de la Ve République, BP 40096, Pessac Cedex
Commune postale: Pessac

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-09 📅
Date de publication: 2018-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 131-298257
Numéro JO-S: 131

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Travaux de charpente
Travaux d'étanchéité
Travaux de menuiserie
Revêtements de sols
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Pessac

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-06-14 📅
Nom: SAS Lamecol
Adresse postale: ZA du Courneau, 17 rue du Pré Meunier
Commune postale: Canejan
Code postal: 33610
Pays: France 🇫🇷
Gironde 🏙️
Valeur totale du marché: 378 500 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-06-12 📅
Nom: Soprema Entreprises SAS
Adresse postale: 7 rue Jean Baptiste Perrin
Commune postale: Eysines
Code postal: 33326
Valeur totale du marché: 219 400 EUR 💰
Nom: SAS Sml
Adresse postale: rue des Silos, BP 42
Commune postale: Sainte Livrade
Code postal: 47110
Valeur totale du marché: 292640.05 EUR 💰
Nom: Plamursol SAS
Adresse postale: 4 avenue de Guitayne
Commune postale: Canéjan
Valeur totale du marché: 224284.96 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 1
2
4

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse Internet: https://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 103 bis rue de Belleville, BP 952
Adresse Internet: https://www.economie.gouv.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 131-298257 (2018-07-09)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Nouvelle-Aquitaine Aquitaine Gironde
Fournisseurs:
Alphabat Coanda Colas Sud Ouest EIPF Nouvelle Société d'Ascenseurs Plamursol Sas SAS Lamecol SAS SML Sitex 33 SMS
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Machines industrielles Matériel de levage et de manutention et... Matériel de levage et de manutention Ascenseurs, skips, monte-charges,... Matériaux et structures de construction;... Matériaux de construction et articles connexes Matériaux de construction Matériaux de bâtiment