Mission organisation pilotage et coordination (OPC) pour la construction du Centre d'exploitation des routes départementales de Vallieres

Département de la Haute-Savoie

Réalisation d'un entre d'exploitation comprenant des locaux techniques (434 mètres carrés) des dépendances (67 mètres carrés) des locaux administratifs (214 mètres carrés) un logement (90 mètres carrés)un stockage couvert (280 mètres carrés) et un hangar à sel.
Le coût des travaux est évalué à 1 500 000 EUR HT
Le délai d'exécution des travaux est prévu à hauteur de 60 semaines, hors période de préparation.
Le marché est divisé en 5 phases définies comme suit:
Phase no 1 prise en charge du dossier
Phase no 2 préparation du DCE
Phase no 3 préparation du chantier
Phase no 4 suivi du chantier
Phase no 5 réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-08-28. L'appel d'offres a été publié le 2017-07-13.

Qui ?

• Département de la Haute-Savoie

Qu'est-ce que c'est ?

• Services techniques › Services de planification technique

Où ?

• Haute-Savoie

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-07-13	Avis de marché
2017-11-14	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-07-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de planification technique
Numéro de référence: 17s0227
Brève description:

Réalisation d'un entre d'exploitation comprenant des locaux techniques (434 mètres carrés) des dépendances (67 mètres carrés) des locaux administratifs (214 mètres carrés) un logement (90 mètres carrés)un stockage couvert (280 mètres carrés) et un hangar à sel. Le coût des travaux est évalué à 1 500 000 EUR HT Le délai d'exécution des travaux est prévu à hauteur de 60 semaines, hors période de préparation. Le marché est divisé en 5 phases définies comme suit: Phase no 1 prise en charge du dossier Phase no 2 préparation du DCE Phase no 3 préparation du chantier Phase no 4 suivi du chantier Phase no 5 réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de planification technique 📦
Code CPV supplémentaire: Services de planification technique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Savoie 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Haute-Savoie
Adresse postale: 23 rue de la Paix
Code postal: 74041
Commune postale: Annecy
Contact
Adresse Internet: http://www.hautesavoie.fr 🌏
Courrier électronique: dcpfour-serv@hautesavoie.fr 📧
URL des documents: http://www.hautesavoie.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.hautesavoie.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-13 📅
Date limite de soumission: 2017-08-28 📅
Date de publication: 2017-07-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 135-276958
Numéro JO-S: 135
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.hautesavoie.fr Modalités essentielles de financement et de paiement: — paiement par virement à 30 jours sur la base d'acompte mensuel — financement sur fonds propres de la collectivité — marché à prix forfaitaires — forme des prix: révisables.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le coût des travaux est évalué à 1 500 000 EUR HT

Le délai d'exécution des travaux est prévu à hauteur de 60 semaines, hors période de préparation.

Le marché est divisé en 5 phases définies comme suit:

Phase no 1 prise en charge du dossier

Phase no 2 préparation du DCE

Phase no 3 préparation du chantier

Phase no 4 suivi du chantier

Phase no 5 réception, levée de réserves et garantie de parfait achèvement.

Durée de l'accord: 45 mois

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— une lettre présentant la candidature accompagnée des pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ainsi que, le cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les co-traitants (DC1)

— Si le candidat est en redressement judiciaire, il peut joindre la copie du ou des jugements prononcés à cet effet permettant d'apprécier la poursuite de l'activité

— une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir en application des articles 45 et 48 de l'ordonnance 2015-899 du 23.7.2015.

Situation économique et financière:

— Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— L'indication des titres d'études et professionnels du candidat ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché public

— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des trois dernières années

— des certificats de qualification professionnelle établis par des organismes indépendants. Dans ce cas, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent

— la présentation d'une liste des principales références en matière d'OPC pour des travaux de construction exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants. Ces attestations précisent la date de réalisation, le maître d'ouvrage concerné, le coût et la surface des travaux réalisés, le type de mission confiée.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-08-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22740001700074
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.hautesavoie.fr 🌏
URL des documents: http://www.hautesavoie.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Haute-Savoie: services de la commande publique
Adresse postale: 23 rue de la Paix (2ème étage), CS 32444, (dépôt possible en mains propres contre récepissé)
Commune postale: Annecy Cedex
Courrier électronique: joelle.tasset@hautesavoie.fr 📧
Pays: Haute-Savoie 🏙️

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.hautesavoie.fr

Modalités essentielles de financement et de paiement:

— paiement par virement à 30 jours sur la base d'acompte mensuel

— financement sur fonds propres de la collectivité

— marché à prix forfaitaires

— forme des prix: révisables.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476422269 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement: amiable des litiges en matière de marchés publics
Adresse postale: 107 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69418
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Département de la Haute-Savoie: services de la commande publique au 0450332132
Adresse postale: 1 rue du 30° RI, CS 32444
Commune postale: Annecy
Code postal: 74041
Source: OJS 2017/S 135-276958 (2017-07-13)

Avis d'attribution de marché (2017-11-14)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réalisation d'un entre d'exploitation comprenant des locaux techniques (434 mètres carrés) des dépendances (67 mètres carrés) des locaux administratifs (214 mètres carrés) un logement (90 mètres carrés)un stockage couvert (280 mètres carrés) et un hangar à sel. Le coût des travaux est évalué à 1 500 000 EUR HT. Le délai d'exécution des travaux est prévu à hauteur de 60 semaines, hors période de préparation. Le marché est divisé en 5 phases définies comme suit: Phase n Phase n Phase n Phase n Phase n

Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Savoie 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-14 📅
Date de publication: 2017-11-16 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 220-457570
Se réfère à l'avis: 2017/S 135-276958
Numéro JO-S: 220
Informations complémentaires

Le marché est consultable sur place au Département de la Haute-Savoie. S'adresser à la personne citée en contact.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le coût des travaux est évalué à 1 500 000 EUR HT.

Phase n

Source: OJS 2017/S 220-457570 (2017-11-14)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'ingénierie (>20)

Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie (>20)

Services techniques (>20)