Marché de travaux de désamiantage / déplombage du bâtiments Les Ursulines

CA Provence Verte

Travaux de désamiantage, déplombage de l'école intercommunale de musique d'arts et de danse à Brignoles.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-09-14. L'appel d'offres a été publié le 2017-08-10.

Qui ?

• CA Provence Verte

Qu'est-ce que c'est ?

• Services de propreté et d'hygiénisation en milieu urbain ou rural, et services connexes › Services d'enlèvement du plomb
• Travaux de construction › Travaux de préparation de chantier
• Travaux de construction spécialisés divers › Travaux de désamiantage

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-08-10	Avis de marché

Avis de marché (2017-08-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de désamiantage
Numéro de référence: M2017-12
Brève description:

Travaux de désamiantage, déplombage de l'école intercommunale de musique d'arts et de danse à Brignoles.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de désamiantage 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Services d'enlèvement du plomb 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: CA Provence Verte
Adresse postale: 174 route départementale 554
Code postal: 83170
Commune postale: Brignoles
Contact
Adresse Internet: http://www.caprovenceverte.fr/ 🌏
Courrier électronique: gmadrenes@caprovenceverte.fr 📧
Téléphone: +33 498052710 📞
Fax: +33 498059379 📠
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-08-10 📅
Date limite de soumission: 2017-09-14 📅
Date de publication: 2017-08-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 154-318490
Numéro JO-S: 154
Informations complémentaires

Le délai d'exécution est fixé à 6 semaines maximum après notification de l'ordre de service de commencer le désamiantage (hors période de préparation). Date prévisionnelle de notification du marché: début octobre 2017.

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description:

Désamiantage préalable aux travaux de restructuration de l'ancien couvent des Ursulines en vue de l'installation de l'école intercommunale de musique d'arts et de danse à Brignoles (83170).

Durée de l'accord: 45 jours
Description des options:

Au sens des directives marchés publics, le marché pourra faire l'objet d'avenants.

Informations complémentaires:

Le délai d'exécution est fixé à 6 semaines maximum après notification de l'ordre de service de commencer le désamiantage (hors période de préparation).

Date prévisionnelle de notification du marché: début octobre 2017.

Intitulé du lot: Déplombage
Numéro du lot: 2
Brève description:

Déplombage préalable aux travaux de restructuration de l'ancien couvent des Ursulines en vue de l'installation de l'école intercommunale de musique d'arts et de danse à Brignoles (83170).

Durée de l'accord: 28 jours
Informations complémentaires:

Déplombage: délai d'exécution maximum: 4 semaines à compter de la restitution des zones désamiantées.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

L'école intercommunale de musique d'arts et de danse à Brignoles: bâtiment les Ursulines.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— extrait Kbis,

— pouvoir.

Situation économique et financière:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles;

Capacité technique et professionnelle:

— présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiqueront le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et préciseront s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin,

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public.

Il est demandé des qualifications particulières précisées dans le règlement de la consultation.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 3 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-09-14 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Établissement public de coopération intercommunale
Contact
Point de contact: Service commande publique
Adresse du profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Adresse Internet: http://www.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les offres seront classées en fonction des critères suivants (notation sur 100 points):

1/ Prix des prestations: 60 %;

2 / Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique: 30 % : décomposée comme suit

— méthodologie: 15 points,

— protections individuelles et collectives proposées: 15 points.

3 / Respect des délais: 10 %.

Une visite obligatoire du bâtiment les Ursulines est prévue.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine — CS 40510
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Adresse Internet: http://toulon.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 154-318490 (2017-08-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés (>20)

Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture (>20)

Travaux de construction spécialisés divers (>20)