Aménagement de la ZAC du Parc d'activités Drôme Sud Provence

SPL du Tricastin

La présente consultation concerne l'aménagement de la ZAC du Parc d'activités Drôme Sud Provence, sur la zone des Pâtis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme (26).
La consultation est divisée en cinq lots. Les lots sont également répartis en différentes tranches de travaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-03. L'appel d'offres a été publié le 2017-11-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-11-30 Avis de marché
2018-03-27 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-11-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de terrassement
Brève description:
La présente consultation concerne l'aménagement de la ZAC du Parc d'activités Drôme Sud Provence, sur la zone des Pâtis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme (26). La consultation est divisée en cinq lots. Les lots sont également répartis en différentes tranches de travaux.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de construction de lignes téléphoniques 📦
Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 📦
Travaux de construction de routes 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Drôme 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL du Tricastin
Adresse postale: place Castellane
Code postal: 26130
Commune postale: Saint-Paul-Trois-Châteaux
Contact
Adresse Internet: http://spl-tricastin.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: spl.tricastin@gmail.com 📧
Téléphone: +33 475969510 📞
URL des documents: http://spl-tricastin.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://spl-tricastin.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-30 📅
Date limite de soumission: 2018-01-03 📅
Date de publication: 2017-12-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 232-483252
Numéro JO-S: 232
Informations complémentaires
Les tranches optionnelles peuvent être affermies sous un délai maximum de 36 mois à compter du démarrage de l'exécution de la tranche ferme. La durée du marché est donnée à titre indicative et intègre la période de préparation de chantier, le délai d'exécution de la tranche ferme, le délai d'affermissement et d'exécution des tranches optionnelles et la période de garantie de parfait achèvement.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne l'aménagement de la ZAC du Parc d'activités Drôme Sud Provence, sur la zone des Pâtis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme (26).
La consultation est divisée en cinq lots. Les lots sont également répartis en différentes tranches de travaux.
Valeur totale estimée: 5 259 145 EUR 💰
Intitulé du lot: Terrassements généraux
Numéro du lot: 1
Brève description:
Les travaux du présent lot comprennent les installations de chantier et la signalisation de chantier communes à tous les lots, le repérage des réseaux existants, la publicité de chantier, les opérations préalables, le dégagement des emprises, la démolition de maçonnerie, la démolition de chaussée, les décapages de terres végétales, les terrassements en délai et en remblai, la mise en décharge des matériaux excédentaires ou impropres au réemploi, la fourniture et mise en œuvre de grave naturelle non traitée 0/80 en apports complémentaires, les contrôles et essais pour réception de plateforme par les autres lots, la mise à la côte provisoire des ouvrages existants, ainsi que le dossier de récolement.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 1 112 385 EUR 💰
Durée de l'accord: 59 mois
Description des options:
Le présent lot est décomposé en tranche comme suit:
— tranche ferme: Viabilisation de l'îlot B
— tranche optionnelle nº 1: Giratoire et viabilisation de l'îlot A
— tranche optionnelle nº 2: Viabilisation de l'îlot C
— tranche optionnelle nº 3: Aménagements définitifs.
Informations complémentaires:
Les tranches optionnelles peuvent être affermies sous un délai maximum de 36 mois à compter du démarrage de l'exécution de la tranche ferme. La durée du marché est donnée à titre indicative et intègre la période de préparation de chantier, le délai d'exécution de la tranche ferme, le délai d'affermissement et d'exécution des tranches optionnelles et la période de garantie de parfait achèvement.
Afficher plus
Intitulé du lot: Réseaux secs
Numéro du lot: 2
Brève description:
Les travaux du présent lot comprennent les installations de chantier propres au lot, la réalisation du réseau de télécommunication, la réalisation du réseau de distribution électrique, la réalisation des tranchées pour l'alimentation HTA, la réalisation du réseau de distribution de gaz, la réalisation du génie civil du réseau d'éclairage public et vidéo, la réalisation du réseau de télécommunication, des travaux spécifiques en tranchée en traversée de la route départementale, ainsi que le dossier de récolement.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 519 680 EUR 💰
Description des options: — tranche optionnelle nº 2: Viabilisation de l'îlot C.
Intitulé du lot: Réseaux humides
Numéro du lot: 3
Brève description:
Les travaux du présent lot comprennent les installations de chantier propres au lot, les opérations préalables, la fourniture et pose d'ouvrages de collectes des eaux pluviales (collecteurs, regards de visite, avaloirs, regards de branchement, caniveau à grille...), la réalisation d'étanchéité par géomembrane dans bassin de rétention et dans noues, la réalisation des ouvrages d'entrées et de sorties des bassins, des rampes d'accès, des déversoirs, la fourniture et pose d'ouvrages de collectes des eaux usées (collecteurs, regards de visite, regards de branchement...), la réalisation de postes de refoulement pour eaux usées et eaux pluviales, la réalisation du réseau d'eau potable, la réalisation du réseau d'irrigation, des travaux spécifiques en tranchée en traversée de la route départementale, les contrôles et essais, ainsi que le dossier de récolement.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 1 871 360 EUR 💰
Intitulé du lot: Voiries
Numéro du lot: 4
Brève description:
Les travaux du présent lot comprennent les installations de chantier propres au lot, les opérations préalables, la fourniture et pose de bordures et caniveau, la réalisation de revêtement de chaussée, la réalisation de trottoirs, la réalisation de la signalisation, la réalisation du mobilier urbain, ainsi que le dossier de récolement.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 1 545 370 EUR 💰
Intitulé du lot: Aménagements paysagers
Numéro du lot: 5
Brève description:
Les travaux du présent lot comprennent les installations de chantier propres au lot, les opérations préalables, la fourniture et mise en œuvre de terre végétale, la mise en forme et l'enherbement des espaces verts et des bassins, la plantation d'arbres tiges, la réalisation de 2 ilots pour les reptiles, la réalisation de clôtures, ainsi que le dossier de récolement.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 210 350 EUR 💰

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
La réalisation des travaux d'aménagement impliquera la prise en compte et le respect, par les entreprises, d'enjeux écologiques au sein même ou aux abords immédiats de la zone d'implantation du projet. Ces enjeux sont détaillés dans le cahier des engagements écologiques joint au dossier de consultation des entreprises.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-01-04 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société publique locale
Contact
Point de contact: Bureau de Mme Lebret Isabelle (1er étage de l'Hôtel de Ville)
Adresse du profil d'acheteur: http://spl-tricastin.e-marchespublics.com 🌏
URL des documents: http://spl-tricastin.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
Pour chaque lot, les critères de jugement des offres sont les suivants:
— valeur technique, pondéré à 60 %
— prix des prestations, pondéré à 40 %.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun — BP 1135
Commune postale: Grenoble Cedex
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000 📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Fax: +33 476518944 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Lyon
Adresse postale: Ordre des géomètres experts, à l'attention du CCIRA de Lyon, 79 cours Charlemagne
Commune postale: Lyon
Code postal: 69002
Téléphone: +33 345218243 📞
Courrier électronique: jerome.dossi@crtc.ccomptes.fr 📧
Source: OJS 2017/S 232-483252 (2017-11-30)
Avis d'attribution de marché (2018-03-27)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne l'aménagement de la ZAC du Parc d'activités Drôme Sud Provence, sur la zone des Pâtis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme (26). Le marché est divisé en 5 lots. Les lots sont également répartis en différentes tranches de travaux.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 3 944 304 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Vaucluse 🏙️
Ardèche 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Commune postale: Saint-Paul Trois Châteaux

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-27 📅
Date de publication: 2018-03-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 062-136604
Se réfère à l'avis: 2017/S 232-483252
Numéro JO-S: 62
Informations complémentaires
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le présent marché concerne l'aménagement de la ZAC du Parc d'activités Drôme Sud Provence, sur la zone des Pâtis à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans le département de la Drôme (26).
Le marché est divisé en 5 lots. Les lots sont également répartis en différentes tranches de travaux.
Description des options:
La répartition par tranche pour le lot est la suivante:
— tranche ferme: Viabilisation de l'îlot B,
— tranche optionnelle nº 1: Giratoire et viabilisation de l'îlot A,
— tranche optionnelle nº 2: Viabilisation de l'îlot C,
Informations complémentaires:
L'exécution du marché débute à compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.
Brève description:
Les travaux du présent lot comprennent les installations de chantier propres au lot, les opérations préalables, la fourniture et mise en œuvre de terre végétale, la mise en forme et l'enherbement des espaces verts et des bassins, la plantation d'arbres tiges, la réalisation de deux ilots pour les reptiles, la réalisation de clôtures, ainsi que le dossier de récolement.
Afficher plus

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-12 📅

Référence
Informations complémentaires
Pour chaque lot, le montant des marchés comprennent la tranche ferme et les tranches optionnelles.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2 place de Verdun — BP1135
Commune postale: Grenoble cedex
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Ordre des géomètres experts à l'attention du CCIRA de Lyon 79, cours Charlemagne
Source: OJS 2018/S 062-136604 (2018-03-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Auvergne-Rhône-Alpes Rhône-Alpes Drôme
Fournisseurs:
Belle environnement Berthouly Travaux Publics Braja Vesigne Les Jardins de Provence Rampa travaux publics SRV BAS Montel
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles