Affaire 17s0056 — construction d'un centre d'exploitation et de Maintenance Bus à Lyon Confluence

Sytral

La présente consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la construction du Centre d'exploitation et de maintenance Bus à Lyon Confluence.
Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016.
L'opération est décomposée en 20 lots. La présente publicité concerne 13 lots.
Chaque lot fera l'objet d'un marché distinct.
La date prévisionnelle de début des travaux est estimée à janvier 2018 (hors période de préparation).
Le délai d'exécution des marchés y compris études d'exécution et fabrication est de 26 mois (hors période de garantie de parfait achèvement).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-06-07. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-18.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Sytral

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-04-18	Avis de marché
2017-05-19	Informations complémentaires
2017-10-05	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-04-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Numéro de référence: 17s0056
Brève description:

La présente consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la construction du Centre d'exploitation et de maintenance Bus à Lyon Confluence. Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016. L'opération est décomposée en 20 lots. La présente publicité concerne 13 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché distinct. La date prévisionnelle de début des travaux est estimée à janvier 2018 (hors période de préparation). Le délai d'exécution des marchés y compris études d'exécution et fabrication est de 26 mois (hors période de garantie de parfait achèvement).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de couverture 📦
Travaux de bardage 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Serrurerie 📦
Travaux de peinture 📦
Carrelages 📦
Travaux de pose de revêtements de sols souples 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux de gros œuvre en béton 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: Sytral
Adresse postale: 21 boulevard Vivier Merle, CS 63815
Code postal: 69487
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.sytral.fr 🌏
Courrier électronique: unitemarches@sytral.fr 📧
Téléphone: +33 472845800 📞
Fax: +33 478531284 📠
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-18 📅
Date limite de soumission: 2017-06-07 📅
Date de publication: 2017-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 077-149445
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires

Marché traité à prix forfaitaire. Le présent marché fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics: Tranche ferme: ensemble des couvertures et étanchéité, plots supports de 600m Tranche optionnelle 1: plots supports de 435 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la construction du Centre d'exploitation et de maintenance Bus à Lyon Confluence.

Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016.

L'opération est décomposée en 20 lots. La présente publicité concerne 13 lots.

Chaque lot fera l'objet d'un marché distinct.

La date prévisionnelle de début des travaux est estimée à janvier 2018 (hors période de préparation).

Le délai d'exécution des marchés y compris études d'exécution et fabrication est de 26 mois (hors période de garantie de parfait achèvement).

Valeur totale estimée: 27 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot nº 2 — couverture / étanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description:

Ce lot comprend les travaux d'étanchéité de la toiture, de couverture métallique et de végétalisation des sheds.

Le délai d'exécution du marché est de 26 mois y compris période de préparation, études d'exécution et fabrication (hors période de garantie de parfait achèvement).

Valeur estimée hors TVA: 1 100 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 26 mois
Description des options:

*l'acheteur se réserve la possibilité de conclure un/des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires en application de l'article 30.I.7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

*le présent marché fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics.

Informations complémentaires:

Marché traité à prix forfaitaire.

Le présent marché fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics:

Tranche ferme: ensemble des couvertures et étanchéité, plots supports de 600m

Tranche optionnelle 1: plots supports de 435 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.

Intitulé du lot: Lot nº 03 — revêtements de façades
Numéro du lot: 3
Brève description:

Ce lot comprend les travaux de bardage et d'enduit de l'ensemble des façades, y compris le bardage verrier.

Le délai d'exécution du marché est de 26 mois y compris période de préparation, études d'exécution et fabrication(hors période de garantie de parfait achèvement).

Valeur estimée hors TVA: 2 700 000 EUR 💰
Description des options:

L'acheteur se réserve la possibilité de conclure un/des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires en application de l'article 30.I.7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Intitulé du lot: Lot no04 — menuiseries extérieures / occultations
Numéro du lot: 4
Brève description:

Ce lot comprend les travaux de menuiserie, la pose de portes et de fenêtres et éléments d'accessoires, d'encadrement de portes et fenêtres, la pose de seuils.

Valeur estimée hors TVA: 400 000 EUR 💰
Informations complémentaires: Ce marché est traité à prix forfaitaire.
Intitulé du lot: Lot nº 05 — métallerie / serrurerie
Numéro du lot: 5
Brève description:

Ce lot comprend la serrurerie y compris les brises soleil en toiture et les passerelles permettant de travailler en toiture des bus dans l'atelier

Valeur estimée hors TVA: 750 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Le présent lot fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25.3.2016 relatif aux marchés publics:

tf: ensemble des ouvrages de métallerie / Serrurerie avec ossature de la bambouseraie jusqu'à 8,00 m de hauteur selon plan façade rue Collonges du DCE

To1: ossature complémentaire de la bambouseraie jusqu'à 14,00 m de hauteur.

Intitulé du lot: Lot nº 06 — cloisons / Doublages / Plafonds / Peinture — revêtements muraux
Numéro du lot: 6
Brève description:

Ce lot comprend les travaux de peinture, de cloisonnement, la mise en place de plafonds suspendus ainsi que les peintures de sols.

Dans le cadre de ce lot, le Sytral met en œuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires.

Valeur estimée hors TVA: 800 000 EUR 💰
Description des options:

L'Acheteur se réserve la possibilité de conclure un/des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires en application de l'article 30.I.7 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Intitulé du lot: Lot no07 — sols durs
Numéro du lot: 7
Brève description: Ce lot comprend les travaux de carrelage de sols et mural.
Valeur estimée hors TVA: 130 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot no08 — sols souples
Numéro du lot: 8
Brève description:

Ce lot comprend la pose de sols souples pour une surface de l'ordre de 600 mètres carrés.

Valeur estimée hors TVA: 24 000 EUR 💰
Description des options:

Intitulé du lot: Lot no09 — menuiserie intérieure
Numéro du lot: 9
Brève description:

Ce lot comprend les travaux de menuiserie intérieure: portes, casiers, banques?

le délai d'exécution du marché est de 26 mois y compris période de préparation, études d'exécution et fabrication(hors période de garantie de parfait achèvement).

Valeur estimée hors TVA: 300 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot no10 — chauffage / ventilation / Désenfumage / Plomberie / Fluides spéciaux / Aspiration des gaz d'échappement / GTB-GTC
Numéro du lot: 10
Brève description:

Ce lot comprend les travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation, l'installation de chaudières, des travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation, d'installation de distribution d'eau, d'installation d'appareils sanitaires, et d'aspirateurs à usage non ménager.

Valeur estimée hors TVA: 2 850 000 EUR 💰
Description des options:

Intitulé du lot: Lot no11 — protection Incendie
Numéro du lot: 11
Brève description:

Ce lot comprend les travaux d'installation de dispositifs de prévention contre les incendies, et de systèmes de pulvérisation d'eau.

Intitulé du lot: Lot nº 12 — électricité CFO/CFA
Numéro du lot: 12
Brève description:

Ce lot comprend les travaux d'installation électrique (moyenne et haute tension) de câblages, d'installation d'appareils d'éclairage extérieur, de transformateurs, d'équipements électriques et de systèmes d'alarme et d'antenne.

Valeur estimée hors TVA: 2 300 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot nº 14 — appareils élévateurs
Numéro du lot: 13
Brève description: Ce lot comprend les travaux d'installation d'un ascenseur, un monte charge.
Valeur estimée hors TVA: 50 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot nº 1 — terrassements / fondations spéciales /gros œuvre / charpente métallique / aménagements extérieurs
Numéro du lot: 1
Brève description:

Ce lot comprend les travaux de terrassement, de gros œuvre en béton, de maçonnerie de pierre de taille, de charpente, et de travaux d'assemblage d'ossatures métalliques.

Le marché comprend une prestation supplémentaire éventuelle (PSE): Utilisation d'un béton Ecocem ou produit techniquement équivalent au bilan carbone plus faible qu'un béton classique pour les bétons des éléments béton armé en superstructure: voiles — linteaux — allèges — garde-corps/ Poteaux

Poutres BA/ Dalles BA.

La PSE a pour objet une prestation supplémentaire à l'offre de base que l'acheteur se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat. La présentation de cette PSE est facultative.

Dans le cadre de ce lot, le Sytral met en œuvre une condition d'exécution sociale.

Valeur estimée hors TVA: 14 300 000 EUR 💰
Informations complémentaires:

Les variantes sont autorisées sur les points suivants: système de fondation.

Les exigences minimales de la variante sont précisées à l'article 4.5 du règlement de consultation. Réponse obligatoire à la solution de base.

Toute autre présentation de variante n'est pas autorisée.

Marché traité à prix mixte.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Ilot compris entre la rue Bichat, la rue Collonge et le cours Suchet, sur le quai Rambaud. Lyon 2ème.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le DUME

— la lettre de candidature, DC1.

— La déclaration du candidat DC2.

A défaut d'utiliser:

— lettre de candidature, établie sur papier libre, datée et signée et précisant:

o nom et adresse du candidat (établissement et siège social, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopie, numéro Siret,

O si le candidat se présente seul ou en groupement; dans ce dernier cas, forme du groupement, désignation des membres du groupement et habilitation donnée au mandataire,

o document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.

O Déclaration sur l'honneur, datée et signée, pour justifier qu'il n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations de même nature que celles du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

— Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

— pour le lot 01: 14 000 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 02: 2 000 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 03: 4 000 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 04: 800 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 05: 1 500 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 06: 1 500 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 07: 250 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 08: 40 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 09: 600 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 10: 5 000 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 11: 2 000 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 12: 4 000 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel

— pour le lot 14: 100 000 EUR HT Chiffre d'affaires annuel.

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années;

— présentation d'une liste des principaux travaux exécutés en lien avec l'objet du marché au cours des 5 dernières années en précisant, pour chaque chantier cité, son objet, le lieu, la date, la durée, le montant de la prestation et les coordonnées du maître d'ouvrage. Ces références seront appuyée d'attestations de bonne exécution signées du maître d'ouvrage pour 3 chantiers équivalents à la présente consultation.

— description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public;

— certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou référence de travaux attestant de la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Certificats de qualifications ou équivalents:

o Lot nº 01:

— qualibat 1312

— qualibat 1321

— qualibat 1341

— certification LNE-SSP pour le Bet indépendant en charge des études complémentaires de pollution prévues au CCTP.

— Qualibat 1213

— qualibat 1233

— qualibat 2112

— qualibat 2162

— qualibat 2212

— qualibat 2232

— qualibat 2242

— qualibat 2253

— qualibat 3342

— qualibat 2412

o Lot nº 02:

— qualibat 3212

— qualibat 3272

— qualibat 3292

o Lot nº 04:

— qualibat 3511

— qualibat 3712

o Lot nº 05: Qualibat 4412

o Lot nº 10:

— qualibat 5114

— qualibat 5313

— qualibat 5413

o Lot nº 12:

— qualifelec E3.4 Electrotechnique

— qualifelec Cf 3.4

— apmis SSI Agrément Apmis

Le détail des exigences minimales est indiquées à l'article 6.1.3 du règlement de consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Conformément aux articles 122 à 126 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, il est prévu une retenue de garantie de 5 % du montant du marché qui pourra être remplacée par une garantie à première demande.le titulaire devra fournir la garantie à première demande prévue à l'article 123 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016.

Une avance pourra être versée au futur titulaire dans les conditions fixées à l'article 110 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Le titulaire devra fournir la garantie à première demande prévue à l'article 112 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016. Cette garantie devra couvrir 100 % du montant de l'avance.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les ressources qui seront mobilisées pour financer l'opération sont constituées par les fonds propres du Sytral. Les paiements seront effectués par virement administratif dans le délai réglementaire de 30 jours à compter de la présentation des demandes de paiement, selon l'application des articles 115 à 121 du décret nº 2016-360 du 25.3.2016 et du décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats n'ont pas la possibilité de soumissionner en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupement(s). La participation à plusieurs groupements, pour un même lot, est également interdite.

En cas de groupement, aucune forme juridique n'est exigée.

En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard de la personne publique pour l'exécution.

Conditions d'exécution du contrat:

Dans le cadre des marchés de travaux relatifs aux lots 1, 6, 10 et 12, le Sytral met en œuvre une condition d'exécution sociale conformément à l'article 38 de l'ordonnance marchés publics nº 2015-899 du 23.7.2015, visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-06-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 00:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 70

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 25690099400011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
Pays: Rhône 🏙️
Adresse Internet: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

1/ concernant les conditions de participation:

Il appartient au candidat de prouver par tous moyens sa capacité à répondre aux besoins du présent marché.

En cas de groupement, l'appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières des membres du groupement est globale.

Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution de ce marché (article 50 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics).

2/ concernant le jugement des offres;

* La valeur technique du lot 1 est décomposée en 6 sous-critères:

C1 Moyens humains et matériels, /5

C2 Méthodologies d'exécution, /4

C3 Engagement pour la tenue des délais et des jalons, /5

C4 Plan de Gestion Environnementale, /1

C5 Qualité des matériaux, /2

C6 Appréciation de la pollution du site, /3

* La valeur technique des lot 02, 03, 04, 05, 10, 11 et 12 est décomposée en 5 sous-critères:

C2 Méthodologies d'exécution, /5

C3 Engagement pour la tenue des délais et des jalons, /3

C4 Plan de Gestion Environnementale, /2

C5 Qualité des matériaux, /5

* La valeur technique des lot 06, 07, 08, 09, et 14 est décomposée en 5 sous-critères:

C1 Moyens humains et matériels, /4

C3 Engagement pour la tenue des délais et des jalons, /4

C4 Plan de Gestion Environnementale, /3

3/ * Retrait papier :un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque entreprise qui en fait la demande par courriel à l'adresse suivante: unitemarches@sytral.fr.

* Retrait électronique: le dossier peut être téléchargé à l'adresse:

http://marchespublics.sytral.fr/

5 / remise des offres:

* Elles seront adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises en main propre contre récépissé sous pli cacheté avant la date limite de réception des offres à l'adresse suivante:

Sytral — services des marchés — 21 boulevard Vivier Merle — CS 63815

69487 Lyon Cedex 03

Les offres peuvent être remises au SYTRAL du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00.

L'enveloppe extérieure devra porter la mention: « centre de maintenance pour les bus perrache — affaire 17s0056 — intitulé &Amp; numéro du lot concerné »

« Ne pas ouvrir »

* Les prestataires peuvent également remettre leur offre de manière dématérialisée en utilisant le lien suivant:

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2017/S 077-149445 (2017-04-18)

Informations complémentaires (2017-05-19)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la construction du centre d'exploitation et de maintenance bus à Lyon Confluence. Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25.3.2016. L'opération est décomposée en 20 lots. La présente publicité concerne 13 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché distinct. La date prévisionnelle de début des travaux est estimée à janvier 2018 (hors période de préparation). Le délai d'exécution des marchés y compris études d'exécution et fabrication est de 26 mois (hors période de garantie de parfait achèvement).

Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-05-19 📅
Date limite de soumission: 2017-06-12 📅
Date de publication: 2017-05-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 099-196774
Se réfère à l'avis: 2017/S 077-149445
Numéro JO-S: 99

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la construction du centre d'exploitation et de maintenance bus à Lyon Confluence.

Source: OJS 2017/S 099-196774 (2017-05-19)

Avis d'attribution de marché (2017-10-05)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la construction du Centre d'exploitation et de Maintenance Bus à Lyon Confluence. Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. L'opération est décomposée en 20 lots. La présente publicité concerne 13 lots. Chaque lot fera l'objet d'un marché distinct. La date prévisionnelle de début des travaux est estimée à janvier 2018 (hors période de préparation). Le délai d'exécution des marchés y compris études d'exécution et fabrication est de 26 mois (hors période de garantie de parfait achèvement).

Valeur totale du marché: 21298468.70 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-05 📅
Date de publication: 2017-10-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 194-398974
Numéro JO-S: 194
Informations complémentaires

Marché traité à prix forfaitaire. Le présent marché fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics: tranche Ferme: ensemble des couvertures et étanchéité, plots supports de 600m tranche optionnelle 1: plots supports de 435 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne les marchés de travaux relatifs à la construction du Centre d'exploitation et de Maintenance Bus à Lyon Confluence.

Elle est passée selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément aux dispositions des articles 26, 66 à 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.

Intitulé du lot: Lot no2 — couverture / Etanchéité
Description des options:

*L'Acheteur se réserve la possibilité de conclure un/des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la réalisation de prestations similaires en application de l'article 30.i.7 du décret no2016-360 du 25/03/2016.

*le présent marché fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Informations complémentaires:

Le présent marché fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics:

tranche Ferme: ensemble des couvertures et étanchéité, plots supports de 600m

tranche optionnelle 1: plots supports de 435 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.

Intitulé du lot: Lot no03 — revêtements de façades
Description des options:

Intitulé du lot: Lot no04 — menuiseries extérieures / Occultations
Lot no05 — métallerie / Serrurerie
Informations complémentaires:

Le présent lot fait l'objet d'un marché à tranches au sens de l'article 77 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics:

tf: ensemble des ouvrages de métallerie / Serrurerie avec ossature de la bambouseraie jusqu'à 8,00 m de hauteur selon plan façade rue Collonges du Dce

Intitulé du lot: Lot no06 — cloisons / Doublages / Plafonds / Peinture — revêtements muraux
Brève description:

Dans le cadre de ce lot, le Sytral met en oeuvre une condition d'exécution sociale visant à promouvoir l'emploi en faveur des publics prioritaires.

Intitulé du lot: Lot no10 — chauffage / ventilation / Désenfumage / Plomberie / Fluides spéciaux / Aspiration des gaz d'échappement / Gtb-Gtc
Lot no12 — electricité Cfo/Cfa
Lot no14 — appareils élévateurs
Lot no1 — terrassements / Fondations spéciales /Gros oeuvre / Charpente Métallique / Aménagements extérieurs
Brève description:

Ce lot comprend les travaux de terrassement, de gros oeuvre en béton, de maçonnerie de pierre de taille, de charpente, et de travaux d'assemblage d'ossatures métalliques.

Le marché comprend une prestation supplémentaire éventuelle(pse): Utilisation d'un béton Ecocem ou produit techniquement équivalent au bilan carbone plus faible qu'un béton classique pour les bétons des éléments béton armé en superstructure: Voiles — linteaux — allèges — garde-Corps/ Poteaux

Poutres Ba/ Dalles Ba.

La Pse a pour objet une prestation supplémentaire à l'offre de base que l'acheteur se réserve le droit de commander ou non lors de la signature du contrat. La présentation de cette Pse est facultative.

Dans le cadre de ce lo.

Informations complémentaires: Les variantes sont autorisées sur les points suivants: Système de fondation.

Procédure
Critères d'attribution
Prix (pondération): 60
70

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-10-04 📅
Nom: smac
Adresse postale: 20 Rue Francine Fromont
Commune postale: Vaulx-en-Velin
Code postal: 69120
Pays: France 🇫🇷
Rhône 🏙️
Nom: lenoir Metallerie
Adresse postale: 30 Rue Du Marais
Commune postale: Villeurbanne
Code postal: 69100
Nom: ets Blanchet Metallerie du Forez
Adresse postale: avenue de Lépine
Commune postale: Montbrison Cedex
Code postal: 42603
Pays: Loire 🏙️
Nom: sas Perrotin
Adresse postale: z.i Le Vorgey — bp 97
Commune postale: Charnoz-sur-Ain
Code postal: 01800
Pays: Ain 🏙️
Nom: rhodanienne De Carrelage
Adresse postale: 54 Avenue Francis De Pressense
Commune postale: Vénissieux
Code postal: 69200
Nom: sols Realisation
Adresse postale: 10 impasse Louis Saillant
Nom: sarl Thalmann
Adresse postale: parc d'activités
Commune postale: Sainte Consorce
Code postal: 69280
Nom: idex Energies
Adresse postale: 11 rue Maurice Audibert
Commune postale: Saint-Priest
Code postal: 69800
Nom: engie Axima Concept
Adresse postale: 3 Rue Paul Rieupeyroux
Nom: gpt Clemessy / Eiffage Energie
Adresse postale: 10 bld Marcel Dassault
Commune postale: Meyzieu Ceedex
Code postal: 69881
Nom: schindler
Adresse postale: 51 Rue Antoine Primat
Nom: gpt Leon Grosse / Seem / Grs Valtech
Adresse postale: 21 Bis Avenue Salvador Allende
Commune postale: Bron
Code postal: 69500
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
4
2
5
1
6

Référence
Informations complémentaires

Dans le respect des règles relatives au secret commercial et industriel protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, chaque contrat pourra être consulté à l'adresse de l'organisme acheteur sur demande écrite.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lyon
Informations sur les délais d'introduction des recours: Cf. Le greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus.
Source: OJS 2017/S 194-398974 (2017-10-05)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)