Mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination pour l'opération «village des Sciences» et les «aménagements cœur de campus» du secteur Bataillon
PRES COMUE
La présente procédure concerne une mission d'ordonnancement de pilotage et de coordination au cours des études et des travaux de la construction de l'opération «village des Sciences» et des aménagements «cœur de campus» qui l'accompagnent.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2016-08-24. L'appel d'offres a été publié le 2016-07-07.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
- • CRX SUD
- • Hérault
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2016-07-07 | Avis de marché |
| 2017-02-07 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2016-07-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de santé et de sécurité
Numéro de référence: AO 2016-01
Brève description:
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de santé et de sécurité 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pres comue
Adresse postale: 163 rue A. Broussonnet, Institut Botanique, CS 78290
Code postal: 34197
Commune postale: Montpellier Cedex 5
Contact
Adresse Internet: http://www.languedoc-roussillon-universites.fr 🌏
Courrier électronique: operationcampus@lr-universites.fr 📧
Téléphone: +33 467416786 📞
Fax: +33 467419334 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-07 📅
Date limite de soumission: 2016-08-24 📅
Date de publication: 2016-07-12 📅
Date de début: 2016-10-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 132-237527
Numéro JO-S: 132
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Montpellier — campus Triolet.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-08-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 13002143900018
Contact
Point de contact: Mme Céline Rémésy
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: COMUE — Languedoc-Roussillon Universités
Adresse postale: Institut Botanique — CS 78290 — 163 rue Auguste Broussonnet
Pays: Hérault 🏙️
Adresse Internet: http://www.languedoc-roussillon-universites.fr/ 🌏
Adresse postale: Institut Botanique — CS 78290 — 163 rue Auguste Broussonnet
Référence
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 132-237527 (2016-07-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de santé et de sécurité
Numéro de référence: AO 2016-01
Brève description:
La présente procédure concerne une mission d'ordonnancement de pilotage et de coordination au cours des études et des travaux de la construction de l'opération «village des Sciences» et des aménagements «cœur de campus» qui l'accompagnent.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de santé et de sécurité 📦
Code CPV supplémentaire: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hérault 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pres comue
Adresse postale: 163 rue A. Broussonnet, Institut Botanique, CS 78290
Code postal: 34197
Commune postale: Montpellier Cedex 5
Contact
Adresse Internet: http://www.languedoc-roussillon-universites.fr 🌏
Courrier électronique: operationcampus@lr-universites.fr 📧
Téléphone: +33 467416786 📞
Fax: +33 467419334 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-07-07 📅
Date limite de soumission: 2016-08-24 📅
Date de publication: 2016-07-12 📅
Date de début: 2016-10-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 132-237527
Numéro JO-S: 132
Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.
Conformément à l'article 40 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016, le pouvoir adjudicateur informe les candidats que la remise des candidatures et des offres se fera uniquement par voie dématérialisée à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO.
La transmission par voie papier n'est pas autorisée. De même, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, CLÉ USB...) n'est pas autorisée.
Seules les copies de sauvegarde pourront être transmise par voie papier dans les conditions décrites dans le règlement de la consultation.
Toutes les candidature et les offres transmises par voie papier seront rejetées pour non conformité.
À cet égard, il est précisé que les locaux du pouvoir adjudicateur seront fermés du lundi 1.8.2016 au lundi 15.8.2016 inclus. Aucune réponse aux questions des candidats ne pourra être apportée pendant cette période. En revanche, le dépôt électronique des plis, dans les conditions décrites dans les documents de la consultation, reste possible à cette période.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'OPC du chantier de l'opération village des Sciences et des aménagements cœur de campus qui y sont liés ont pour objet: d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux; de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités; d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité; de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: Montpellier — campus Triolet.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Pour présenter leur candidature, les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat).
Ils peuvent aussi utiliser le document unique de marché européen (DUME).
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces de la candidature telles que prévues aux articles 48 et 49 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016 et telles qu'énumérées dans le règlement de la consultation.
Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2016-08-25 📅
Heure d'ouverture des offres: 08:00
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 13002143900018
Contact
Point de contact: Mme Céline Rémésy
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: COMUE — Languedoc-Roussillon Universités
Adresse postale: Institut Botanique — CS 78290 — 163 rue Auguste Broussonnet
Pays: Hérault 🏙️
Adresse Internet: http://www.languedoc-roussillon-universites.fr/ 🌏
Adresse postale: Institut Botanique — CS 78290 — 163 rue Auguste Broussonnet
Référence
Informations complémentaires
La procédure de passation utilisée est: l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles 25-I.1° et 67 à 68 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016.
Conformément à l'article 40 du décret n° 2016-360 du 25.3.2016, le pouvoir adjudicateur informe les candidats que la remise des candidatures et des offres se fera uniquement par voie dématérialisée à l'adresse suivante: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_-kQBN0O3iO.
Afficher plus
La transmission par voie papier n'est pas autorisée. De même, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, CLÉ USB...) n'est pas autorisée.
Seules les copies de sauvegarde pourront être transmise par voie papier dans les conditions décrites dans le règlement de la consultation.
Toutes les candidature et les offres transmises par voie papier seront rejetées pour non conformité.
À cet égard, il est précisé que les locaux du pouvoir adjudicateur seront fermés du lundi 1.8.2016 au lundi 15.8.2016 inclus. Aucune réponse aux questions des candidats ne pourra être apportée pendant cette période. En revanche, le dépôt électronique des plis, dans les conditions décrites dans les documents de la consultation, reste possible à cette période.
Afficher plus
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Commune postale: Montpellier
Code postal: 34000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 467548100 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2016/S 132-237527 (2016-07-07)
Avis d'attribution de marché (2017-02-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 163 rue A. Broussonnet, institut Botanique, CS 78290
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-07 📅
Date de publication: 2017-02-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 028-050021
Se réfère à l'avis: 2016/S 132-237527
Numéro JO-S: 28
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Montpellier — campus triolet.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Temps prévisionnel d'intervention
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 30
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-11 📅
Source: OJS 2017/S 028-050021 (2017-02-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente procédure concerne une mission d'ordonnancement de pilotage et de coordination au cours des études et des travaux de la construction de l'opération «Village des sciences» et des aménagements «Cœur de campus» qui l'accompagnent.
Valeur totale du marché: 198 720 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 163 rue A. Broussonnet, institut Botanique, CS 78290
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-07 📅
Date de publication: 2017-02-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 028-050021
Se réfère à l'avis: 2016/S 132-237527
Numéro JO-S: 28
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
L'OPC du chantier de l'opération Village des sciences et des Aménagements cœur de campus qui y sont liés ont pour objet: d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux; de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux et une répartition appropriée des éventuelles pénalités; d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collège interentreprises d'hygiène et de sécurité; de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.
Afficher plus
Site principal ou lieu d'exécution: Montpellier — campus triolet.
Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Méthodologie
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Temps prévisionnel d'intervention
Critère de qualité (pondération): 30
Pondération du prix: 30
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-01-11 📅
Source: OJS 2017/S 028-050021 (2017-02-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕