Maîtrise d'oeuvre pour les travaux de restauration du site abbatial de saint-gilles classé patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco au titre du bien en série "Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France

Mairie de Saint-Gilles

La présente consultation concerne: maitrise d'oeuvre pour les travaux de restauration du site abbatial de saint-gilles La Ville de Saint-Gilles a fait réaliser une étude-diagnostic du site abbatial de Saint-Gilles, afin de préparer les phases de travaux nécessaires à sa restauration. Cette étude a permis d'observer et décrire les principaux désordres constatés sur les édifices du site abbatial et de proposer des phases de travaux chiffrés et hiérarchisés. Le marché se décomposera en: une tranche ferme (tf): L'Ensemble des missions de maîtrise d' uvre pour les travaux suivants: — travaux d'urgence — restauration de la façade occidentale et de l'emmarchement — mise aux normes des installations électriques — eclairage du cloître, de l'ancien ch ur et de la façade occidentale. — Travaux d'assainissement, de sauvegarde et d'accessibilité — aménagement d'une terrasse didactique sur la chapelle des Pénitents — aménagement de la place de la République — signalétique deux tranches conditionnelles (tc): — tC 1: L'Ensemble des missions de maîtrise d' uvre pour la restauration des couvertures et façades de la nef, du chevet, de la sacristie et de la vis de Saint-Gilles — tC 2: L'Ensemble des missions de maîtrise d' uvre pour la restauration des couvertures et façades des bas-côtés et de la chapelle Sainte-Agnès.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-10-22. L'appel d'offres a été publié le 2015-09-02.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-09-02 Avis de marché
Avis de marché (2015-09-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Mairie de Saint-Gilles
Adresse postale: place Jean Jaurès
Code postal: 30800
Commune postale: Saint-Gilles
Contact
Adresse Internet: http://saint-gilles.fr/ 🌏
Courrier électronique: elodie.castel@saint-gilles.com 📧
Téléphone: +33 466877763 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-02 📅
Date limite de soumission: 2015-10-22 📅
Date de publication: 2015-09-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 172-313246
Numéro JO-S: 172
Informations complémentaires
Adresse profil acheteur, le DCE (Dossier de Consulation) est téléchargeable gratuitement sur: www.klekoon.com ou sur demande par mail aux adresses suivantes: elodie.castel@saint-gilles.fr ou viviane.veyrie@saint-gilles.fr La remise des offres s'effectue: — par courrier permettant date certaine — par dépôt contre récepissé — sur la plateforme www.klekoon.com. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: Critère: Valeur technique 50 % décomposée comme suit: Composition et qualité de l'équipe dédiée à la mission 20 % Qualité de la note méthodologique 30 % Critère: Prix des prestations 40 % Critère: Délai d'exécution 10 %. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.9.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation concerne: maitrise d'oeuvre pour les travaux de restauration du site abbatial de saint-gilles La Ville de Saint-Gilles a fait réaliser une étude-diagnostic du site abbatial de Saint-Gilles, afin de préparer les phases de travaux nécessaires à sa restauration. Cette étude a permis d'observer et décrire les principaux désordres constatés sur les édifices du site abbatial et de proposer des phases de travaux chiffrés et hiérarchisés. Le marché se décomposera en: une tranche ferme (tf): L'Ensemble des missions de maîtrise d' uvre pour les travaux suivants: — travaux d'urgence — restauration de la façade occidentale et de l'emmarchement — mise aux normes des installations électriques — eclairage du cloître, de l'ancien ch ur et de la façade occidentale. — Travaux d'assainissement, de sauvegarde et d'accessibilité — aménagement d'une terrasse didactique sur la chapelle des Pénitents — aménagement de la place de la République — signalétique deux tranches conditionnelles (tc): — tC 1: L'Ensemble des missions de maîtrise d' uvre pour la restauration des couvertures et façades de la nef, du chevet, de la sacristie et de la vis de Saint-Gilles — tC 2: L'Ensemble des missions de maîtrise d' uvre pour la restauration des couvertures et façades des bas-côtés et de la chapelle Sainte-Agnès.
Afficher plus
Durée de l'accord: 48 mois
Numéro de référence: 15MOE217
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site de l'Abbatiale, 30800 Saint-Gilles.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: Pièces demandées dans le règlement de consultation.
Situation économique et financière: Pièces demandées dans le règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle: Pièces demandées dans le règlement de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Pièces demandées dans le règlement de consultation.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: Sur ressources propres communales d'investissement et par subventions.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: En cas de groupement, celui devra être conjoint avec mandataire solidaire.
Autres conditions particulières:
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: — attestation de conformité au décret nº2009-749 du 22.6.2009: être titulaire d'un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention «Architecture et patrimoine», patrimoine architectural bâti.
Afficher plus
L’exécution du service est réservée à une profession particulière:
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier: — attestation de conformité au décret nº2009-749 du 22.6.2009: être titulaire d'un diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention «Architecture et patrimoine», patrimoine architectural bâti.
Afficher plus
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (50)
2. Prix (40)
3. Délai d'exécution (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Garcia Jean-Pierre, deuxième adjoint délégué à l'achat public
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏
Nom: Ville de Saint-Gilles
Point de contact: M. Garcia José, bâtiments communaux
Téléphone: +33 466877809 📞
Courrier électronique: jose.garcia@ville-saint-gilles.fr 📧
Point de contact: Mme Castel Élodie, responsable marchés publics
Courrier électronique: elodie.castel@saint-gilles.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15MOE217
Informations complémentaires
Adresse profil acheteur, le DCE (Dossier de Consulation) est téléchargeable gratuitement sur: www.klekoon.com ou sur demande par mail aux adresses suivantes: elodie.castel@saint-gilles.fr ou viviane.veyrie@saint-gilles.fr La remise des offres s'effectue: — par courrier permettant date certaine — par dépôt contre récepissé — sur la plateforme www.klekoon.com. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante: Critère: Valeur technique 50 % décomposée comme suit: Composition et qualité de l'équipe dédiée à la mission 20 % Qualité de la note méthodologique 30 % Critère: Prix des prestations 40 % Critère: Délai d'exécution 10 %.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.9.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nîmes
Adresse postale: 16 avenue Feuchères
Commune postale: Nîmes
Code postal: 30000
Téléphone: +33 466273700 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:
En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Nîmes est compétent en la matière. -instance chargée des procédures de référé précontractuel, assorti d'une suspension (jusqu'à la signature du contrat), recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter de la notification/publication de la décision attaquée), recours en appréciation/contestation de la validité du marché des candidats évincés Recours Tropic (2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution au JOUE) et recours Tarn-et-Garonne pour les tiers aux contrats (2 mois à compter de l'accomplissement des formalités de publicité liées à l'attribution du marché): Tribunal administratif de Nîmes; 16 avenue Feuchères, 30 000 Nîmes, +33 466273700.
Afficher plus
Source: OJS 2015/S 172-313246 (2015-09-02)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍