MOE/Roncourt/SH

EPF Lorraine

Roncourt - ancien carreau de la mine - mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reconversion de l'ancien bâtiment de la machine d'extraction en salle multi-activités.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-10-07. L'appel d'offres a été publié le 2014-08-27.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-08-27 Avis de marché
Avis de marché (2014-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Quantité ou étendue:
La présente consultation a pour objet une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour la conception et le suivi des travaux de reconversion de l'ancien bâtiment d'extraction de la mine, sur la Commune de Roncourt (Moselle). Dans le cadre de la politique régionale de traitement des espaces dégradés, l'EPFL accompagne financièrement la Commune pour la conception et la réalisation des travaux de réhabilitation du clos et couvert du bâtiment et des espaces extérieurs proches. Les travaux d'aménagement intérieurs sont pris en charge en intégralité par la collectivité.Mission de maîtrise d'oeuvre loi MOP catégorie " opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment " :— études de diagnostic,— études d'avant-projet (APS et Apd),— études de projet,— assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,— mission Visa (EXE à la charge des entreprises),— direction de l'exécution du contrat de travaux,— assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.Il est également prévue, pour chaque marché, une mission complémentaire " ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier " au sens du décret no93-1268 du 29 novembre 1993.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: EPF Lorraine
Adresse postale: rue Robert Blum
Code postal: 54701
Commune postale: Pont-à-Mousson
Contact
Courrier électronique: sandrine.herrmann@epfl.fr 📧
Téléphone: +33 383804020 📞
Fax: +33 383804021 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-08-27 📅
Date limite de soumission: 2014-10-07 📅
Date de publication: 2014-08-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 165-295045
Numéro JO-S: 165
Informations complémentaires
A titre indicatif, le délai d'exécution prévisionnel est de 24 mois, hors période de GPA, à compter de la notification du marché. Le début d'exécution prévisionnel des prestations se situe au mois de octobre 2014. Afin de permettre aux candidats d'évaluer les prestations à réaliser, le maître de l'ouvrage organise à leur attention une visite du site concerné par le présent appel public à concurrence. Cette visite est facultative mais recommandée. Elle se déroulera le 15.9.2014 a 14:00 en présence des maîtres d'ouvrage. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.8.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Roncourt - ancien carreau de la mine - mission de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reconversion de l'ancien bâtiment de la machine d'extraction en salle multi-activités.
Quantité ou étendue:
La présente consultation a pour objet une mission complète de maîtrise d'oeuvre, pour la conception et le suivi des travaux de reconversion de l'ancien bâtiment d'extraction de la mine, sur la Commune de Roncourt (Moselle). Dans le cadre de la politique régionale de traitement des espaces dégradés, l'EPFL accompagne financièrement la Commune pour la conception et la réalisation des travaux de réhabilitation du clos et couvert du bâtiment et des espaces extérieurs proches. Les travaux d'aménagement intérieurs sont pris en charge en intégralité par la collectivité.
Afficher plus
Mission de maîtrise d'oeuvre loi MOP catégorie " opérations de réutilisation ou de réhabilitation d'ouvrage de bâtiment " :
— études de diagnostic,
— études d'avant-projet (APS et Apd),
— études de projet,
— assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux,
— mission Visa (EXE à la charge des entreprises),
— direction de l'exécution du contrat de travaux,
— assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
Il est également prévue, pour chaque marché, une mission complémentaire " ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier " au sens du décret no93-1268 du 29 novembre 1993.
Description des options:
En application de l article 35 II 6° du code des marchés publics, le maître de l ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite de 50 % des prestations initiales.
Numéro de référence: Moe/roncourt/sh
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Site de l'ancien carreau de la Mine, 57860 Roncourt.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: v. Règlement de la consultation.
Situation économique et financière: v. Règlement de la consultation.
Exécution du marché
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu avec :
— soit un prestataire unique
— soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire (forme imposée avant notification)
En application de l'article 51 VI du code des marchés publics, chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.
L’exécution du service est réservée à une profession particulière:
Conformément aux articles L.431-1 et R.421-14 du code de l'urbanisme, la présence d'un architecte (au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture) est obligatoire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Commune de Roncourt
Adresse postale: 30 rue Raymond Mondon
Commune postale: Roncourt
Code postal: 57860
Contact
Point de contact: Mme Herrmann Sandrine
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: Établissement public foncier de Lorraine
URL pour informations complémentaires: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: CMS 54
Adresse postale: 5 allée de la Foret de la Reine
Commune postale: Vandoeuvre-les-Nancy
Code postal: 54500
Téléphone: +33 383285649 📞
Fax: +33 383285527 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_nHAxYSmVS0 🌏
: http://www.achatpublic.com/ 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Moe/roncourt/sh
Informations complémentaires
A titre indicatif, le délai d'exécution prévisionnel est de 24 mois, hors période de GPA, à compter de la notification du marché.
Le début d'exécution prévisionnel des prestations se situe au mois de octobre 2014.
Afin de permettre aux candidats d'évaluer les prestations à réaliser, le maître de l'ouvrage organise à leur attention une visite du site concerné par le présent appel public à concurrence.
Cette visite est facultative mais recommandée.
Elle se déroulera le 15.9.2014 a 14:00 en présence des maîtres d'ouvrage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.8.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix
Commune postale: Strasbourg Cedex
Code postal: 67070
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Fax: +33 383342224 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: préfecture de Meurthe-et-Moselle 1 rue du Préfet Claude Érignac
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Strasbourg
Source: OJS 2014/S 165-295045 (2014-08-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍