Marché de maîtrise d'œuvre pour l'optimisation de l'implantation de la Banque de France à Poitiers
Le marché concerne les prestations de maîtrise d'œuvre pour l'optimisation de l'implantation de la Banque de France à Poitiers.
Dans le cadre de la modernisation de la Banque de France à l'horizon 2020, le projet immobilier de Poitiers – PRIP- Banque de France a pour objectif de restructurer le site des Carmélites. Ce site accueille aujourd'hui le Centre administratif de la Banque de France. Le projet permettra également d'y implanter la succursale, aujourd'hui installée dans des locaux inadaptés sur un autre site de la ville.
Les objectifs de l'opération sont les suivants:
- accueillir dans des conditions favorables et durables les services et entités du Centre administratif de Poitiers et de la succursale qui ont la particularité d'avoir des activités différentes,
- restructurer l'ensemble du site des Carmélites (pour assurer sa mise aux normes et son ouverture sur la ville),
- optimiser les surfaces afin d'économiser et libérer du foncier,
- respecter le patrimoine remarquable et le contexte historique du site des Carmélites,
- s'inscrire dans une démarche haute qualité environnementale en cohérence avec la politique environnementale de la Banque de France.
Le centre administratif de la Banque de France est situé au 84 rue des Carmélites, au cœur de Poitiers. La surface totale de la parcelle est de 18 791 m².
L'opération prévoit:
- la restructuration des trois bâtiments et de la chapelle, d'une surface SHON totale d'environ 13 550 m²,
- la démolition d'un bâtiment d'une surface SHON totale d'environ 200 m²,
- la division parcellaire permettant la cession ultérieure de bâtiments ne faisant pas partie du programme (surface SHON totale environ 4900 m²).
La mission de maîtrise d'œuvre est constituée d'une mission de base dédiée à la réhabilitation de bâtiments, au sens de la loi n° 85 704 sur la maîtrise d'ouvrage publique, du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 (article 15-II) et de l'arrêté du 21 décembre 1993 (annexes II) ; le contenu de chaque élément de mission est celui qui figure à l'annexe II de l'arrêté du 21 décembre 1993. Cette mission est constituée des éléments de mission suivants:
La mission de base est ainsi constituée : DIA, APS, APD, AA, PRO, ACT, VISA, DET, AOR
Elle est par ailleurs complétée des éléments suivants :
Mission de coordination des systèmes de sécurité incendie (CSSI).
Mission de synthèse des études d'exécution architecturale, technique (SYN).
Mission acoustique.
Mission de Space-Planning.
Le délai d'exécution du marché visé au II.3 du présent avis (72 mois) s'entend à compter de la notification du marché (et non de son attribution) et comprend un délai prévisionnel de réception (de la notification du marché à la réception) de 60 mois, auquel s'ajoute le délai légal de garantie de parfait achèvement. Ce délai n'a pas valeur contractuelle.
Le délai contractuel total d'exécution du marché sera définitivement déterminé après attribution du présent marché: il comprendra le délai contractuel de réception (de la notification du marché à la réception) qui sera fixé dans l'offre de l'attributaire du présent marché auquel s'ajoutera le délai légal de garantie de parfait achèvement.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2014-09-10.
L'appel d'offres a été publié le 2014-07-30.
Qui ?
Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
| Date |
Document |
| 2014-07-30
|
Avis de marché
|
| 2014-12-03
|
Informations complémentaires
|