réhabilitation du bâtiment axial wallon dans le cadre de l'aménagement du Parc d'activités OPALOPOLIS à etaples sur mer (62630) - opération no 00.1739

SEM Adevia

la présente consultation concerne les travaux de réhabilitation du bâtiment axial wallon divisée en 7 lots.
Le bâtiment est le fruit de la juxtaposition de 3 entités à savoir :
-Une construction de type tertiaire sur R+1 (A1) d'une superficie d'environ 970 mètres carrés.
-une construction de type industrielle à structure béton (A2 et A3a) d'une superficie d'environ 730 mètres carrés
-une construction de type industrielle à structure métallique (A3b) d'une superficie d'environ 2.600 mètres carrés.
A1 et A2 datent des années 1960 / 1970.
A3 date de la même époque pour la partie avant (A3a). Une extension a été réalisée en 1997/1998 (A3b).
Ces bâtiments sont occupés totalement ou partiellement par des entreprises en activité.
Le programme prévoit de :
-Séparer physiquement chaque entité
-redéfinir les espaces de distribution extérieurs
-restructurer A1
-Mettre aux normes chaque bâtiment de type industriel (A2 et A3)
Il est précisé aux entreprises que les travaux se dérouleront en site occupé

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-01-31. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-20.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-12-20 Avis de marché
2014-01-24 Informations complémentaires
2014-06-16 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:
le délai d'exécution des travaux est de 11 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.Date prévisionnelle de démarrage des travaux: mars 2014.La description des lots est précisée à la rubrique "Information sur les lots"
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SEM Adévia
Adresse postale: Centre d'affaires Artea, 2 rue Joseph Marie Jacquard, CS 10135
Code postal: 62803
Commune postale: Liévin Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.adevia.fr 🌏
Téléphone: +33 321448526 📞
Fax: +33 321448438 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-20 📅
Date limite de soumission: 2014-01-31 📅
Date de publication: 2013-12-24 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 249-434249
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
La procédure d'appel d'offres ouvert est organisée selon l'article 29 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005 en application de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005. La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée. Seul le format papier est admis. Les candidats pour les lots 1, 3 et 7 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché. Les visites auront lieu, les mardi 7, 14 et 21 janvier, sur demande. D'Autres dates pourront éventuellement être fixées en cas de besoins. Les informations relatives à cette visite sont disponibles auprès de : - Ludovic Lefebvre au +33 321448526, fax +33 321446947, e-mail : l.lefebvre@adevia.fr ou Mme Fanny Theret au +33 321448526, fax +33 321446947, e-mail : f.theret@adevia.fr. A l'issue de cette visite obligatoire pour les lots précités, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre. Les candidats pour les autres lots désirant se rendre sur les lieux d'exécution pourront se joindre, sur demande, aux visites organisées ci-dessus. Condition d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires: Le dossier de consultation est disponible : gratuitement, par téléchargement sous forme dématérialisée via le site internet http://www.achatpublic.com (Salle des marchés "Entreprise" référence 00.1739 dans le module de "Recherche avancée") et sur support papier. Un exemplaire du dossier de consultation est remis ou envoyé à chaque candidat contre paiement des frais de reprographie d'un montant de : 50 euros par dossier par chèque libellé à l'ordre de sem adevia. Le dossier est à retirer sur place ou est envoyé après demande du candidat en temps utile auprès du maître de l'ouvrage par telephone ou courrier à l'adresse suivante : SEM Adévia Mme Fanny Theret Centre d'affaires, Artéa 2 rue Joseph-Marie Jacquard – CS 10135 62 803 Liévin Cedex Tél. +33 321448526 heures d'ouvertures des bureaux : du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 sauf les 24, 25 et 31.12.2013 et 1.1.2014, jours de fermeture de la société. Par courrier, le dossier sera envoyé dans les 6 jours au plus tard de la demande. - dans le cas d'une remise contre paiement des frais de reprographie, le dossier ne sera remis ou envoyé aux candidats qu'après réception par le maître de l'ouvrage du chèque de paiement à l'adresse ci-dessus. Si le prestataire désire des exemplaires supplémentaires du dossier de consultation, ceux-ci pourront être adressés ou mis à sa disposition, à la même adresse et dans les mêmes conditions que précisées ci-avant, sur demande préalable (6 jours à l'avance) ; -il est précisé que la présente publicité est consultable sur le site www.achatpublic.com relatif à l'opération concernée, sous la référence "00.1739" ; Renseignements techniques et administratifs : Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur question 10 jours avant la date limite de remise des offres: M. Lefebvre ou Mme Theret Adresse : Centre d'affaires Artéa 2 rue Joseph Marie Jacquard 62800 Liévin E-Mail : l.lefebvre@adevia.fr ou f.theret@adevia.fr Tél. +33 321448526 Ou utiliser le lien suivant: Https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2013_i7HAt9GY1o&v=1&selected=0 Une réponse sera alors adressée, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.12.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation concerne les travaux de réhabilitation du bâtiment axial wallon divisée en 7 lots.
Le bâtiment est le fruit de la juxtaposition de 3 entités à savoir :
-Une construction de type tertiaire sur R+1 (A1) d'une superficie d'environ 970 mètres carrés.
-une construction de type industrielle à structure…
… béton (A2 et A3a) d'une superficie d'environ 730 mètres carrés
… métallique (A3b) d'une superficie d'environ 2.600 mètres carrés.
A1 et A2 datent des années 1960 / 1970.
A3 date de la même époque pour la partie avant (A3a). Une extension a été réalisée en 1997/1998 (A3b).
Ces bâtiments sont occupés totalement ou partiellement par des entreprises en activité.
Le programme prévoit de :
-Séparer physiquement chaque entité
-redéfinir les espaces de distribution extérieurs
-restructurer A1
-Mettre aux normes chaque bâtiment de type industriel (A2 et A3)
Il est précisé aux entreprises que les travaux se dérouleront en site occupé
Numéro du lot: 1
Brève description: Clos et couvert
Informations complémentaires sur les lots:
Ce lot comprend les travaux de démolition, de désamiantage, de gros oeuvre, de serrurerie, d'étanchéité, de menuiseries extérieures, de désenfumage, d'isolation thermique et de bardage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Distribution intérieure
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot comprend les travaux de plâtrerie, plafonds et menuiseries intérieures.
Numéro du lot: 3
Brève description: Courants forts et faibles
Informations complémentaires sur les lots:
Ce lot comprend les travaux de courants forts et faibles d'aménagement et de remise aux normes.
Numéro du lot: 4
Brève description: Chauffage ventilation plomberie sanitaires
Informations complémentaires sur les lots:
Ce lot comprend les travaux de Chauffage ventilation plomberie…
… sanitaires.Le CCTP du lot 4 identifie deux prestations supplémentaires éventuelles (options techniques) à chiffrer obligatoirement par les candidats :- option technique no1 : Production de chaleur par pompe à chaleur géothermique- option technique no2 : Emission par poutres dynamiques
… sanitaires.
Le CCTP du lot 4 identifie deux prestations supplémentaires éventuelles (options techniques) à chiffrer obligatoirement par les candidats :
- option technique no1 : Production de chaleur par pompe à chaleur géothermique
- option technique no2 : Emission par poutres dynamiques
Numéro du lot: 5
Brève description: Peinture Revêtement de sol souple
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot comprend les travaux de Peinture Revêtement de sol souple.
Numéro du lot: 6
Brève description: Ascenseur
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot comprend les travaux de fourniture et pose d'un ascenseur.
Numéro du lot: 7
Brève description: vrd Espaces Verts
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot comprend les travaux de VRD et Espaces Verts.
Quantité ou étendue:
le délai d'exécution des travaux est de 11 mois à compter de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation.
Date prévisionnelle de démarrage des travaux: mars 2014.
La description des lots est précisée à la rubrique "Information sur les lots"
Numéro de référence: 00.1739
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: route de Montreuil, 62630 Étaples-sur-Mer

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
chaque candidat ou chaque membre de l'équipe candidate devra produire les documents ci-dessous à l'exception de la lettre de candidature qui sera fournie en un seul exemplaire pour le groupement entier, dans les conditions du règlement de consultation. Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.
Afficher plus
- une lettre de candidature (Dc1 ou équivalent) comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement. La lettre de candidature est signée par le représentant du candidat, et en cas de groupement, soit par chacun des membres du groupement, soit par le seul mandataire du groupement si celui-ci produit les habilitations signées de chacun des autres cotraitants. (L'Imprimé Dc1 est disponible gratuitement sur le lien internet suivant : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/dc1.rtf)
Afficher plus
- une déclaration sur l'honneur (cf. Modèle joint au RDC à remplir Imperativement) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies à l'article 8 de l'ordonnance du 6 juin 2005 no2005-649 ;
- le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet
Situation économique et financière:
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
- l'Attestation d'assurances responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale en cours de validité (c'est-à-dire justifiant le paiement des primes pour la période en cours).
Capacité technique et professionnelle:
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ;
Afficher plus
- certificats de qualification professionnelle, en cours de validité. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
Afficher plus
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.
Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et financières d'un autre intervenant quel qu'il soit (sous-traitant notamment), il devra produire les pièces relatives à cet intervenant visées ci-dessus. Il devra également justifier qu'il disposera des capacités de cet intervenant pour l'exécution du marché.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
retenue de garantie de 5 %. Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché de substituer une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie.
Une avance de 20% sera versée après production d'une caution ou garantie à première demande en garantissant le remboursement
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
financement sur ressources propres
modalités essentielles de paiement : prix global forfaitaire non actualisable, ni révisable.
Le délai de paiement des acomptes est de 60 jours à compter de la réception de la demande d'acompte par le maitre d'oeuvre. Le délai maximum de paiement du solde est de 60 jours à compter de la réception du décompte général et définitif par le maitre d'ouvrage.
Afficher plus
Unité monétaire utilisée : euro
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
si un marché correspondant à un lot est attribué à un groupement, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contraindre le groupement attributaire à revêtir la forme d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire dans le cas où il ne revêtirait pas encore cette forme.
Afficher plus
Il n'est pas possible de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.achatpublic.com 🌏
Nom: SEM Adévia
Adresse postale: Voir section Vi-3) Renseignements techniques et administratifs
Voir section Vi-3) Condition d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
2 rue Joseph Marie Jacquard, CS 10135, M Jean Jacques Delille, directeur général, horaires d'ouverture des locaux où seront remis les dossiers contenant les offres : du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:30 sauf les 24, 25 et 31.1.2013 et 1.1.2014, jours de fermeture de la société

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 00.1739
Informations complémentaires
La procédure d'appel d'offres ouvert est organisée selon l'article 29 du décret no2005-1742 du 30 décembre 2005 en application de l'ordonnance no2005-649 du 6 juin 2005.
La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n'est pas autorisée. Seul le format papier est admis.
Les candidats pour les lots 1, 3 et 7 doivent obligatoirement effectuer une visite des lieux d'exécution du marché.
Les visites auront lieu, les mardi 7, 14 et 21 janvier, sur demande. D'Autres dates pourront éventuellement être fixées en cas de besoins. Les informations relatives à cette visite sont disponibles auprès de :
- Ludovic Lefebvre au +33 321448526, fax +33 321446947, e-mail : l.lefebvre@adevia.fr
ou Mme Fanny Theret au +33 321448526, fax +33 321446947, e-mail : f.theret@adevia.fr.
A l'issue de cette visite obligatoire pour les lots précités, une attestation de passage sera délivrée aux candidats. Cette attestation devra nécessairement être jointe à l'offre.
Les candidats pour les autres lots désirant se rendre sur les lieux d'exécution pourront se joindre, sur demande, aux visites organisées ci-dessus.
Condition d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires:
Le dossier de consultation est disponible : gratuitement, par téléchargement sous forme dématérialisée via le site internet http://www.achatpublic.com (Salle des marchés "Entreprise" référence 00.1739 dans le module de "Recherche avancée") et sur support papier. Un exemplaire du dossier de consultation est remis ou envoyé à chaque candidat contre paiement des frais de reprographie d'un montant de : 50 euros par dossier par chèque libellé à l'ordre de sem adevia. Le dossier est à retirer sur place ou est envoyé après demande du candidat en temps utile auprès du maître de l'ouvrage par telephone ou courrier à l'adresse suivante :
Afficher plus
SEM Adévia
Mme Fanny Theret
Centre d'affaires, Artéa
2 rue Joseph-Marie Jacquard – CS 10135
62 803 Liévin Cedex
Tél. +33 321448526
heures d'ouvertures des bureaux : du lundi au vendredi de 9:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 sauf les 24, 25 et 31.12.2013 et 1.1.2014, jours de fermeture de la société. Par courrier, le dossier sera envoyé dans les 6 jours au plus tard de la demande.
- dans le cas d'une remise contre paiement des frais de reprographie, le dossier ne sera remis ou envoyé aux candidats qu'après réception par le maître de l'ouvrage du chèque de paiement à l'adresse ci-dessus. Si le prestataire désire des exemplaires supplémentaires du dossier de consultation, ceux-ci pourront être adressés ou mis à sa disposition, à la même adresse et dans les mêmes conditions que précisées ci-avant, sur demande préalable (6 jours à l'avance) ;
Afficher plus
-il est précisé que la présente publicité est consultable sur le site www.achatpublic.com relatif à l'opération concernée, sous la référence "00.1739" ;
Renseignements techniques et administratifs :
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur question 10 jours avant la date limite de remise des offres:
M. Lefebvre ou Mme Theret
Adresse :
Centre d'affaires Artéa
2 rue Joseph Marie Jacquard
62800 Liévin
Ou utiliser le lien suivant:
Une réponse sera alors adressée, au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20.12.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lille
Adresse postale: 13 avenue du Peuple Belge, BP 729
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59034
Téléphone: +33 320783333 📞
Fax: +33 320785009 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Lille
Source: OJS 2013/S 249-434249 (2013-12-20)
Informations complémentaires (2014-01-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-01-24 📅
Date limite de soumission: 2014-02-17 📅
Date de publication: 2014-01-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 020-030486
Se réfère à l'avis: 2013/S 249-434249
Numéro JO-S: 20
Source: OJS 2014/S 020-030486 (2014-01-24)
Avis d'attribution de marché (2014-06-16)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 809 664,12 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Territoires Soixante Deux SEM

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-16 📅
Date de publication: 2014-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 117-206058
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires
Marchés notifiés le 5 mai 2014. Ces contrats peuvent être consultés au siège de Territoires Soixante Deux (2 rue Joseph Marie Jacquard - CS 10135 - 62803 Liévin Cedex) aux heures d'ouverture de bureaux. Références de l'avis initial paru au BOAMP Parution no : 248 A, annonce no 281 du 26.12.2013. Références de publication rectificative Parution no : 20 A, annonce no 207 du 29.1.2014. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 16.6.2014.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: route de Montreuil, 62630 Etaples-sur-Mer.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2014-03-25 📅
Nom: SARL ETRA Construction
Adresse postale: 48 rue du Gaz - Coulogne - BP 90088
Commune postale: Calais Cedex
Code postal: 62102
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Sas ipc
Adresse postale: 11 boulevard Auguste Huguet
Commune postale: Le Portel
Code postal: 62480

3️⃣
Nom: SAS Eiffage Énergie Tertiaire Nord Établissement Outreau
Adresse postale: 7 rue RENÉ CASSIN - Résurgat II
Commune postale: Outreau
Code postal: 62230

4️⃣
Nom: SAS Thermoclim Services
Adresse postale: 78 rue de Constantine
Commune postale: Boulogne-sur-Mer
Code postal: 62200

5️⃣
Nom: SAS Nord Revêtements
Adresse postale: 4 route de Quéhen
Commune postale: Isques
Code postal: 62360

6️⃣
Nom: SA Schindler - direction agence régionale Nord Picardie
Adresse postale: pa du Chat - 332 rue Marie Curie
Commune postale: Wambrechies
Code postal: 59118

7️⃣
Nom: SAS Eurovia Pas-de-Calais - agence de Calais - secteur d'etaples
Adresse postale: ZI - boulevard Valigot
Commune postale: Étaples-sur-Mer
Code postal: 62630
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
2
1
5
4
Source: OJS 2014/S 117-206058 (2014-06-16)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
SA Schindler - direction agence régionale... SARL ETRA Construction SAS Eiffage Énergie Tertiaire Nord... SAS Eurovia Pas-de-Calais - agence de... SAS IPC SAS Nord Revetements SAS Thermoclim Services
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de démolition Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments