Mission d'ordonnancement – pilotage – coordination pour la construction des 2 opérations
Logivie
La présente consultation est lancée suivant la procédure interne adaptée en vue de passer un marché de travaux avec l'entreprise économiquement la plus avantageuse.
L'agrément des candidats sera effectué sur la base des éléments suivants:
— conformité des pièces administratives demandées,
— garanties professionnelles et financières appréciées en fonction de l'examen des données financières, des qualifications, et des références d'opérations similaires.
Le délai de réception des offres était de 2014-01-17. L'appel d'offres a été publié le 2013-12-13.
Qui ?- • Logivie
- • Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction › Services de conseil en protection et contrôle des risques
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-12-13 | Avis de marché |
Avis de marché (2013-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conseil en protection et contrôle des risques
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conseil en protection et contrôle des risques 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Logivie
Adresse postale: 13 rue des Docks
Code postal: 58058
Commune postale: Nevers
Contact
Courrier électronique: sandrine.thomas@batigere.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-13 📅
Date limite de soumission: 2014-01-17 📅
Date de publication: 2013-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 245-427083
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Châtenoy-le-Royal – rue André Frénaud
Brève description:
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Chalon-sur-Saône – rue Saint-Martin-des-Champs
Brève description:
Maîtrise d'oeuvre: Chambaud Architectes.
Numéro de référence: 2013-Ao-20
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Capacité technique (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Cunat Hubert
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.batigere.fr 🌏
Nom: Logivie
Point de contact: Monsieur Jérôme Primot
Téléphone: +33 386599662 📞
Courrier électronique: jerome.primot@batigere.fr 📧
Code postal: 58028
Point de contact: Service juridique
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-Ao-20
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144327070 📞
Fax: +33 144325151 📠
Source: OJS 2013/S 245-427083 (2013-12-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conseil en protection et contrôle des risques
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conseil en protection et contrôle des risques 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Logivie
Adresse postale: 13 rue des Docks
Code postal: 58058
Commune postale: Nevers
Contact
Courrier électronique: sandrine.thomas@batigere.fr 📧
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-13 📅
Date limite de soumission: 2014-01-17 📅
Date de publication: 2013-12-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 245-427083
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://marches.batigere.fr
Annexe matérielle: les document sont téléchargeable sur le site: http://marches.batigere.fr
Code NUTS FR26
Capacité technique du candidat:
— références d'opérations similaires sur les 3 dernières années avec indication du type d'opération, des montants, des dates des marchés, des noms des maîtres d'ouvrage publics ou privés,
— nombre de passages prévus en cours de chantier et jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement.
Délai d'exécution: le délai d'exécution est fixé à l'acte d'engagement.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation est lancée suivant la procédure interne adaptée en vue de passer un marché de travaux avec l'entreprise économiquement la plus avantageuse.
L'agrément des candidats sera effectué sur la base des éléments suivants:
— conformité des pièces administratives demandées,
— garanties professionnelles et financières appréciées en fonction de l'examen des données financières, des qualifications, et des références d'opérations similaires.
Intitulé du lot: Châtenoy-le-Royal – rue André Frénaud
Brève description:
Construction de 46 logements décomposé comme…
… suit:— 3 bâtiments R+1 de 4 logements intermédiaires,— 3 bâtiments R+2 de 6 logements intermédiaires,— 16 logements individuels R+1,Maîtrise d'oeuvre: Atelier Senechal-Auclair.
… suit:
— 3 bâtiments R+1 de 4 logements intermédiaires,
— 3 bâtiments R+2 de 6 logements intermédiaires,
— 16 logements individuels R+1,
Maîtrise d'oeuvre: Atelier Senechal-Auclair.
Intitulé du lot: Chalon-sur-Saône – rue Saint-Martin-des-Champs
Brève description:
Construction de 46 logements collectifs R+3 sur…
… sous-sols.Maîtrise d'oeuvre: Chambaud Architectes.
… sous-sols.
Numéro de référence: 2013-Ao-20
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
La déclaration d'intention de soumissionner (imprimé Dc1) accompagné d'un extrait d'inscription au registre du commerce et des sociétés (K-bis) de moins de 3 mois, et toute délégation de signature relative au marché.
Situation économique et financière:
La déclaration du candidat (imprimé Dc2).
Les attestations d'assurance en responsabilité civile et décennale avec mention de l'activité assurée et de la durée de validité.
Une présentation de la société indiquant notamment les moyens généraux de la société (humains et techniques), ses chiffres clés.
Les qualifications professionnelles du candidat.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement: ressources propres et prêts extèrieurs.
Paiement: art. 3.9 CCA.
Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Capacité technique (50)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. Cunat Hubert
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.batigere.fr 🌏
Nom: Logivie
Point de contact: Monsieur Jérôme Primot
Téléphone: +33 386599662 📞
Courrier électronique: jerome.primot@batigere.fr 📧
Code postal: 58028
Point de contact: Service juridique
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2013-Ao-20
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier sur http://marches.batigere.fr
Annexe matérielle: les document sont téléchargeable sur le site: http://marches.batigere.fr
Code NUTS FR26
Capacité technique du candidat:
— références d'opérations similaires sur les 3 dernières années avec indication du type d'opération, des montants, des dates des marchés, des noms des maîtres d'ouvrage publics ou privés,
— nombre de passages prévus en cours de chantier et jusqu'à la fin de l'année de parfait achèvement.
Délai d'exécution: le délai d'exécution est fixé à l'acte d'engagement.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: 4 boulevard du Palais
Commune postale: Paris
Code postal: 75001
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144327070 📞
Fax: +33 144325151 📠
Source: OJS 2013/S 245-427083 (2013-12-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕