marche nº 54-13-43 marché de maîtrise d'oeuvre installation du CTA/Codis et de l'état major sur le site de Kleber SDIS 54

Informations complémentaires

les aménagements suivants constitueront la tranche ferme dans le cadre des marchés de travaux : Pour les bâtiments : dans le bâtiment A: surface : 2000 mètres carrés o La création dans de nombreux bureaux d'une cloison permettant ainsi de séparer les bureaux en deux. O La vérification des installations électriques existantes et l'installation d'équipements dans les nouvelles pièces o La mise aux normes permettant l'accessibilité du bâtiment aux PMR (ascenseur, rampe d'accès, zone de d'attente sécurisée). O La mise aux normes incendie du bâtiment (détection, escaliers de secours, création de sortie de secours, cloisonnement) o La protection des équipements informatiques et électriques (climatisation, extinction, cloisonnement) o La réalisation de travaux de propreté (peinture, sol, faux plafond) o Le contrôle de tous les ouvrants ainsi que la pose d'un système de contrôle d'accès et d'intrusion. O La création de sanitaires dans le bâtiment B: surface : 2000 mètres carrés o La création dans de nombreux bureaux d'une cloison permettant ainsi de séparer les bureaux en deux. O La vérification des installations électriques existantes et l'installation d'équipements dans les nouvelles pièces o Le réaménagement d'une partie du 1er étage afin d'installer le Cta/Codis o La mise aux normes permettant l'accessibilité du bâtiment aux PMR (ascenseur, rampe d'accès, zone de d'attente sécurisée) o La mise aux normes incendie du bâtiment (détection, escaliers de secours, création de sortie de secours, cloisonnement) o La protection des équipements informatiques et électriques (climatisation, extinction, cloisonnement) o La création sur une partie du bâtiment d'un étage supplémentaire destiné à accueillir 4 bureaux. O La création des locaux spécifiques pour les équipements de transmission du SDIS o La réalisation de travaux de propreté (peinture, sol, faux plafond) o Le contrôle de tous les ouvrants ainsi que la pose d'un système de contrôle d'accès et d'intrusion. O La création de sanitaires. Pour les extérieurs : Reprise de tous les réseaux (bassin de rétention, séparateur hydrocarbure) Réfection d'enrobé sur le site de Kléber Les aménagements suivants constitueront les tranches conditionnelles dans le cadre des marchés de travaux : Tranche conditionnelle 1 : Remise en état des espaces verts Tranche conditionnelle 2 : Aménagement de parkings Tranche conditionnelle 3 : Signalisation horizontale et verticale Marché négocié spécifique aux marchés de maitrise d' uvre en application des articles 34,35 I 2 . ,65,66 et 74 III 1) a) du code des marchés publics. La sélection des candidats se fera sur références, compétence et moyens. De trois à cinq équipes seront admises à négocier sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures. Aucune indemnité ne sera versée aux concurrents. La date limite d'obtention des documents contractuels est le 30aout 2013 à 12h00 Le dossier de consultation comprend : Le RC Le dossier de consultation sera librement téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation www.klekoon.com. Il pourra également être remis gratuitement par voie électronique à chaque candidat qui en formulera la demande.les demandes devront être adressées au : service departemental D'Incendie et de secours de meurthe et moselle Cellule marchés publics 27 A, rue du Cardinal Mathieu CO 14305 54043 NANCY-CEDEX Tel: 03.83.41.18.46. Fax: 03.83.41.18.59. Marches@sdis54.fr Les plis contenant les candidatures seront transmis par lettre recommandée avec accusé réception ou remis contre récépissé ou par voie dématérialisée avant le 30 aout 2013 à 12 h à l'adresse ci-après indiquée (du lundi au vendredi, de 9 heures à 12 h et de 14h à 16 heures) : service departemental D'Incendie et de secours de meurthe et moselle Cellule marchés publics 27 A, rue du Cardinal Mathieu CO 14305 54043 NANCY-CEDEX Les candidats transmettront leur candidature sous pli cacheté. Ce pli portera l'indication " Candidature pour : Maîtrise d' uvre - installation du Cta/Codis et de l'état major sur le site de Kleber" MARCHE n. 54-13-43 . Nom et adresse de L'Entreprise Les candidatures électroniques sont autorisées via la plateforme de dématérialisation sur le profil acheteur du SDIS 54 : www.klekoon.com. La transmission par voie électronique de la candidature devra respecter les conditions de formes applicables à la transmission sur support papier. Les formats acceptés par le pouvoir adjudicateur sont les suivants : .pdf, .doc, .xls, .ppt ainsi que les formats d'image jpg, png et de documents html). Le candidat ne doit pas utiliser de code actif dans sa réponse, tels que : formats exécutables, .exe, .com, .scr, macros, activex, applets, scripts, . Les candidats ont la faculté de faire parvenir au pouvoir adjudicateur une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier.les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doivent faire parvenir cette copie avant la date limite de remise des plis.cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant les mentions suivantes : " copie de sauvegarde " intitulé de la consultation nom ou dénomination du candidat.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 juillet 2013.

Brève description

le présent marché a pour but d'installer sur le site de Kléber à Essey-lès-Nancy l'etat-major et le CTA/Codis du service départemental d'incendie et de Secours de Meurthe-et-Moselle. Pour finaliser cette installation plusieurs types d'aménagements sont nécessaires dans les locaux actuels. L'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est estimée à 2 000 000 EUR (TTC). Le délai d'exécution du marché court à compter de sa notification : phase études 6 mois et phase travaux 1 an. L'ensemble des documents transmis par les candidats seront rédigées en français ou traduit en français. Contenu de la mission : mission de base au sens de la loi MOP selon les phases suivantes : APS/APD, PRO/DCE, ACT/DET, EXE/AOR/DOE/ assortie des missions complémentaires OPC et SSI.

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants (Dc1 ou forme libre) Déclaration du candidat (Dc2) ou renseignements équivalents pour chaque membre de l'équipe Déclaration sur l'honneur dûment datée et signée par le candidat en application des articles 43 et 44 du code des marchés publics Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet. Pour l'architecte, copie de l'inscription à l'ordre des architectes, copie de l'attestation d'assurance et pour le(s) bureau(x) d'étude technique : copie des attestation de qualification technique

Capacité technique et professionnelle

pour l'analyse des compétences, références et moyens humains et matériel : Pour l'architecte mandataire Les architectes mandataires devront fournir trois références maximum portant sur des opérations de même ampleur réalisées ou en cours de réalisation et qui datent de moins de 5 ans. Ils devront remplir une fiche format A4 (soit 3 transparents ou un Powerpoint) comportant les éléments suivants : nom du maître de l'ouvrage, nature de l'opération, montant des honoraires et des travaux, missions de maîtrise d' uvre, délais d'étude/travaux, surface des projets, vue d'ensemble, plan, photo et façade au choix du candidat, et un résumé technique de l'opération.. Ils devront établir par ailleurs une note méthodologique d'une page format A4 recto verso au maximum explicitant de manière précise le rôle dévolu à chaque membre de l'équipe, son implication dans le projet, les méthodes misent en place pour que chaque membre de l'équipe soit informé de l'état d'avancement du projet, les moyens techniques et humains mis en uvre pour assurer les missions dans les délais prescrits, les procédures misent en place pour assurer l'avancement du chantier dans un site occupé et sur plusieurs années. Pour les autres membres du groupement Les membres du groupement devront impérativement fournir trois références maximum portant sur des opérations de même ampleur réalisées ou en cours de réalisation qui datent de moins de cinq ans. Pour chaque opération, ils devront remplir une fiche au format A4 comportant les éléments suivants : nom du maître de l'ouvrage, nature de l'opération, montant des honoraires et des travaux, missions de maîtrise d' uvre, délais d'étude/travaux, surface des projets, vue d'ensemble, plan, photo et façade au choix du candidat, résumé technique de l'opération.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

le financement du présent marché est assuré par le biais des contributions obligatoires du conseil général, des communes et des EPCI au budget du SDIS. Conformément aux dispositions du décret 2008-1355 du 19 décembre 2008 modifiant l'article 98 du code des marchés publics, le paiement s'effectue par mandat administratif par le comptable public du SDIS, le délai étant fixé à 30 jours à compter de réception de la facture: le Payeur Départemental de Meurthe-et-Moselle, paierie départementale, 48 rue du Sergent Blandan - 54035 Nancy Cedex.

L’exécution du service est réservée à une profession particulière

mission de maitrise d'oeuvre : architecte en application de l'article 3 de la loi 77 II de janvier 1977. Chaque groupement de co-traitant comprendra au moins les compétences suivantes , avec la possibilité pour les co-traitants de cumuler plusieurs compétences : architecture, études tous corps d'état, économie de la construction. Le mandataire de l'équipe aura obligatoirement une qualification en architecture. Un même bureau d'études techniques ne pourra porter sa candidature qu'avec 3 équipes différentes au maximum. La présence d'un même bureau d'études techniques au sein de plus de 3 équipes différentes emportera le rejet automatique de l'ensemble des équipes.