contrôle technique et Coordination SPS pour la construction d'un axe rouge entre l'igh et le BMT
Pôle Equipements Travaux Services
la présente consultation concerne 2 lots- lot 1 : le contrôle technique de construction- lot 2 : la coordination SpsPour la construction d'un axe rouge (escalier et monte-malades) entre les 2 IGH - hôpital de La Timone
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2013-08-05. L'appel d'offres a été publié le 2013-06-24.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services d'architecture, d'ingénierie et de planification › Supervision des travaux de construction
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2013-06-24 | Avis de marché |
| 2013-11-05 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2013-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Fax: +33 491381147 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-24 📅
Date limite de soumission: 2013-08-05 📅
Date de publication: 2013-06-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 123-211118
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Intitulé du lot: contrôle Technique
Brève description:
Intitulé du lot: la coordination SPS
Numéro de référence: DTST130863
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ap-hm - hôpital de la Timone - 265 rue St Pierre, 13005 Marseille
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: le mode de financement est celui du budget de l'ap-hm - budget H. Classe 2
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère relatif à la Qualité de l'offre, sur 40 ( idem pour les 2 lots ) Le critère relatif à la qualité de l'offre sera analysé sur la base du Mémoire Technique proposé par les candidats selon les sous-critères suivants : - Sous critère 1 méthodologie et note technique : 20 points - Sous critère 2 qualification et compétences des intervenants : 20 points (40)
2. Critère relatif au prix des prestations sur 60 points. - Critère relatif au prix des prestations,sur 60 .-controle technique : Le critère relatif au prix sera analysé selon les sous critères suivants : Sous critère 1 Montant de la prestation globale Etudes et Chantier : 50 points - Sous critère 2 Montant des 3 missions complémentaires : 5 points - Sous critère 3 Montant du mois supplémentaire : 5 points - Critère relatif au prix des prestations,sur 60 .-SPS : Le critère relatif au prix sera analysé selon les sous-critères suivants : - Sous critère 1 Montant de la prestation globale Etudes et Chantier : 55 points - Sous critère 2 Montant du mois supplémentaire : 5 points (60)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et des services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: Direction des travaux et des services techniques, cellule des marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 226
M. Barelli Fabrice
Adresse postale: Direction des travaux et des services techniques, cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureaux nº 227
Mme Tesorière Anne
Téléphone: +33 491381840 📞
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST130863
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2013/S 123-211118 (2013-06-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un lot uniquement
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Pôle équipements travaux services
Adresse postale: Cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Code postal: 13354
Commune postale: Marseille Cedex 05
Contact
Courrier électronique: dtst-marches@ap-hm.fr 📧
Fax: +33 491381147 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-24 📅
Date limite de soumission: 2013-08-05 📅
Date de publication: 2013-06-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 123-211118
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
la consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert . Elle est faite en application des articles 57 à 59 du Code des Marchés Publics.Il s'agit d'un marché public de prestations intellectuelles.Le délai d'exécution part à compter de la notification du présent marché pour chacun des lots. 1- offre de base :Contrôle technique sur Etudes et chantier, avec missions complémentairescoordination SPS sur Etudes et chantier2 -Prestations supplémentaires éventuelles (uniquement pour le lot 1)- prestation supplémentaire éventuelle no1 : Mission Pha. Cette mission porte sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux obligations réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues par le maitre de l'ouvrage.- Prestation supplémentaire éventuelle no2 : Mission Th. Cette mission porte sur l'isolation thermique et les économies d'énergie du bâtiment.- Prestation supplémentaire éventuelle no3 : Mission HandLe délai d'exécution est fixé comme suit Offre de base:délai maxi forfaitaire :4 à 6 mois pour Etudes18 mois pour la RéalisationOptions Incluses dans le délai maxipour le cas où le délai global maxi 24 mois, serait dépassé, le prestataire doit indiquer dans l'acte d'engagement son prix de prestation par mois supplémentaire.Le maître d'ouvrage se réserve le droit de mettre fin au contrat, à la fin de chacune des phases décrites au Ccp.Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com , soit par télécopie au 04.91.38.11.47, ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : assistance publique - hopitaux de MarseilleDirection des Travaux et des Services TechniquesBureau 227, 2 étage80, rue Brochier13354 marseille cedex 05la demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure.Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes : M. Barelli.Les renseignements complémentaires apportés par l'ap-hm, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation.En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue.Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+2le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 130863.Les documents du DCE no 130863 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com.La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'ap-hm de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.Envoi des documents : Les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante :assistance publique hopitaux de marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats - bureau 227 au 2ème étage-80, Rue Brochier-13354 MARSEILLE Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8h30 à 17h00.les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie Nationale (BP 514 - 59505 DOUAI - tél.03 27 93 70 90) ou sur le site Internet du Ministère en charge des Finances http://www.minefe.gouv.fr.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 juin 2013.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
la présente consultation concerne 2 lots- lot 1 : le contrôle technique de construction- lot 2 : la coordination SpsPour la construction d'un axe rouge (escalier et monte-malades) entre les 2 IGH - hôpital de La Timone
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: contrôle Technique
Brève description:
Pour la construction d'un axe rouge (escalier et monte-malades) entre les 2 IGH - hôpital de La Timone
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: la coordination SPS
Numéro de référence: DTST130863
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ap-hm - hôpital de la Timone - 265 rue St Pierre, 13005 Marseille
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:
le candidat produira une déclaration concernant son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours de chacune des 3 dernières années ; si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents demandés, il pourra prouver sa capacité par tout autre document permettant d'en attester de manière équivalente.
Afficher plus
le candidat produira une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels dont il dispose .- Pour le lot no2 relatif à la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, le candidat devra transmettre une copie de son attestation de compétence - les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la société ;- en cas de redressement judiciaire, une copie du jugement correspondant ;- l'attestation sur l'honneur, dûment datée et signée par la personne ayant le pouvoir d'engager la société (modèle Dc2).
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent: le mode de financement est celui du budget de l'ap-hm - budget H. Classe 2
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
en application de l'article 51 du Code des Marchés Publics, les opérateurs économiques sont autorisés à se porter candidats sous forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve du respect des règles de la concurrence. En cas d'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige que le groupement, s'il n'est pas constitué sous cette forme, soit solidaire, pour la bonne exécution des prestations
Afficher plus
Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Critère relatif à la Qualité de l'offre, sur 40 ( idem pour les 2 lots ) Le critère relatif à la qualité de l'offre sera analysé sur la base du Mémoire Technique proposé par les candidats selon les sous-critères suivants : - Sous critère 1 méthodologie et note technique : 20 points - Sous critère 2 qualification et compétences des intervenants : 20 points (40)
2. Critère relatif au prix des prestations sur 60 points. - Critère relatif au prix des prestations,sur 60 .-controle technique : Le critère relatif au prix sera analysé selon les sous critères suivants : Sous critère 1 Montant de la prestation globale Etudes et Chantier : 50 points - Sous critère 2 Montant des 3 missions complémentaires : 5 points - Sous critère 3 Montant du mois supplémentaire : 5 points - Critère relatif au prix des prestations,sur 60 .-SPS : Le critère relatif au prix sera analysé selon les sous-critères suivants : - Sous critère 1 Montant de la prestation globale Etudes et Chantier : 55 points - Sous critère 2 Montant du mois supplémentaire : 5 points (60)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. le directeur direction des travaux et des services techniques
Nom: Ap-hm
Adresse postale: Direction des travaux et des services techniques, cellule des marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureau 226
M. Barelli Fabrice
Adresse postale: Direction des travaux et des services techniques, cellule marchés et achats, 80 rue Brochier
Point de contact: Bureaux nº 227
Mme Tesorière Anne
Téléphone: +33 491381840 📞
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DTST130863
Informations complémentaires
la consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres ouvert . Elle est faite en application des articles 57 à 59 du Code des Marchés Publics.Il s'agit d'un marché public de prestations intellectuelles.Le délai d'exécution part à compter de la notification du présent marché pour chacun des lots. 1- offre de base :Contrôle technique sur Etudes et chantier, avec missions complémentairescoordination SPS sur Etudes et chantier2 -Prestations supplémentaires éventuelles (uniquement pour le lot 1)- prestation supplémentaire éventuelle no1 : Mission Pha. Cette mission porte sur la capacité de l'ouvrage à satisfaire aux obligations réglementaires quand elles existent ou aux prescriptions contractuelles retenues par le maitre de l'ouvrage.- Prestation supplémentaire éventuelle no2 : Mission Th. Cette mission porte sur l'isolation thermique et les économies d'énergie du bâtiment.- Prestation supplémentaire éventuelle no3 : Mission HandLe délai d'exécution est fixé comme suit Offre de base:délai maxi forfaitaire :4 à 6 mois pour Etudes18 mois pour la RéalisationOptions Incluses dans le délai maxipour le cas où le délai global maxi 24 mois, serait dépassé, le prestataire doit indiquer dans l'acte d'engagement son prix de prestation par mois supplémentaire.Le maître d'ouvrage se réserve le droit de mettre fin au contrat, à la fin de chacune des phases décrites au Ccp.Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui seraient nécessaires au cours de l'étude du dossier de consultation et l'élaboration des offres, les candidats devront faire parvenir, au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, leur demande soit par la biais de la plateforme à l'adresse suivante http://www.achats-hopitaux.com , soit par télécopie au 04.91.38.11.47, ou par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : assistance publique - hopitaux de MarseilleDirection des Travaux et des Services TechniquesBureau 227, 2 étage80, rue Brochier13354 marseille cedex 05la demande de renseignements complémentaires devra faire apparaître le numéro et l'intitulé de la procédure.Les renseignements devront être adressés aux personnes suivantes : M. Barelli.Les renseignements complémentaires apportés par l'ap-hm, en réponse aux demandes reçues des candidats, seront communiquées simultanément en temps utile à tous les candidats ayant retiré le dossier de consultation.En cas de report de la date limite de remise des offres, les dispositions du présent article sont applicables en fonction de la nouvelle date retenue.Pour la date de remise des candidatures et des offres, le fuseau horaire de référence est le gmt/utc+2le numéro du dossier à rechercher pour le téléchargement est : 130863.Les documents du DCE no 130863 sont soit communicables sur support papier soit téléchargeable à l'adresse Internet suivante : http://www.achats-hopitaux.com.La transmission des dossiers ( fichier candidature et fichier offre) peut s'effectuer, au choix du candidat, soit par voie électronique soit sur support papier ( avec dans ce dernier cas faculté d'utiliser un support physique électronique). Au jour et à l'heure limite de réception des dossiers, seul sera pris en compte, en cas de transmission multiple, le dernier dossier reçu (candidature + offre) qu'il soit transmis par voie électronique, ou sur support papier. Pour les documents pour lesquels l'offre est volumineuse leur transmission complète doit être intervenue avant la date et l'heure limite de réception. Dans l'immédiat, la mise en oeuvre au niveau de l'ap-hm de la dématérialisation de la procédure de passation des marchés s'arrête au stade de la réception des dossiers de candidature et d'offre ; ces dossiers font l'objet d'une opération de re-matérialisation à cette échéance et les candidats s'engagent donc à accepter l'éventuelle signature manuscrite d'un marché papier. Le règlement de la consultation fournit des informations complémentaires au sujet des dossiers transmis et reçus par voie électronique.Envoi des documents : Les documents seront transmis soit par voie électronique à l'adresse http://www.achats-hopitaux.com selon les modalités décrites à l'article XIV du règlement de consultation,soit sur support papier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remis contre récépissé, à l'adresse suivante :assistance publique hopitaux de marseille-direction des travaux et des services techniques-cellule marches et achats - bureau 227 au 2ème étage-80, Rue Brochier-13354 MARSEILLE Cedex 05 avant la date et heures limites de réception des offres fixées sur le présent avis de publicité, aux heures d'ouverture du bureau de 8h30 à 17h00.les candidats peuvent se procurer les documents ci-dessous auprès de l'imprimerie Nationale (BP 514 - 59505 DOUAI - tél.03 27 93 70 90) ou sur le site Internet du Ministère en charge des Finances http://www.minefe.gouv.fr.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 juin 2013.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille
Code postal: 13281
Téléphone: +33 491134833 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou comité consultatif de règlement amiable des litiges
Adresse postale: bd Paul Peytral
Code postal: 13282
Téléphone: +33 491156374 📞
Source: OJS 2013/S 123-211118 (2013-06-24)
Avis d'attribution de marché (2013-11-05)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Fax: +33 0491381147 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-05 📅
Date de publication: 2013-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 217-378099
Se réfère à l'avis: 2013/S 123-211118
Numéro JO-S: 217
Informations complémentaires
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-07 📅
Nom: BTP Consultants SAS
Adresse postale: Europarc de Pichaury 1330 rue JRGG de la Lauzière bât. C6 1er étage CS 50471
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 12592
2️⃣
Nom: SPS Sud Est
Adresse postale: quartier des olives chemin des Espanets - Saint-Pierre
Commune postale: Martigues
Code postal: 13500
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Source: OJS 2013/S 217-378099 (2013-11-05)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Non spécifié
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur
Contact
Fax: +33 0491381147 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-11-05 📅
Date de publication: 2013-11-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 217-378099
Se réfère à l'avis: 2013/S 123-211118
Numéro JO-S: 217
Informations complémentaires
Le marché subséquent prend effet à compter de sa date de notification.
Le délai de réalisation de la mission est de 24 mois.
Annonce n
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 5.11.2013.
Attribution du marché
1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2013-10-07 📅
Nom: BTP Consultants SAS
Adresse postale: Europarc de Pichaury 1330 rue JRGG de la Lauzière bât. C6 1er étage CS 50471
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 12592
2️⃣
Nom: SPS Sud Est
Adresse postale: quartier des olives chemin des Espanets - Saint-Pierre
Commune postale: Martigues
Code postal: 13500
Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Marseille ou Comité consultatif de règlement amiable des litiges
Source: OJS 2013/S 217-378099 (2013-11-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)
- Services d'architecture (>20)
- Services d'essais techniques, services d'analyses et services de conseil (>20)
- Services d'ingénierie (>20)
- Services d'urbanisme et d'architecture paysagère (20)
- Services de conseil en matière d'approvisionnement en eau et services de conseil en matière de déchets (1)
- Services de laboratoire (5)
- Services de surveillance et de contrôle (7)
- Services relatifs à la construction (20)