Travaux de réhabilitation et extension du complexe aquatique intercommunale du cosson de la Ferté-Saint-Aubin

Ville de la Ferté-Saint-Aubin

Le projet d'une surface de 2 741,89 m², dont la réalisation se fera en deux tranches - une tranche ferme et une tranche conditionnelle - comprend: pour la tranche ferme: un espace couvert avec: un espace accueil, administration de 176,83 m², des vestiaires, douches, sanitaires de 320,47 m², un hall bassin de 468,30 m² intégrant: un bassin de loisirs/ apprentissage de 140,08 m², une lagune de 29,29 m², un bassin d'accès au bassin nordique extérieur de 17,35 m², des plages et divers locaux - des locaux techniques de 442,09 m². Un espace découvert avec: un bassin nordique de 375 m² (relié à l'intérieur par un bassin d'accès), des plages minérales et des plages engazonnées, un solarium. Pour la tranche conditionnelle: un espace forme de 376,96 m² avec un espace accueil, un bassin de détente et relaxation de 64,06 m², un espace hammam / spa de 58,44 m², des plages. La construction est soumise au respect des dispositions du code de la construction et de l'habitat: - l'établissement constitue un ERP, - classement règlementaire du permis de construire: établissement de type X de 3ième catégorie, - affectation des locaux: piscine, - l'établissement est soumis aux dispositions du code du travail (zone bureau / administration). - L'établissement est soumis aux dispositions réglementaires concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. L'ensemble des prescriptions techniques a été réalisé dans une démarche HQE visant à préserver l'environnement et participer au développement durable.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-05-15. L'appel d'offres a été publié le 2012-03-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-03-30 Avis de marché
2012-04-06 Informations complémentaires
2012-09-24 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-03-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Quantité ou étendue:
La description précise des ouvrages, leurs spécifications techniques et modalités d'exécution sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières de chacun des lots et les pièces graphiques annexées. Les variantes sont autorisées sur remise initiale des candidats d'une offre de base sous peine de nullité de leur offre.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de la Ferté-Saint-Aubin
Adresse postale: place Charles de Gaulle BP 49
Code postal: 45240
Commune postale: La Ferté-Saint-Aubin
Contact
Adresse Internet: http://www.cc-lafertesaintaubin.fr 🌏
Courrier électronique: kfavaron@laferte.org 📧
Téléphone: +33 238766516 📞
Fax: +33 338765901 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-30 📅
Date limite de soumission: 2012-05-15 📅
Date de publication: 2012-04-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 66-107539
Numéro JO-S: 66
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.loiret.com Procédure: appel d'offres ouvert, procédure en application des articles 33 3ºal., 40 et 57 à 59 et 72 du code des marchés publics marché à tranches conditionnelles commentaires sur la forme du marché: une tranche ferme et une tranche conditionnelle en application de l'article 72 du code des marchés publics délai d'exécution: 16 mois + 2 mois de préparation de chantier à compter de l'ordre de service de démarrage du chantier du lot qui commencera en premier les travaux renseignements administratifs: Communauté de communes du canton de la Ferté-Saint-Aubin, service marchés, place Charles de Gaulle, BP 49 45240 La Ferté-Saint-Aubin. Tél.: +33 238648382, fax: +33 238765901 renseignements techniques: Communauté de communes du canton de la Ferté-Saint-Aubin, centre technique municipal, ZA- allée de la Chavannerie, agence Coste Architecture - 11 rue de Laprévôté BP 19, 78550 Houdan FRANCE. Tél.: +33 130595495 / fax: +33 130595499, BP 49 45240 la Ferté-Saint-Aubin FRANCE, tél.: +33 238648383. Fax: +33 238766973. Unité monétaire utilisée, l'euro. Il est précisé qu'une visite du site avec le maître d'oeuvre est fortement conseillée. La date est fixée le 23.4.2012 à 14:00 sur le site du Cosson situé rue Lowendal 45240 La Ferté-Saint-Aubin FRANCE. Une attestation de visite est jointe au DCE, vous devrez la présenter et la faire signer lors de la visite afin de l'inclure dans votre offre. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante: http://www.marches-publics.loiret.com/ (plate-forme de dématérialisation des marchés publics AWS du Conseil général du Loiret). Réf du dossier en ligne: 12cclfsa07 l'ensemble des questions relatifs au DCE devront être posées via la plate-forme de dématérialisation AWS à l'adresse suivante: http://www.marches-publics.loiret.com (dossier 12cclfsa07) au plus tard avant le 4.5.2012 les réponses seront apportées par courriel auprès de l'ensemble des candidats ayant retirés le Dce via la plateforme de dématérialisation au plus tard le 10.5.2012. Au-delà du 10.5.2012, aucune question ni réponse ne pourra intervenir. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Le projet d'une surface de 2 741,89 m², dont la réalisation se fera en deux tranches - une tranche ferme et une tranche conditionnelle - comprend: pour la tranche ferme: un espace couvert avec: un espace accueil, administration de 176,83 m², des vestiaires, douches, sanitaires de 320,47 m², un hall bassin de 468,30 m² intégrant: un bassin de loisirs/ apprentissage de 140,08 m², une lagune de 29,29 m², un bassin d'accès au bassin nordique extérieur de 17,35 m², des plages et divers locaux - des locaux techniques de 442,09 m². Un espace découvert avec: un bassin nordique de 375 m² (relié à l'intérieur par un bassin d'accès), des plages minérales et des plages engazonnées, un solarium. Pour la tranche conditionnelle: un espace forme de 376,96 m² avec un espace accueil, un bassin de détente et relaxation de 64,06 m², un espace hammam / spa de 58,44 m², des plages. La construction est soumise au respect des dispositions du code de la construction et de l'habitat: - l'établissement constitue un ERP, - classement règlementaire du permis de construire: établissement de type X de 3ième catégorie, - affectation des locaux: piscine, - l'établissement est soumis aux dispositions du code du travail (zone bureau / administration). - L'établissement est soumis aux dispositions réglementaires concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. L'ensemble des prescriptions techniques a été réalisé dans une démarche HQE visant à préserver l'environnement et participer au développement durable.
Afficher plus
Numéro du lot: 1
Brève description: Désamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolitions.
Numéro du lot: 3
Brève description: Terrassements - VRD - aménagements extérieurs.
Numéro du lot: 4
Brève description: Fondations spéciales.
Numéro du lot: 5
Brève description: Fondations - gros oeuvre - réseaux sous dallage.
Numéro du lot: 6
Brève description: Charpente.
Numéro du lot: 7
Brève description: Couverture / isolation / etanchéité.
Numéro du lot: 8
Brève description: Bardages - isolation extérieure.
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiseries extérieures / serrurerie.
Numéro du lot: 10
Brève description: Carrelage / faïence / miroiterie.
Numéro du lot: 11
Brève description: Menuiseries intérieures bois.
Numéro du lot: 12
Brève description: Faux plafonds.
Numéro du lot: 13
Brève description: Peinture / sols souples.
Numéro du lot: 14
Brève description: Electricité.
Numéro du lot: 15
Brève description: Chauffage / traitement d'air.
Numéro du lot: 16
Brève description: Plomberie sanitaires.
Numéro du lot: 17
Brève description: Traitement d'eau.
Numéro du lot: 18
Brève description: Bassins en acier revêtus.
Numéro du lot: 19
Brève description: Cabines / casiers / vestiaires / equipements spécifiques.
Numéro du lot: 20
Brève description: Sauna / hammam / douches à jets.
Numéro du lot: 21
Brève description: Décoration florale.
Numéro du lot: 22
Brève description: Nettoyage fin de chantier.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
2 options sont à chiffrées: - lot 03: terrassements, VRD, aménagements extérieurs fourniture d'une cloture de serie "prefabrique en usine" - lot 05: fondations - gros oeuvre - réseaux sous dallage tranche ferme: goulottes béton pour bassin nordique (cas d'un revêtement type inox). La décision de réaliser ou non les options sera prise avant l'attribution du marché.
Afficher plus
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: 12cclfsa07
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: piscine du Cosson, rue Lowendal, 45240 La Ferté-Saint-Aubin FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4) et déclaration du candidat DC2 (anciennement DC5) disponible à l'adresse suivante: www.minefe.gouv.fr thème formulaires/marchéspublics - déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner. - Déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail.
Afficher plus
Situation économique et financière:
— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles. - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. - fiches techniques des matériaux - l'attestation de visite.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une avance est versée au titulaire conformément à l'article 87 du code des marchés publics, sauf si le titulaire refuse de percevoir l'avance tel qu'il l'a mentionné à l'article 4 de l'acte d'engagement. Le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises. Le comptable assignataire des paiements pourra exiger un cautionnement de l'avance.
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
L'opération est financée par les crédits inscrits au budget d'investissement annuel de la collectivité. Les prix sont révisables selon les formules de révisions de prix indiquées à l'article... du CCAP. Le paiement s'effectue par virement et envoi d'un mandat adminsitratif. Le délai de paiement des factures est de 30 jours à compter de la réception de la demande de paiement.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (60)
2. Prix des prestations % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Deschamps Xavier, président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-publics.loiret.com 🌏
Nom: Communauté de communes du canton de la Ferté-Saint-Aubin: service marchés
Téléphone: +33 238648382 📞
Fax: +33 238765901 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12cclfsa07
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.loiret.com Procédure: appel d'offres ouvert, procédure en application des articles 33 3ºal., 40 et 57 à 59 et 72 du code des marchés publics marché à tranches conditionnelles commentaires sur la forme du marché: une tranche ferme et une tranche conditionnelle en application de l'article 72 du code des marchés publics délai d'exécution: 16 mois + 2 mois de préparation de chantier à compter de l'ordre de service de démarrage du chantier du lot qui commencera en premier les travaux renseignements administratifs: Communauté de communes du canton de la Ferté-Saint-Aubin, service marchés, place Charles de Gaulle, BP 49 45240 La Ferté-Saint-Aubin. Tél.: +33 238648382, fax: +33 238765901 renseignements techniques: Communauté de communes du canton de la Ferté-Saint-Aubin, centre technique municipal, ZA- allée de la Chavannerie, agence Coste Architecture - 11 rue de Laprévôté BP 19, 78550 Houdan FRANCE. Tél.: +33 130595495 / fax: +33 130595499, BP 49 45240 la Ferté-Saint-Aubin FRANCE, tél.: +33 238648383. Fax: +33 238766973. Unité monétaire utilisée, l'euro. Il est précisé qu'une visite du site avec le maître d'oeuvre est fortement conseillée. La date est fixée le 23.4.2012 à 14:00 sur le site du Cosson situé rue Lowendal 45240 La Ferté-Saint-Aubin FRANCE. Une attestation de visite est jointe au DCE, vous devrez la présenter et la faire signer lors de la visite afin de l'inclure dans votre offre. Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante: http://www.marches-publics.loiret.com/ (plate-forme de dématérialisation des marchés publics AWS du Conseil général du Loiret). Réf du dossier en ligne: 12cclfsa07 l'ensemble des questions relatifs au DCE devront être posées via la plate-forme de dématérialisation AWS à l'adresse suivante: http://www.marches-publics.loiret.com (dossier 12cclfsa07) au plus tard avant le 4.5.2012 les réponses seront apportées par courriel auprès de l'ensemble des candidats ayant retirés le Dce via la plateforme de dématérialisation au plus tard le 10.5.2012. Au-delà du 10.5.2012, aucune question ni réponse ne pourra intervenir.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif d'Orléans
Adresse postale: 28 rue de la Bretonnerie
Commune postale: Orléans
Code postal: 45000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-orleans@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 238775900 📞
Adresse Internet: http://orleans.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Fax: +33 238538516 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Tout recours gracieux peut être adressé au pouvoir adjudicateur à l'adresse visée au présent avis, dans un délaide deux mois à compter de la date de notification d'une décision. Dans les conditions fixées par le code de justice administrative français (CJA), peuvent être formés devant lajuridiction visée au présent avis: - un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (art.l.551-1 CJA), - un recours en excès de pouvoir formé contre une décision, dans les 2 mois à partir de la notification ou dela publication de la décision attaquée (art. R421-1 CJA) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art. r.421-2 CJA), - un recours de plein contentieux contre une décision de rejet d'une demande préalable et, en cas de décisionexpresse de rejet, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision (art. R421-3CJA). Des délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai de deux mois dans les cas prévus à l'article R421-7cja. - pour les concurrents évincés et après la signature du contrat, un recours de pleine juridiction dans un délai dedeux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité en application de l'arrêt du conseil d'Etat, no 291545, 16.7.2007, Société Tropic Travaux Signalisation. Le code de justice administrative français est consultable sur le site officiel "legifrance - le service public dela diffusion du droit": http://www.legifrance.gouv.fr.
Afficher plus
Source: OJS 2012/S 066-107539 (2012-03-30)
Informations complémentaires (2012-04-06)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-06 📅
Date de publication: 2012-04-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 70-115190
Se réfère à l'avis: 2012/S 66-107539
Numéro JO-S: 70
Source: OJS 2012/S 070-115190 (2012-04-06)
Avis d'attribution de marché (2012-09-24)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 152 225 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de la Ferté saint Aubin
Adresse postale: place Charles de Gaulle, BP 49

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-09-24 📅
Date de publication: 2012-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 186-304886
Numéro JO-S: 186
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.loiret.com. Annonce no291, BOAMP 67 A.Annonce no386, BOAMP 67 B du 4.4.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.9.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-08-25 📅
Nom: Eccodec
Adresse postale: 41 rue de L'Industrie
Commune postale: Saint Denis de L'Hotel
Code postal: 45550
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Sarl Barboux
Adresse postale: 3 Le Clos du Levant Le Pin
Commune postale: Mosnes
Code postal: 37530

3️⃣
Nom: Le lot 3: terrassements - vrd - aménagements extérieurs a été déclaré infructueux

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-08-27 📅
Nom: Gbc
Adresse postale: Zi rue Rene Fontaine
Commune postale: St Florent Sur Cher
Code postal: 18400

5️⃣

6️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-08-30 📅
Nom: Loire Charpente
Adresse postale: 53 rue De L'Industrie Bp 6
Commune postale: Saint Denis De L'Hotel

7️⃣
Nom: 3mdv
Adresse postale: 93 chemin de la Savatte
Commune postale: La Ferte Saint Aubin
Code postal: 45240

8️⃣
Nom: Le lot 8: bardages - isolation extérieure a été déclaré infructueux

9️⃣
Nom: Le Lot 9: menuiseries extérieures / serrurerie a été déclaré infructueux

1️⃣0️⃣
Nom: Le lot 10: carrelage / faïence / miroiterie a été déclaré infructueux

1️⃣1️⃣
Nom: Sarl Delarue
Adresse postale: Zac Des Chatelliers 485 rue Leonard De Vinci
Commune postale: Semoy
Code postal: 45400

1️⃣2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-06 📅
Nom: Inova Centre
Adresse postale: 200 Faubourg Bannier
Commune postale: Orleans
Code postal: 45000

1️⃣3️⃣
Nom: Le lot 13: peinture / sols souples a été déclaré infructueux

1️⃣4️⃣
Nom: Isi Elec
Adresse postale: 5 Impasse de La Garenne

1️⃣5️⃣
Nom: Ercc
Adresse postale: 125 rue de Champoigny
Commune postale: Ingre
Code postal: 45140

1️⃣6️⃣
Nom: S2R
Adresse postale: 15 bis avenue de Garigliano
Commune postale: Savigny Sur Orge
Code postal: 91600

1️⃣7️⃣
Nom: Aqua Tech
Adresse postale: Zi Ablis Nord rue des Antonins
Commune postale: Ablis
Code postal: 78660

1️⃣8️⃣
Nom: Myrthapool
Adresse postale: Via Solferino 27
Commune postale: Castigione Delle
Code postal: 46043
Pays: Italie 🇮🇹

1️⃣9️⃣
Nom: Suffixe
Adresse postale: 6 rue Benjamin Franklin Bp 10
Commune postale: Rioz
Code postal: 70190

2️⃣0️⃣
Nom: Le lot 20: sauna / hammam / douches à jets a été déclaré infructueux

2️⃣1️⃣
Nom: Le lot 21: décoration florale a été déclaré infructueux

2️⃣2️⃣
Nom: Le lot 22: nettoyage fin de chantier a été déclaré infructueux
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
6
4
33
3
5
1

Informations complémentaires
Organe de révision
Informations sur les délais d'introduction des recours:
Tout recours gracieux peut être adressé au pouvoir adjudicateur à l'adresse visée au présent avis, dans un délaide 2 mois à compter de la date de notification d'une décision. Dans les conditions fixées par le code de justice administrative français (Cja), peuvent être formés devant lajuridiction visée au présent avis: - un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (art.l.551-1 Cja), - un recours en excès de pouvoir formé contre une décision, dans les 2 mois à partir de la notification ou dela publication de la décision attaquée (art. R421-1 Cja) ou à partir d'une décision implicite de rejet (art.r.421-2 Cja), - un recours de plein contentieux contre une décision de rejet d'une demande préalable et, en cas de décisionexpresse de rejet, dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification de cette décision (art. R421-3cja). Des délais supplémentaires de distance s'ajoutent au délai de 2 mois dans les cas prévus à l'article R421-7cja. - pour les concurrents évincés et après la signature du contrat, un recours de pleine juridiction dans un délai de2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité en application de l'arrêt du Conseild'Etat, no 291545, 16.7.2007, Société Tropic Travaux Signalisation. Le code de justice administrative français est consultable sur le site officiel " legifrance - le service public dela diffusion du droit ": http://www.legifrance.gouv.fr.
Afficher plus
Source: OJS 2012/S 186-304886 (2012-09-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
3mdv AQUA TECH Eccodec Ercc Gbc Inova Centre ISI ELEC Le lot 10: carrelage / faïence /... Le lot 13: peinture / sols souples a été... Le lot 20: sauna / hammam / douches à...
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Électricité Produits d'exploitation des mines,... Minerais de métaux et alliages Alliages Acier Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...