Réalisation d'une mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier (OPC) pour: réhabilitation et restructuration au Lycée professionnel Le Sidobre à Castres

SA Cogemip (société d'économie mixte)

La mission d'OPC porte sur des travaux consistant à:
— restructuration de l'externat, des services administratifs et de l'internat des bâtiments 10 et 11,
— restructuration, démolition et extension des ateliers des bâtiments 16 et 18,
— démolition de 2 logements et reconstruction d'un logement, isolation thermique du foyer et vestiaires des sportifs du bâtiment 17,
— mise en place de bungalows provisoires, travaux de VRD. La surface utile concernée par l'opération s'élève à 7 930 mètres carrés. Ces travaux sont évalués à 9 000 000 EUR HT en valeur décembre 2010 et comportent à titre prévisionnel 22 lots séparés (dont bungalows et déménagement).
A titre prévisionnel, les travaux devraient commencer le 15.4.2011.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-03-15. L'appel d'offres a été publié le 2011-01-31.

Qui ?

• SA Cogemip (société d'économie mixte)

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-01-31	Avis de marché
2011-02-04	Informations complémentaires

Avis de marché (2011-01-31)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de planification technique
Quantité ou étendue:

— La mission relève des dispositions du décret 93-1268 du 29.11.1993 et de l'arrêté du 21.12.1993,— L'OPC interviendra au cours des phases suivantes: phase de conception (stade projet du maître d'oeuvre), phase de préparation du chantier, phase d'exécution des travaux, phase de réception des travaux et de parfait achèvement.80 00090 000

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de planification technique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: mandataire agissant au nom et pour le compte de la région Midi-Pyrénées, 54 boulevard de l'Embouchure, central Parc, bâtiment D, BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Courrier électronique: maurice.delbreil@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 52727100 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-01-31 📅
Date limite de soumission: 2011-03-15 📅
Date de publication: 2011-02-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 22-035820
Numéro JO-S: 22
Informations complémentaires

— les documents de la consultation seront remis gratuitement sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessous, ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel utilisateur téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "aide"), — la transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel utilisateur), — la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-i du code des marchés publics, soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, — autres renseignements: voir le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.1.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La mission d'OPC porte sur des travaux consistant à:

— restructuration de l'externat, des services administratifs et de l'internat des bâtiments 10 et 11,

— restructuration, démolition et extension des ateliers des bâtiments 16 et 18,

— démolition de 2 logements et reconstruction d'un logement, isolation thermique du foyer et vestiaires des sportifs du bâtiment 17,

— mise en place de bungalows provisoires, travaux de VRD. La surface utile concernée par l'opération s'élève à 7 930 mètres carrés. Ces travaux sont évalués à 9 000 000 EUR HT en valeur décembre 2010 et comportent à titre prévisionnel 22 lots séparés (dont bungalows et déménagement).

A titre prévisionnel, les travaux devraient commencer le 15.4.2011.

Quantité ou étendue:

— La mission relève des dispositions du décret 93-1268 du 29.11.1993 et de l'arrêté du 21.12.1993,

— L'OPC interviendra au cours des phases suivantes: phase de conception (stade projet du maître d'oeuvre), phase de préparation du chantier, phase d'exécution des travaux, phase de réception des travaux et de parfait achèvement.

Valeur estimée hors TVA: 80 000 💰
90 000 💰
Durée de l'accord: 32 mois
Numéro de référence: 32851
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Lycée professionnel Le Sidobre à Castres, 80 rue René Cassin, BP 151, 81103 Castres Cedex, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les candidats (ou l'ensemble des membres du groupement) produisent les documents suivants:

— l'imprimé intitulé DC1 (lettre de candidature,

— habilitation du mandataire par ses cotraitants) dûment complété dans toutes ses rubriques, daté et signé,

— la liste des personnes habilitées à engager le candidat,

— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.

L'imprimé intitulé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.voir précisions complémentaires dans le réglement de la consultation.

Situation économique et financière:

Les candidats (ou l'ensemble des membres du groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière:

— chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent),

— attestations détaillées d'assurance RC professionnelle et décennale en cours de validité voir précisions complémentaires dans le réglement de la consultation.

Capacité technique et professionnelle:

Les candidats (ou l'ensemble des membres du groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique:

— effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement,

— description de l'équipement technique dont dispose le candidat pour la réalisation de marchés de même nature et des mesures employées pour s'assurer de la qualité dans son entreprise,

— liste de références d'opérations effectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé (ou équivalent),

— titres d'études et professionnels des responsables de la prestation objet du marché voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Le versement de l'avance sera subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— Financement des prestations assuré par le budget "investissement" de la région Midi Pyrénées- les dispositions des articles 86 à 111 du code des marchés publics seront entièrement applicables au marché notamment, paiement par virement bancaire dans un délai de 30 jours - forme du prix: révisable.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats pourront répondre sous la forme d'un groupement conjoint ou d'un groupement solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de l'ensemble des membres composant le groupement.

Autres conditions particulières:

La mission de l'OPC court de la phase de conception (élaboration du projet par le maître d'oeuvre) à la fin de la période de parfait achèvement. La durée d'exécution mentionnée ci-dessus correspond au délai d'exécution prévisionnel des travaux hors période de parfait achèvement.

Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Qualité de l'offre (temps d'intervention, méthodologie et organisation) (55)
2. Prix des prestations (45)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SA Cogemip (société d'économie mixte)
Le marché est passé pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs ✅
Contact
Point de contact: SA Cogemip
Maurice Delbreil
Adresse du profil d'acheteur: http://cogemip.achatpublic.com 🌏
Nom: Repromat
Adresse postale: 25 rue D. Casanova
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31000
Téléphone: +33 561236412 📞
Fax: +33 561225987 📠

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 32851
Informations complémentaires

— la transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel utilisateur),

— la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-i du code des marchés publics, soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats,

— autres renseignements: voir le règlement de la consultation.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.1.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 562735757 📞
Adresse Internet: http://www.ta-toulouse.juradm. 🌏
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Toulouse
Source: OJS 2011/S 022-035820 (2011-01-31)

Informations complémentaires (2011-02-04)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-02-04 📅
Date limite de soumission: 2011-03-18 📅
Date de publication: 2011-02-08 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 26-040716
Se réfère à l'avis: 2011/S 22-035820
Numéro JO-S: 26
Source: OJS 2011/S 026-040716 (2011-02-04)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'ingénierie (>20)

Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie (>20)

Services techniques (>20)