Mission de maîtrise d'oeuvre pour la restructuration complète du bâtiment K Est sur le campus Porte des Alpes à Bron

Université Lyon 2

La présente consultation a pour objet le choix d'un maître d'oeuvre pour la restructuration complète du bâtiment K Est.
L'opération consiste à restructurer environ 6 835 mètres carrés SHON de ce bâtiment qui accueille des locaux universitaires pour des étudiants en Psychologie et en Sociologie-Anthropologie (amphithéâtre, salles de cours) ainsi que des locaux administratifs.
L'opération comporte une tranche unique.
Le montant des travaux estimé par le maître d'ouvrage est de 10 950 000 EUR HT (valeur mai 2011).
L'équipe de maîtrise d'oeuvre se verra confier les missions suivantes: restructuration du bâtiment: DIAG/ESQ - APS - APD - PRO/DCE - ACT - DET - EXE - AOR - SSI - bâtiment provisoire.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-06-28. L'appel d'offres a été publié le 2011-05-27.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-05-27 Avis de marché
Avis de marché (2011-05-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure négociée
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Adresse postale: DAJIM, service des marchés, 86 rue Pasteur
Code postal: 69365
Commune postale: Lyon Cedex 07
Contact
Adresse Internet: http://www.univ-lyon2.fr/actualite/marches-publics/ 🌏
Courrier électronique: delphine.escuit@univ-lyon2.fr 📧
Téléphone: +33 478697484 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-27 📅
Date limite de soumission: 2011-06-28 📅
Date de publication: 2011-06-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 105-172516
Numéro JO-S: 105
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel. Jury: juillet 2011. Remise du dossier de consultation des concepteurs aux 3 ou 4 équipes retenues: juillet 2011. Rendu des offres: août 2011. Date prévisionnelle de négociation avec les équipes retenues: septembre 2011. Date prévisionnelle de début des prestations: octobre 2011. Date prévisionnelle de début du chantier: mai 2013. Durée prévisionnelle du chantier: 22 mois. Le retrait du DCE est obligatoire pour participer à la consultation. Vous pouvez le télécharger sur le site http://univ-lyon2.fr/actualité/marches-publics ou sur le site www.achatpublic.com ou en faire la demande écrite à l'adresse suivante: delphine.escuit@univ-lyon2.fr. Sélection des candidatures: Les dossiers seront examinées sous les angles suivants: — La conformité administrative, — Les capacités financières, — Les capacités techniques et professionnelles, — La qualité architecturale des références sur la base des photos numériques remises par l'architecte. Dossier gratuit aux adresses indiquées en haut de page du présent avis. Le Pouvoir adjudicateur choisit le mode de transmission électronique. Durée du marché ou délai d'exécution: 41 mois (hors délai de parfait achèvement). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.5.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La présente consultation a pour objet le choix d'un maître d'oeuvre pour la restructuration complète du bâtiment K Est.
L'opération consiste à restructurer environ 6 835 mètres carrés SHON de ce bâtiment qui accueille des locaux universitaires pour des étudiants en Psychologie et en Sociologie-Anthropologie (amphithéâtre, salles de cours) ainsi que des locaux administratifs.
Afficher plus
L'opération comporte une tranche unique.
Le montant des travaux estimé par le maître d'ouvrage est de 10 950 000 EUR HT (valeur mai 2011).
L'équipe de maîtrise d'oeuvre se verra confier les missions suivantes: restructuration du bâtiment: DIAG/ESQ - APS - APD - PRO/DCE - ACT - DET - EXE - AOR - SSI - bâtiment provisoire.
Description des options:
Description de ces options: la présente consultation ne comporte pas d'options au sens français du terme mais elle est susceptible de donner lieu à des options au sens de la directive européenne. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer des avenants et des marchés complémentaires.
Afficher plus
Durée de l'accord: 41 mois
Numéro de référence: PS156 - Marché noPI11045
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: campus Porte des Alpes, 69500 Bron, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1. Une déclaration d'intention de soumissionner ou DC1 signé en original par l'ensemble des membres du groupement. Toutes les compétences obligatoires doivent être représentées;
2. Une copie du document attestant de la capacité des architectes à exercer en France;
3. Une attestation sur l'honneur à compléter, dater et signer;
4. Un document signé relatif aux pouvoirs (délégation expresse) de la personne habilitée à engager le candidat, si celle-ci n'est pas le mandataire social désigné par la loi. En cas de groupement, la personne signataire doit impérativement indiquer sa qualité dans le Dc1 ou dans la déclaration d'intention de soumissionner;
Afficher plus
5. La copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
1. Les déclarations relatives au chiffre d'affaires des 3 dernières années (chiffre d'affaires minimum à respecter sur une année);
2. Un justificatif de souscription à une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
Pour chaque membre du groupement:
1. Un formulaire DC2 ou équivalent;
2. La déclaration des effectifs sur la fiche synthétique de candidature jointe au DCE;
3. Des références ERP (de 5 000 mètres carrés SHON minimum) sur la fiche synthétique de candidature jointe au DCE;
4. Les diplômes et titres professionnels des personnes affectées au secteur de l'activité objet du présent marché;
5. Un ensemble de 3 photos numériques maximum sur CD-ROM en format power point (un seul fichier composé de 3 planches photos maximum) représentant 3 opérations maximum livrées depuis 2006 - le CD-ROM devra être accompagné d'un exemplaire des photos au format A4 paysage.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Compétences recherchées:
Architecte (mandataire), études techniques en structure, études techniques en fluides (hors électricité) avec compétences en maintenance et exploitations des équipements techniques, études techniques en électricité, études économiques de projet, études techniques en infrastructures de communication (voies, données, images), études techniques en coordination SSI.
Afficher plus
Attention, il n'est pas possible de changer la composition du groupement en cours de procédure. Au moment de la négociation, l'adjonction d'une compétence sera exclusivement en sous-traitance.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le financement de l'opération est assuré par le Contrat Plan État Région (État 63 %; Région: 23 %; Grand Lyon 14 %). Le règlement des sommes dues se fera par virement bancaire dans un délai maximum de 30 jours.
Le prix est provisoire, forfaitaire et révisable.
L'unité monétaire est l'euro.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique, soit avec des candidats groupés. En cas de groupement, le maître d'ouvrage imposera lors de la signature du marché un groupement conjoint avec solidarité du mandataire.
Le mandataire du groupement sera l'architecte.
Chaque candidat peut faire partie de plusieurs groupements mais ne peut être mandataire que d'un seul.
L’exécution du service est réservée à une profession particulière: Architecte au sens de la loi du 3.1.1977.
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Nombre minimum de candidats: 3
Nombre maximum de candidats: 4
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (30)
2. prix (50)
3. durée des études (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Lyon 2
Contact
Point de contact: Delphine Escuit
M. le président
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2011_4M1BScdwdm 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: PS156 - Marché noPI11045
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel.
Jury: juillet 2011.
Remise du dossier de consultation des concepteurs aux 3 ou 4 équipes retenues: juillet 2011.
Rendu des offres: août 2011.
Date prévisionnelle de négociation avec les équipes retenues: septembre 2011.
Date prévisionnelle de début des prestations: octobre 2011.
Date prévisionnelle de début du chantier: mai 2013.
Durée prévisionnelle du chantier: 22 mois.
Le retrait du DCE est obligatoire pour participer à la consultation. Vous pouvez le télécharger sur le site http://univ-lyon2.fr/actualité/marches-publics ou sur le site www.achatpublic.com ou en faire la demande écrite à l'adresse suivante: delphine.escuit@univ-lyon2.fr.
Afficher plus
Sélection des candidatures:
Les dossiers seront examinées sous les angles suivants:
— La conformité administrative,
— Les capacités financières,
— Les capacités techniques et professionnelles,
— La qualité architecturale des références sur la base des photos numériques remises par l'architecte.
Dossier gratuit aux adresses indiquées en haut de page du présent avis.
Le Pouvoir adjudicateur choisit le mode de transmission électronique.
Durée du marché ou délai d'exécution: 41 mois (hors délai de parfait achèvement).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.5.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Nom: Comité de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 119 avenue Maréchal de Saxe
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69427
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2011/S 105-172516 (2011-05-27)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍