2011pfsdirimmo

Avis de marché (2011-05-05)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction
Quantité ou étendue:
“L'Université Paris-Est Créteil Val de Marne souhaite définir les axes principaux en matière de développement et d'aménagement de son patrimoine immobilier....”    Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Adresse postale: 61 avenue du Général de Gaulle
Code postal: 94010
Commune postale: Créteil Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.u-pec.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@u-pec.fr 📧
Téléphone: +33 145171234 📞
Fax: +33 145171868 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-05-05 📅
Date limite de soumission: 2011-06-16 📅
Date de publication: 2011-05-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 89-145406
Numéro JO-S: 89
Informations complémentaires

“Les candidats peuvent obtenir les documents de la consultation par téléchargement à l'adresse suivante: www.achatpublic.com, "espace entreprises" puis...”    Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Mission pour l'élaboration d'un schéma directeur immobilier de l'Université Paris-Est Créteil Val de Marne.”
Numéro de référence: 2011PFSDIRIMMO

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“— Une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat (DC1 ou forme libre - voir mentions obligatoires dans le règlement de consultation),”

“— Les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat,”

Afficher plus (4)

“— Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet.”

“Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature:”

“— Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et...”

Habilitation à exercer l'activité professionnelle

— Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières,

   Afficher plus

“— Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants dûment complétée et signée (DC1).”

Situation économique et financière:
“— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des 3...”    Afficher plus

“— Une attestation d'assurance en cours de validité garantissant la responsabilité civile et professionnelle que l'entreprise peut encourir à l'occasion de...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
“— Déclaration indiquant les effectifs du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,”

“— Liste des principaux services exécutés au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant, la date, le nom et les coordonnées du client:...”    Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Ne concerne pas cette consultation.”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement sur budget de l'Université.”

“Le délai maximum de paiement, sur lequel l'acheteur s'engage est de 30 jours (hors délais bancaires) à compter de la réception par l'université de la...”    Afficher plus

Afficher plus (1)

“En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de...”

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intérêts moratoires applicables est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 7 points.

   Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Université Paris 12 - Val de Marne
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: service des marchés publics
Mme Lefort Marianne
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Université Paris-Est Créteil Val de Marne - UPEC
Adresse postale: 61 avenue du Général de Gaulle
Commune postale: Créteil Cedex
Code postal: 94010
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: direction du patrimoine
Mme Gaki Dimitra
Téléphone: +33 145171300 📞
Adresse postale: bâtiment i3 - bureau 364 - 3ème étage - 61 avenue du Général de Gaulle
Point de contact: service financier - service des marchés publics

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011PFSDIRIMMO
Informations complémentaires

“Les candidats peuvent obtenir les documents de la consultation par téléchargement à l'adresse suivante: www.achatpublic.com, "espace entreprises" puis...”    Afficher plus

“Le délai prévu pour la réalisation de la mission est de 10 mois, toutefois, le prestataire peut offrir un délai d'exécution plus favorable dans l'acte d'engagement.”    Afficher plus

Afficher plus (2)

“Les entreprises restent libres du mode de transmission de leurs offres, soit en choisissant la transmission électronique, soit en choisissant le support...”

Informations complémentaires

Les entreprises restent libres du mode de transmission de leurs offres, soit en choisissant la transmission électronique, soit en choisissant le support papier. Voir les modalités de remise des offres à la section V du règlement de consultation.

   Afficher plus

“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 5.5.2011.”

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Nom: Ccira
Fax: +33 144426337 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: 21 rue Miollis
Commune postale: Paris
Code postal: 75015
Courrier électronique: ccira@ile-de-france.pref.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 144426343 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle
Commune postale: Melun
Code postal: 77000
Téléphone: +33 160566630 📞
Fax: +33 160566610 📠
Source: OJS 2011/S 089-145406 (2011-05-05)