travaux de restructuration et d'extension de l'ehpad Les Glycines à Mansigné (72) - rELANCE

Crescendo HG

marché ordinaire de travaux à prix global et forfaitaire.
Délai d'exécution de 41 mois à compter de l'ordre de service.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-01-19. L'appel d'offres a été publié le 2023-11-30.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-11-30 Avis de marché
Avis de marché (2023-11-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de maisons de retraite
Brève description:
marché ordinaire de travaux à prix global et forfaitaire. Délai d'exécution de 41 mois à compter de l'ordre de service.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de maisons de retraite 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux de gros œuvre 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux d'isolation 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques de bâtiment 📦
Installation de matériel de signalisation 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Mise en place de plafonds suspendus 📦
Travaux de revêtements de sols 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'installations électriques 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Mobilier médical 📦
Travaux d'aménagement du terrain 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: crescendo hg
Adresse postale: 17 Place Sainte Hélène
Code postal: 36000
Commune postale: Châteauroux
Contact
Adresse Internet: http://www.crescendo-conseil.org 🌏
Courrier électronique: achats@crescendo-conseil.org 📧
Téléphone: +33 218477252 📞
URL des documents: http://www.klekoon.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.klekoon.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-30 📅
Date limite de soumission: 2024-01-19 📅
Date de publication: 2023-12-05 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 234-735691
Numéro JO-S: 234
Informations complémentaires
une visite du site est obligatoire pour l'ensemble des lots hormis les lots 11, 18 et 19. Elle sera organisée par la maîtrise d'ouvrage sur des créneaux du lundi ou mardi entre 14h et 17h. Les candidats devront prendre rendez-vous par courriel : resp.technique@residences-aune.fr, en stipulant dans l'objet du mail " visite EHPAD Les Glycines ". Pour les candidats ayant visité les lieux lors de la première consultation, il n'est pas nécessaire de faire une seconde visite.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
marché ordinaire de travaux à prix global et forfaitaire.
Délai d'exécution de 41 mois à compter de l'ordre de service.
Intitulé du lot: déconstruction - désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description: déconstruction - désamiantage
Durée de l'accord: 41 mois
Intitulé du lot: terrassements - réseaux divers
Numéro du lot: 2
Brève description: terrassements - réseaux divers
Intitulé du lot: gros oeuvre
Numéro du lot: 3
Brève description: gros oeuvre
Intitulé du lot: charpente bois
Numéro du lot: 4
Brève description: charpente bois
Intitulé du lot: enduit sur ITE - ravalement
Numéro du lot: 5
Brève description: enduit sur ITE - ravalement
Intitulé du lot: couverture - bardage zinc et cuivre
Numéro du lot: 6
Brève description: couverture - bardage zinc et cuivre
Intitulé du lot: etanchéité
Numéro du lot: 7
Brève description: etanchéité
Intitulé du lot: menuiseries extérieures
Numéro du lot: 8
Brève description: menuiseries extérieures
Intitulé du lot: métallerie
Numéro du lot: 9
Brève description: métalelrie
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Numéro du lot: 10
Brève description: menuiseries intérieures
Intitulé du lot: agencement - signalétique
Numéro du lot: 11
Brève description: agencement - signalétique
Intitulé du lot: cloisons - isolation
Numéro du lot: 12
Brève description: cloisons - isolation
Intitulé du lot: plafonds suspendus
Numéro du lot: 13
Brève description: plafonds suspendus
Intitulé du lot: chapes - revêtements de sols durs
Numéro du lot: 14
Brève description: chapes - revêtements de sols durs
Intitulé du lot: sols souples - peinture - nettoyage
Numéro du lot: 15
Brève description: sols souples - peinture - nettoyage
Intitulé du lot: génie climatique
Numéro du lot: 16
Brève description: génie climatique
Description des options: une PSE est à chiffrer : PSE 16-01 : production eau chaude solaire - lot 16
Intitulé du lot: génie électrique
Numéro du lot: 17
Brève description: génie électrique
Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 18
Brève description: ascenseur
Intitulé du lot: rails de transfert
Numéro du lot: 19
Brève description: rails de transfert
Intitulé du lot: aménagements extérieurs
Numéro du lot: 20
Brève description: aménagements extérieurs
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ehpad Les Glycines - 20 rue principale - 72510 Mansigné

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: se référer au règlement de consultation

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-01-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Valeur Technique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Ehpad
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.fr 🌏
URL des documents: http://www.klekoon.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
une visite du site est obligatoire pour l'ensemble des lots hormis les lots 11, 18 et 19.
Elle sera organisée par la maîtrise d'ouvrage sur des créneaux du lundi ou mardi entre 14h et 17h.
Les candidats devront prendre rendez-vous par courriel : resp.technique@residences-aune.fr, en stipulant dans l'objet du mail " visite EHPAD Les Glycines ".
Pour les candidats ayant visité les lieux lors de la première consultation, il n'est pas nécessaire de faire une seconde visite.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Nantes
Adresse postale: 6 allée de l'ile Gloriette
Commune postale: Nantes Cedex
Code postal: 44041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 240994600 📞
Courrier électronique: greffe.ta-nantes@juradm.fr 📧
Adresse Internet: https://nantes-tribunal.administratif.fr 🌏
Informations sur les délais d'introduction des recours:
référé précontractuel : avant la signature du marché (article L551-1 et suivants du code de justice administrative)
recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la décision de rejet (article R421-1 et suivants du code de justice administrative)
recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant l'attribution du marché
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 234-735691 (2023-11-30)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Matériels médicaux, pharmaceutiques et... Équipements médicaux Appareils et instruments médicaux divers Mobilier médical Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux préparatoires de viabilité